Реконструкція ПС 110/35/10 кВ "Овідіополь" та ділянки ПЛ-110 кВ "Овідіополь-Канал" для приєднання вітроелектростанції "Овід Вінд" потужністю 30 МВт на території Овідіопольського району Одеської області. ТУ №0699-2016-0101 ТОВ "Овід Вінд"

  • Ідентифікатор тендеру UA-2018-01-23-000378-c
  • 45310000-3 - Електромонтажні роботи
  • Завершена
Найменування замовника:
Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
Наталія Бундаківська, +380991102068 , n.bundakivska@oblenergo.odessa.ua
Адреса замовника
Україна, м. Одеса, 65031, Одеська область, вул. Миколи Боровського, 28Б
Дата укладення договору
3.04.18
Переможець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕ ГРУП"
Очікувана вартість
89 420 883.75 UAH з ПДВ
Сума договору
89 000 000.06 UAH
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 4.04.18
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Інформація про процедуру

Роз’яснення:

до 05.02.2018 16:00

Оскарження умов:

до 11.02.2018 00:00

Подання пропозицій:

15.02.2018 16:00

Початок аукціону:

16.02.2018 12:20

Очікувана вартість
89 420 884 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
447 100 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
1 000 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0 %

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 роботи
Реконструкція ПС 110/35/10 кВ "Овідіополь" та ділянки ПЛ-110 кВ "Овідіополь-Канал" для приєднання вітроелектростанції "Овід Вінд" потужністю 30 МВт на території Овідіопольського району Одеської області. ТУ №0699-2016-0101 ТОВ "Овід Вінд"
ДК 021:2015: 45310000-3 — Електромонтажні роботи

Критерії вибору переможця

Очікувана вартість:
100%

Запитання до процедури

Щодо основних умов договору

Дата подання: 02.02.2018 15:25
Дата відповіді: 07.02.2018 14:27
У розділі "Результати торгів та укладання договору про закупівлю" в п. 4 "Істотні умови, що обов'язково включаються д одоговору про закупівлю" сказано: - «за порушення строків виконання Робіт зобов’язаний оплатити Замовнику штраф у розмірі 10% від договірної ціни об’єкта при простроченні на чотири тижні і 30% від договірної ціни об’єкта при простроченні на шість тижнів». Проте в 231 статті Господарського кодексу України - У разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах: - за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг). Просимо надати роз'яснення.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Стаття 231 ГК України не застосовується до взаємовідносин, які виникають за результатом проведення процедури закупівлі – жодна із сторін не є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, порушення не пов'язане з виконанням державного контракту, виконання зобов'язання не фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту

Щодо основних умов договору

Дата подання: 02.02.2018 15:27
Дата відповіді: 07.02.2018 14:28
У розділі "Результати торгів та укладання договору про закупівлю" в п. 4 "Істотні умови, що обов'язково включаються д одоговору про закупівлю" сказано: "у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, сплачує Замовнику пеню у сумі 1000 грн. за кожний день затримки, з моменту отримання офіційної претензії у письмовому вигляді". Проте відповідно до ч.6 ст. 222 Господарського кодексу України: «Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено цим Кодексом або іншими законодавчими актами. Обгрунтовані вимоги заявника одержувач претензії зобов'язаний задовольнити.» Питання – поки ми будемо розглядати претензію, замовником буде нарахована пеня 1000грн. за кожен день строку (протягом тридцяти днів), наданого нам законом права розгляду відповідної претензії? А якщо вимоги у претензії не обґрунтовані?
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Відповідно до приписів діючого законодавства сторони договірних взаємовідносин вільні у виборі своїх контрагентів та умов договорів, які між ними укладаються. З огляду на те, що оголошення про необхідність проведення закупівлі в порядку визначеному Законом України «Про публічні закупівлі» з повідомленням істотних умов договору, який планується укладати, є фактично публічною офертою про укладання такого договору, то будь-який інший суб’єкт вправі або погодитися з такими умовами (акцептувати пропозиції) та прийняти участь у закупівлі у якості учасника, або відмовитися від участі у закупівля у випадку непогодження з істотними умовами, які визначено іншою стороною.

Щодо проекту договору

Дата подання: 02.02.2018 15:30
Дата відповіді: 07.02.2018 14:32
В Додатку 4 до тендерної документації (Проект договору) в п. 8.3 сказано: "за порушення строків виконання Робіт зобов’язаний оплатити Замовнику штраф у розмірі 10% від договірної ціни об’єкта при простроченні на чотири тижні і 30% від договірної ціни об’єкта при простроченні на шість тижнів". Проте в 231 статті Господарського кодексу України - У разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах: - за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг). Просимо надати роз'яснення.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Стаття 231 ГК України не застосовується до взаємовідносин, які виникають за результатом проведення процедури закупівлі – жодна із сторін не є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, порушення не пов'язане з виконанням державного контракту, виконання зобов'язання не фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту.

Щодо проекту договору

Дата подання: 02.02.2018 15:31
Дата відповіді: 07.02.2018 14:33
В Додатку 4 до тендерної документації (Проект договору) в п. 8.3 сказано: "у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, сплачує Замовнику пеню у сумі 1000 грн. за кожний день затримки, з моменту отримання офіційної претензії у письмовому вигляді". Проте відповідно до ч.6 ст. 222 Господарського кодексу України: «Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено цим Кодексом або іншими законодавчими актами. Обгрунтовані вимоги заявника одержувач претензії зобов'язаний задовольнити.» Питання – поки ми будемо розглядати претензію, замовником буде нарахована пеня 1000грн. за кожен день строку (протягом тридцяти днів), наданого нам законом права розгляду відповідної претензії? А якщо вимоги у претензії не обґрунтовані?
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Відповідно до приписів діючого законодавства сторони договірних взаємовідносин вільні у виборі своїх контрагентів та умов договорів, які між ними укладаються. З огляду на те, що оголошення про необхідність проведення закупівлі в порядку визначеному Законом України «Про публічні закупівлі» з повідомленням істотних умов договору, який планується укладати, є фактично публічною офертою про укладання такого договору, то будь-який інший суб’єкт вправі або погодитися з такими умовами (акцептувати пропозиції) та прийняти участь у закупівлі у якості учасника, або відмовитися від участі у закупівля у випадку непогодження з істотними умовами, які визначено іншою стороною.

Щодо проекту договору

Дата подання: 02.02.2018 15:32
Дата відповіді: 07.02.2018 14:34
В Додатку 4 до тендерної документації (Проект договору) в п. 8.3 сказано: "у разі порушення вимог охорони праці під час виконання Робіт на об’єктах ПАТ «Одесаобленерго» зобов’язаний оплатити Замовнику штраф у розмірі 10% від договірної ціни об’єкта і 5% від договірної ціни об’єкта додатково при подальших порушеннях". Яким законним або підзаконним нормативним актом України або діловим оборотом (звичаєм) керується Замовник при створенні та застосуванні цього підпункту?
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Відповідно до приписів діючого законодавства сторони договірних взаємовідносин вільні у виборі своїх контрагентів та умов договорів, які між ними укладаються. З огляду на те, що оголошення про необхідність проведення закупівлі в порядку визначеному Законом України «Про публічні закупівлі» з повідомленням істотних умов договору, який планується укладати, є фактично публічною офертою про укладання такого договору, то будь-який інший суб’єкт вправі або погодитися з такими умовами (акцептувати пропозиції) та прийняти участь у закупівлі у якості учасника, або відмовитися від участі у закупівля у випадку непогодження з істотними умовами, які визначено іншою стороною.

Щодо переліку обладнання

Дата подання: 02.02.2018 15:39
Дата відповіді: 08.02.2018 14:57
В Додатку 3 до тендерної документації сказано: "На всі матеріали та обладнання, що визначені в таблиці 1 технічних вимог (Додаток 3 до тендерної документації), які будуть використовуватись під час виконання робіт, Учасник надає копії сертифікатів якості/ сертифікатів відповідності/паспорту/експертні висновки або звіти/інші документи, що підтверджують відповідність матеріалів та обладнання технічним вимогам, викладеним в Додатку 3 до тендерної документації. Просимо уточнити перелік обладнання (матеріалів), на які необхідно надавати сертифікати (паспорти якості та ін.) на етапі проведення тендерних торгів.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Перелік обладнання (матеріалів) : гібридне КРП 110кВ типу HYpact, кабельно-провідникова продукція, шафи, щіти, ізолятори, лінійна арматура, ОПН, опори, пристрої релейного захисту та аксесуари до них.

Щодо переліку обладнання

Дата подання: 02.02.2018 15:46
Дата відповіді: 07.02.2018 14:40
В файлі "Ведомость оборудования.xls", що містицься за посиланням згідно Додатку 3 до тендерної документації обладнання ділиться на поставку Замовника та пославку Підрядника. Просимо підтвердити, що в даний тендер слід включати в поставку учасника/підрядника лише те обладнання, яке наведене в вищезазначеному файлі у розділі "обладнання".

відповідь:

Все обладнання, необхідне для виконання робіт щодо предмету закупівлі, поставляє Підрядник. Відповідні зміни внесені в Тендерну документацію від 26.01.2018 року.

Щодо поставки обладнання

Дата подання: 02.02.2018 15:47
Дата відповіді: 07.02.2018 14:40
Просимо повідомити про термін поставки обладнання, яке поставляє Замовник.

відповідь:

Все обладнання, необхідне для виконання робіт щодо предмету закупівлі поставляє Підрядник.

Щодо кваліфікаційних критеріїв

Дата подання: 02.02.2018 15:55
Дата відповіді: 07.02.2018 14:42
В Додатку 1 до тендерної документації Частина I пунктом 4.1, 4.2, 4.3 вимагається наданння Учасником копій фінансових звітів (форма №1, форма №2, форма №3) за останній звітній період та за завершений фінансовий рік. Проте вищезазначені форми підприємства подають до відповідних органів до 01.03.2018 року, а прийом документів закінчується 12.02.2018 року. Надання копій фінансових звітів за 2016 рік (завершений) буде задовільняти вимогу вищезазначеного пункту тендерної документації?
Розгорнути Згорнути

відповідь:

У випадку відсутності фінансового звіту за завершений 2017 рік , Учасник на виконання пунктів 4.1, 4.2, 4.3 частини І Додатку 1 до тендерної документації надає фінансові звіти за завершений фінансовий 2016 рік та за 9 місяців 2017 року. Також Учасник повинний надати лист-пояснення щодо ненадання фінансового звіту за завершений 2017 рік.

Щодо Закону України "Про санкції"

Дата подання: 02.02.2018 15:59
Дата відповіді: 07.02.2018 14:44
в розділі "Оцінка тендерної пропозиції" пунктом 3 сказано, що пропозиція буде відхилена у разі, якщо: "Відносно учасника, його посадових осіб, засновників, учасників (членів, акціонерів), кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, на момент проведення тендеру введено персональні або секторальні санкції, в порядку визначеному Законом України "Про санкції" від 14.08.2014р. №1644- VII, а також якщо учасник закупівлі є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції, в порядку зазначеному цим Законом. Тендерна пропозиція учасника, на якого розповсюджуються вищезазначені санкції, буде вважатися такою, що не відповідає умовам Тендерної документації." ПРосимо надати роз'яснення, яким документом Учасник може пітвердити свою відповідність згідно вищезазначеного пункту?
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Учасник повинний надати довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника або уповноваженої особи учасника з інформацією про те, що відносно учасника, його посадових осіб, засновників, учасників (членів, акціонерів), кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи не застосовано санкції в порядку визначеному Законом України «Про санкції» від 14.08.2014р. №1644- VII.
Розгорнути: 10 Згорнути

Аукціон

Початок:
16.02.2018 12:20
Завершення:
16.02.2018 12:47

Реєстр пропозицій

Дата і час розкриття: 16.02.2018 12:47

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю "Чорноморенергоспецмонтаж"
Пошук по цьому учаснику
84 999 000 UAH з ПДВ 84 999 000 UAH з ПДВ Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕ ГРУП"
Пошук по цьому учаснику
89 000 000.06 UAH з ПДВ 89 000 000.06 UAH з ПДВ Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКБ АЛЬЯНС"
Пошук по цьому учаснику
89 320 554.12 UAH з ПДВ 89 270 554.12 UAH з ПДВ Документи

Публічні документи

15.02.2018 11:25
Гарантия.zip
15.02.2018 11:25
Класификация.zip

Отримані пропозиції

Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
Товариство з обмеженою відповідальністю "Чорноморенергоспецмонтаж"
#31207130
Пошук по цьому переможцю
Відхилено 84 999 000 UAH з ПДВ 23.02.2018 10:43
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕ ГРУП"
#38931487
Пошук по цьому переможцю
Переможець 89 000 000.06 UAH з ПДВ 15.03.2018 17:04

Документи

16.02.2018 12:47
edr_identification.yaml
23.02.2018 10:42
Протокол.pdf
23.02.2018 10:43
sign.p7s

Документи

23.02.2018 10:43
edr_identification.yaml
23.02.2018 11:51
Протокол.pdf
23.02.2018 11:52
sign.p7s
23.02.2018 11:52
sign.p7s
23.02.2018 11:52
sign.p7s

Переможець

Дата і час публікації: 15.03.2018 17:04

Учасник Пропозиція Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕ ГРУП"
Пошук по цьому переможцю
#38931487
89 000 000.06 UAH з ПДВ Документи

Документи

23.02.2018 10:43
edr_identification.yaml
23.02.2018 11:51
Протокол.pdf
23.02.2018 11:52
sign.p7s
23.02.2018 11:52
sign.p7s
23.02.2018 11:52
sign.p7s

Укладений договір


Строк дії 03.04.2018 00:00 - 30.09.2018 00:00
Номер ПР-ТУ 0699-2016-0101/03/03/04/2018
Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)
Контракт Статус Сума Опубліковано Укладений
Договір.pdf Укладений
89 000 000.06
04.04.2018 14:16
03.04.2018
sign.p7s Укладений
04.04.2018 14:17

Виконання договору

Строк дії за договором: 03.04.2018 — 30.09.2018
Сума оплати за договором: 89 000 000.06
UAH з ПДВ

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання