Реконструкція компресорної станції "Яготин" (Будівельні роботи та поточний ремонт) Reconstruction of Yagotyn compressor station (Construction works and current repairs)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2018-06-20-000764-b
- 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт
- Завершена
Найменування замовника:
Філія "Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи" АТ "Укртрансгаз"
Код ЄДРПОУ:
38605210
Тип закупівлі
Відкриті торги з публікацією англ.мовою
Контактна особа замовника
Зубач Юрій ,
+380472391471
, zybach-ya@utg.ua
Адреса замовника
Україна, Черкаси, 18023, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 3, каб. 412
Дата укладення договору
10.10.18
Переможець
ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект"
Очікувана вартість
2 465 826 987 UAH
з ПДВ
Сума договору
2 248 050 000 UAH
Оцінка умов закупівлі:
Ризики:
2
0
0
останні зміни 10.10.18
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 10.08.2018 17:00
Оскарження умов:
до 16.08.2018 00:00
Подання пропозицій:
20.08.2018 17:00
Початок аукціону:
20.09.2018 12:28
Очікувана вартість
2 465 826 987 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
12 329 134.94 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
24 658 270 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
1 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 Роботи
Реконструкція компресорної станції "Яготин"
ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
75%
Коефіцієнт корисної дії ГТУ в умовах ISO 2314:2009:
20%
>=36,5%:
20%
>=36 %, <36,5%:
16%
>=35,5 %, <36%:
12%
>=35 %, <35,5%:
8%
>=34,5 %, <35%:
4%
Розмір авансового платежу:
5%
0%:
5%
10%:
2%
Тендерна документація
13.08.2018 12:17
13.08.2018 12:17
13.08.2018 12:17
13.08.2018 12:16
13.08.2018 12:16
13.08.2018 12:16
08.08.2018 12:48
08.08.2018 12:48
08.08.2018 12:48
08.08.2018 12:48
08.08.2018 12:48
08.08.2018 12:48
08.08.2018 12:48
20.07.2018 10:45
20.07.2018 10:45
21.06.2018 11:09
20.06.2018 16:42
20.06.2018 16:42
20.06.2018 16:42
20.06.2018 16:42
20.06.2018 16:42
13.08.2018 12:17
08.08.2018 12:50
27.07.2018 15:15
26.07.2018 15:37
20.07.2018 10:45
21.06.2018 11:09
20.06.2018 16:43
13.08.2018 12:17
08.08.2018 12:48
27.07.2018 15:15
20.07.2018 10:45
13.08.2018 12:17
08.08.2018 12:48
27.07.2018 15:15
26.07.2018 15:36
20.07.2018 10:45
13.08.2018 12:16
27.07.2018 15:15
20.06.2018 16:42
13.08.2018 12:16
20.06.2018 16:42
08.08.2018 12:48
20.06.2018 16:42
08.08.2018 12:48
20.06.2018 16:42
Запитання до процедури
Загальне питання
Дата подання: 21.06.2018 09:35
Дата відповіді: 21.06.2018 11:07
Не можливо відкрити файл - 1502000121-ПЗ.pdf, цей файл пошкоджено, перезавантажте
відповідь:
В зв’язку з тим що під час завантаження Замовником тендерної документації на електронний майданчик Prozorro, файл 1502000121-ПЗ.pdf, який є додатком до тендерної документації, з технічних причин, незалежних від Замовника, було пошкоджено та відсутня можливість його перегляду.
Для усунення даних обставин, Замовником, не порушуючи строків оприлюднення, передбачених вимогою п. 1 ст. 10 Закону «Про публічні закупівлі», буде замінено файл 1502000121-ПЗ.pdf, без внесення змін до тендерної документації.
Для усунення даних обставин, Замовником, не порушуючи строків оприлюднення, передбачених вимогою п. 1 ст. 10 Закону «Про публічні закупівлі», буде замінено файл 1502000121-ПЗ.pdf, без внесення змін до тендерної документації.
Загальне питання
Дата подання: 22.06.2018 15:18
Дата відповіді: 25.06.2018 10:49
В кваліфікаційних критеріях до учасників (Додаток II) вказано надати інформацію щодо наявності в Учасника обладнання, спеціалізованої техніки, автотранспорту, що буде використане для виконання робіт. Чи можна надавати окрім власного ще і орендоване обладнання, спеціалізовану техніку, автотранспорт які будуть залучені до виконання договору?
відповідь:
В таблиці 1 до Додатку ІІ, у відповідності до якої Учасник повинен надати інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічнної бази, передбачено зазначення інформації про належність обладнання та матеріально-технічнної бази (власний, орендований).
Кваліфікація
Дата подання: 02.07.2018 16:22
Дата відповіді: 04.07.2018 11:25
Шаеновні панове! В Додатку II Кваліфікаційні критерії не вказані вимоги до проектної організації, яка буде задіяна на субпідряді.Чи слід очікувати розяснень по цьому питанню.
відповідь:
У відповідності до ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про публічні закупівлі» вимоги до субпідрядників не входять до вичерпного переліку кваліфікаційних критеріїв. Тому у кваліфікаційні критерії дана інформація не може бути включеною.
У випадку прийняття рішення Замовником про внесення змін до тендерної документації, дані зміни будуть оприлюднені з дотриманням вимог чинного законодавства.
У випадку прийняття рішення Замовником про внесення змін до тендерної документації, дані зміни будуть оприлюднені з дотриманням вимог чинного законодавства.
Додаток Б
Дата подання: 03.07.2018 10:40
Дата відповіді: 04.07.2018 11:26
Згідно п. 1 Розділу ІІІ тендерної документіції необхідно надати заповнений Додаток Б до Додатку І тендерної документації. Чи є можливість викласти цей Додаток у форматі Word або іншому редагуємому форматі?
відповідь:
Тендерна документація, в тому числі додатки до неї, перед оприлюдненням на веб-порталі уповноваженого органу, затверджуються Замовником в установленому порядку. Для захисту тендерної документації, в тому числі додатків до неї, Замовником прийнято рішення про оприлюднення інформації в форматі Portable Document Format (PDF). Дане рішення ніяким чином не обмежує Учасників у прийнятті участі в закупівлі.
Крім того, Додаток Б до Додатку І тендерної документації придатний для копіювання та створення на його основі нового документу.
Крім того, Додаток Б до Додатку І тендерної документації придатний для копіювання та створення на його основі нового документу.
Загальне питання
Дата подання: 05.07.2018 17:52
Дата відповіді: 10.07.2018 15:13
В тексті розділів 9 і 11 Загальної пояснювальної записки 1502000121-ПЗ містяться посилання на наступні креслення, специфікації та відомості робіт: 11502000121-ГП (аркуш 2), 1412000121-СЗ (аркуш 3), 141200032-ТВК2 (аркуш 1 і 2), 1502000121-АТ.ВР12, 1502000121-АТ.ВР13, 1502000121-АТ.С, 1502000121-ВК.ВР, 1502000121-ВК.С, 1502000121-ВР, 1502000121-ВР.АР1, 1502000121-ВР.АР2, 1502000121-ВР.АР3, 1502000121-ВР.АР4, 1502000121-ВР.АР5, 1502000121-ВР.АР6, 1502000121-ВР.АР7, 1502000121-ВР.АР8, 1502000121-ВР.КБ10, 1502000121-ВР.КБ11, 1502000121-ВР.КБ19, 1502000121-ВР.КБ21, 1502000121-ВР1, 1502000121-ВР2, 1502000121-ВР3, 1502000121-ВР4, 1502000121-ВР5, 1502000121-ВР6, 1502000121-ГП.1, 1502000121-ГП2 (аркуш 1), 1502000121-ЕЗК.ВР, 1502000121-ЕЗК.С, 1502000121-ЗВК.ВР, 1502000121-ЗВК.С, 1502000121-ІТЗ ЦЗ, 1502000121-КБ.ВР1, 1502000121-КБ.ВР3, 1502000121-КБ.ВР5, 1502000121-КБ.ВР6, 1502000121-КБ.ВР7, 1502000121-КБ.ВР8, 1502000121-КБ.ВР9, 1502000121-КБ.ВР12, 1502000121-КБ.ВР13, 1502000121-КБ.ВР14, 1502000121-КБ.ВР15, 1502000121-КБ.ВР16, 1502000121-КБ.ВР17, 1502000121-КБ.ВР18, 1502000121-КБ.ВР20, 1502000121-КБ.ВР22, 1502000121-КБ.ВР23, 1502000121-КБ.ВР24, 1502000121-КБ.ВР25, 1502000121-КБ.ВР26, 1502000121-КБ.ВР27, 1502000121-КБ.ВР28, 1502000121-КБ.ВР29, 1502000121-КБ.ВР30, 1502000121-КБ.ВР31, 1502000121-КБ.ВР32, 1502000121-КБ.ВР33, 1502000121-КБ.ВР34, 1502000121-КБ.ВР35, 1502000121-Л.ВР, 1502000121-Л.ВР.1, 1502000121-Л.ВР.5, 1502000121-Л.ВР.6, 1502000121-Л.С.1, 1502000121-Л.С.2, 1502000121-Л.С.3, 1502000121-Л.С.4, 1502000121-ОВ.ВР, 1502000121-ОВ.С, 1502000121-ОС.1, 1502000121-ОС.2, 1502000121-ОС.ВР, 1502000121-ОС.С, 1502000121-ПС.ВР, 1502000121-ПС.С, 1502000121-С, 1502000121-СЗ.ВР1, 1502000121-СЗ.ВР2, 1502000121-СЗ.ВР3, 1502000121-СЗ.С1, 1502000121-СЗ.С2, 1502000121-СЗ.С3, 1502000121-ТВК.ВР, 1502000121-ТВК.С, 1502000121-ТМ.С, 1502000121-ТМК.ВР, 1502000121-ТМК.С, 1502000121-ТС.ВР, 1502000121-ТС.С, 1502000121-ТХ.1, 1502000121-ТХ.ВР.1, 1502000121-ТХ.ВР.2, 1502000121-ТХ.ВР.3, 1502000121-ТХ.ВР.4, 1502000121-ТХ.ВР.7, 1502000121-ТХ.С, 1502000121-ТХ.С.1, 1502000121-ТХ.С.2, 1502000121-ТХ.С.3, 1502000121-ТХ.С.4, 1502000121-ТХ.С.5, 1502000121-ТХ.С.6, 1502000121-ТХ.С.7, проте ці документи відсутні в тендерній документації. Зважаючи на те, що в них міститься інформація, необхідна для виконання розрахунків вартості тендерної пропозиції, просимо включити їх в комплект тендерної документації та надати до них доступ.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Питання розглянуто. Відповідні зміни будуть внесені до тендерної документації.
Загальне питання
Дата подання: 05.07.2018 17:53
Дата відповіді: 10.07.2018 15:12
Додаток А до Додатку І тендерної документації в розділі 3 «Технічних вимог на проектування (стадії «Проект» та «Робоча документація») об’єкта будівництва «Реконструкція компресорної станції «Яготин» вимагає передбачити проектом, серед іншого,
Реконструкцію насосної [станції] утилізації тепла з ХВО та теплових мереж проммайданчика КС.
Разом з тим, в розділі 9.11.1 Загальної пояснювальної записки 1502000121-ПЗ передбачено влаштування нової утилізаційної насосної станції разом з новою котельнею:
Резервним джерелом тепла передбачається котельня (позиція по генплану 114) з параметрами 95-70 °С.
Котельня з утилізаційною насосною розташована на проммайданчику компресорного цеху №1 (позиція по генплану 114).
Також в розділі 9.11.1 передбачено прокладку нових теплових мереж замість реконструкції існуючих:
Трубопроводи теплових мереж прокладаються в непрохідних каналах та безканально і виконуються з попередньо ізольованих труб з тепловою ізоляцією з поліуретану та захисною поліетиленовою оболонкою. План теплових мереж наведено на кресленні 1502000121-ГП2 аркуш 1.
Розділ 2.1 Загальної пояснювальної записки 1502000121-ПЗ вказує, що будівництво нових об’єктів буде виконано на території колишнього КЦ-1, де були попередньо демонтовані споруди, обладнання та мережі:
Проведене технічне обстеження споруд КС «Яготин» підтвердило, що реконструкцію КС доцільно виконувати шляхом будівництва нового цеху на окремому проммайданчику з подальшим демонтажем обладнання КЦ-2 після введення в експлуатацію нового цеху.
Для будівництва нової КС буде використано територію КЦ-1, де демонтовано все технологічне обладнання та трубопроводи.
При цьому, в розділі 2.2 Загальної пояснювальної записки 1502000121-ПЗ однозначно вказано, що
Реконструкція КЦ-2 не передбачається, оскільки він буде виведений з експлуатації після вводу в експлуатацію нового КЦ-1.
Таким чином, «Технічні вимоги на проектування (стадії «Проект» та «Робоча документація») об’єкта будівництва «Реконструкція компресорної станції «Яготин» суперечать Загальній пояснювальній записці 1502000121-ПЗ в частині влаштування (або реконструкції) насосної станції утилізації тепла та відповідних теплових мереж. Просимо надати роз’яснення та відкоригувати тендерну документацію.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
У відповідності до п.3.21. ДБН А.2.2.-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» визначено, що реконструкція – це перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об'єкту будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, в наслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко- економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг.
Згідно п.1. завдання на проектування (стадія «Проект» та «Робоча документація») об’єкта будівництва «Реконструкція компресорної станції «Яготин»» № 18.36.015 від 15.06.2018р, що є додатком А до Додатку 1 до Тендерної документації визначено, що реконструкції підлягає територія компресорної станції «Яготин» яка включає в себе існуючі проммайданчики КС «Глушківська», КЦ-2, КЦ-1. Завданням не визначено виключно реконструкцію демонтованого КЦ-1.
З огляду на викладене та прийнявши уваги, що під поняттям «реконструкція» нормативно правовими актами вбачається виконання робіт не тільки на існуючих будівлях і спорудах, а і будівництво нових технологічних об’єктів пов’язаних із введеним в експлуатацію в установленому порядку об’єктом будівництва, вважаємо застосування різних термінів щодо виконання робіт на технологічних об’єктах коректним та таким, що не порушує вимог нормативно-правових та законодавчих актів з питань формування проектної документації на будівництво.
Згідно п.1. завдання на проектування (стадія «Проект» та «Робоча документація») об’єкта будівництва «Реконструкція компресорної станції «Яготин»» № 18.36.015 від 15.06.2018р, що є додатком А до Додатку 1 до Тендерної документації визначено, що реконструкції підлягає територія компресорної станції «Яготин» яка включає в себе існуючі проммайданчики КС «Глушківська», КЦ-2, КЦ-1. Завданням не визначено виключно реконструкцію демонтованого КЦ-1.
З огляду на викладене та прийнявши уваги, що під поняттям «реконструкція» нормативно правовими актами вбачається виконання робіт не тільки на існуючих будівлях і спорудах, а і будівництво нових технологічних об’єктів пов’язаних із введеним в експлуатацію в установленому порядку об’єктом будівництва, вважаємо застосування різних термінів щодо виконання робіт на технологічних об’єктах коректним та таким, що не порушує вимог нормативно-правових та законодавчих актів з питань формування проектної документації на будівництво.
Загальне питання
Дата подання: 05.07.2018 17:53
Дата відповіді: 10.07.2018 15:11
Таблиця 9.11 Загальної пояснювальної записки 1502000121-ПЗ вказує, що сумарні очікувані теплові витрати на опалення будівель компресорної станції «Яготин» становитимуть
2 051 200 + 839 720 + 881 510 = 3 772 430 Вт = 3,77 МВт
В цю таблицю включено теплові витрати на опалення будівель майбутнього КЦ-1, існуючого КЦ-2 та суміжної існуючої КС «Глушківська», тобто максимально враховані всі можливі витрати. При цьому, в останньому рядку таблиці в якості сумарних розрахункових витрат тепла вказано 4 522 230 Вт або 4,52 МВт, що не відповідає арифметичній сумі витрат по кожній з будівель.
З іншого боку, в розділі 9.11.1 вказано, що
Розрахункова теплова потужність на котельню складає 5,5 МВт.
а в розділі 3 Додатку А до Додатку І тендерної документації «Технічних вимог на проектування (стадії «Проект» та «Робоча документація») об’єкта будівництва «Реконструкція компресорної станції «Яготин» вказано, що
Загальна розрахункова потужність котельні становить 5,5 МВт.
Просимо уточнити і відкоригувати вимоги стосовно потужності нової котельної.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Проектна потужність котельної з утилізаційною установкою яка зазначена в проектно-кошторисній документації на стадії «ТЕО» і складає 5,5 МВт, визначена розрахунково-аналітичним методом із врахуванням перспективних витрат тепла компресорної станції «Яготин».
В таблиці 9.11 прийняті виключно фактичні показники витрати тепла існуючих будівель, а також показники витрати тепла будівель, що будуть зведені в процесі виконання робіт в рамках даного проекту. Прийняти теплову потужністю котельні виключно по фактичних показниках витрати тепла не є раціональним, оскільки перспективне розширення та модернізація компресорної станції «Яготин» може вимагати додаткових витрат тепла які не будуть враховані станом на момент розробки проектно-кошторисної документації.
Отже розрахункова теплова потужність котельні визначена на стадії «ТЕО», прийнята з урахуванням фактичних та перспективних показників витрат тепла КС «Яготин».
Разом з тим, остаточні витрати тепла компресорної станції «Яготин» та потужність котельні буде визначена Підрядником на етапі виконання проектно-вишукувальних робіт на стадії «Проект».
Одночасно звертаємо Вашу увагу, що інформація про проектну потужність котельні внесена до додатку до експертного звіту щодо розгляду проектної документації за техніко-економічним обґрунтуванням № 00-1636-16/ПБ (00-1716-15/ПБ) і внесення відповідних змін до проектної документації на стадії «ТЕО» відповідно до п.11 «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 11.05.2011 буде потребувати проведення експертизи проектних рішень в частині, що не відповідає раніше затвердженому проекту будівництва, експертиза якого проведена відповідно до пункту 10 цього Порядку.
З огляду на викладене, внесення змін до проектної документації на стадії «ТЕО» та до тендерної документації є неможливим.
В таблиці 9.11 прийняті виключно фактичні показники витрати тепла існуючих будівель, а також показники витрати тепла будівель, що будуть зведені в процесі виконання робіт в рамках даного проекту. Прийняти теплову потужністю котельні виключно по фактичних показниках витрати тепла не є раціональним, оскільки перспективне розширення та модернізація компресорної станції «Яготин» може вимагати додаткових витрат тепла які не будуть враховані станом на момент розробки проектно-кошторисної документації.
Отже розрахункова теплова потужність котельні визначена на стадії «ТЕО», прийнята з урахуванням фактичних та перспективних показників витрат тепла КС «Яготин».
Разом з тим, остаточні витрати тепла компресорної станції «Яготин» та потужність котельні буде визначена Підрядником на етапі виконання проектно-вишукувальних робіт на стадії «Проект».
Одночасно звертаємо Вашу увагу, що інформація про проектну потужність котельні внесена до додатку до експертного звіту щодо розгляду проектної документації за техніко-економічним обґрунтуванням № 00-1636-16/ПБ (00-1716-15/ПБ) і внесення відповідних змін до проектної документації на стадії «ТЕО» відповідно до п.11 «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 11.05.2011 буде потребувати проведення експертизи проектних рішень в частині, що не відповідає раніше затвердженому проекту будівництва, експертиза якого проведена відповідно до пункту 10 цього Порядку.
З огляду на викладене, внесення змін до проектної документації на стадії «ТЕО» та до тендерної документації є неможливим.
Загальне питання
Дата подання: 10.07.2018 11:01
Дата відповіді: 13.07.2018 14:48
На ст. 40 і ст. 75 файлу «Додаток І Технічні вимоги і якісні характеристики.pdf» в тексті «Швидкодія ВК та КК САК ГПА, враховуючи швидкість обмінювання інформацією в цифрових каналах зв’язку, від зміни сигналу від датчика до видавання вихідного сигналу на ВМ, повинна мати такі показники:…» і на ст. 41 і ст. 76 файлу «Додаток І Технічні вимоги і якісні характеристики.pdf» в тексті «Границя допустимої основної зведеної похибки електричних трактів ВК САК ГПА (без датчиків) не має перевищувати для вимірювання:…» містяться абревіатури «ВК» та «КК». Будь ласка, роз’ясніть їх значення.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
У відповідності до СОУ 60.3-30019801-065:2008 «СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИМИ АГРЕГАТАМИ (Основні технічні вимоги)»: ВК –вимірювальний канал, КК – канал керування.
Загальне питання
Дата подання: 12.07.2018 17:59
Дата відповіді: 20.07.2018 16:03
Файл «Копия Додаток V_опитувальник юр_особи.xls» з комплекту тендерної документації містить спеціальні поля Microsoft Excel для проставлення відміток-«прапорців», які накладаються один на одного та/або мають нульову висоту і/або ширину, таким чином приховуючи одне одного і/або текст варіантів вибору та фізично унеможливлюючи коректне заповнення опитувального листа. До того ж, файл у нинішній своїй формі дозволяє обрати для кожного питання обидва варіанти відповіді – і «Так», і «Ні», – що додатково може призвести до некоректного заповнення опитувального листа. Зважаючи на вищевказане, просимо відкоригувати або замінити файл «Копия Додаток V_опитувальник юр_особи.xls» з комплекту тендерної документації таким, який не створюватиме учасникам неочікуваних та непередбачуваних складнощів.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Питання розгялунуто, відповідні зміни будуть внесені.
Лист-підтвердження від виробників ЦК та ГТД
Дата подання: 13.07.2018 16:27
Дата відповіді: 20.07.2018 16:08
Добрий день!
Для запобігання участі у конкурсі учасників, які на момент подачі конкурсних документів не мають підтвердження від виробників ГПА і ГТД о постачанні в їх адресу даного обладнання у разі перемоги, просимо розглянути можливість доповнити конкурсні вимоги необхідністю надання Листа-підтвердження (у довільний формі) від підприємства-виробника відцентрового компресора ГПА і/або газотурбінного приводу ГПА (ця вимога - для учасників які не являються виробником або компресора або газотурбінного двигуна).
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Вимогами Закону України "Про публічні закупівлі" не визначено обовязковості встановлення таких вимог.
Сейсмічність району
Дата подання: 13.07.2018 16:28
Дата відповіді: 20.07.2018 16:09
Добрий день!
В пункті 1 Додатку Б Додатку 1 вказана вимога до ГПА: - сейсмостійкість не менше 8 балів за шкалою MSK-64. КС «Яготин» розташована у районі з сейсмічністю – 6 балів. (вірогідно, ТЕО і обсяги робіт, які вказані в технічних вимогах розраховувалися виходячи з 6 бальної сейсмічності). В зв’язку з цим просимо Вас уточнити сейсмічність і надати відповідні пояснення.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Питання розглянуто. Відповідні зміни будуть внесені до тендерної документації.
Оплата за обладнання
Дата подання: 13.07.2018 16:29
Дата відповіді: 20.07.2018 16:10
Добрий день!
Враховуючи значну вартість основного обладнання (ГПА, ГТД), просимо розглянути можливість доповнити розділ 7 проекту Договору умовами оплати за обладнання (партії/частки обладнання) після його поставки, згідно з товаротранспортними та видатковими накладними?
відповідь:
Для замовника запропонований варіант проведення взаєморозрахунків є неприйнятним
Гарантійний строк на обладнання
Дата подання: 13.07.2018 16:30
Дата відповіді: 20.07.2018 16:11
Добрий день!
У розділі 11 проекту Договору вказано Гарантійний строк – 10 років, в т.ч. і на Обладнання. Крім того (п.11.9) при виходу зі строю та заміні якого либо обладнання в продовж даного терміну (від термометра до вузлів ГПА) строк гарантії рахується заново. Фактично це довічні гарантійні зобов’язання Підрядника. Згідно з існуючою практикою укладання аналогічних договорів, гарантійний термін на Обладнання зазвичай складає від 12 до 24 місяців, з дати його введення в експлуатацію. В зв’язку з цим просимо переглянути вказаний в проекті договору гарантійний строк, який стосується Обладнання.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Питання розгялунуто, відповідні зміни будуть внесені.
Строк виконання робіт
Дата подання: 13.07.2018 16:30
Дата відповіді: 20.07.2018 16:12
Добрий день!
У пункті 5.1 проекту Договору вказано, що загальний строк виконання робіт складає 705 календарних днів з дати укладання Договору. Однак Підрядник може розпочати виконання будівельно-монтажних робіт тільки після отримання Замовником Дозволу на виконання будівельних робіт від ДАБІ. Строки отримання такого Дозволу Замовником в договорі не визначені, але безпосередньо будуть впливати на загальний строк виконання робіт Підрядником. Доцільно відлік строку виконання робіт (за виключенням виконання Проекту) починати з дати отримання Замовником Дозволу на початок будівництва або визначити терміни отримання Замовником даного Дозволу (наприклад: 30 днів після отримання Підрядником позитивного висновку щодо Проекту в Держекспертизі). Просимо розглянути відповідні зміни у тексті договору.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
"
Строк виконання робіт за договором тривалістю 705 календарних днів охоплює виконання підрядником усіх робіт за договором, а не лише будівельно-монтажних як однієї з частин цих робіт. Можливість подовження строків виконання робіт за договором передбачена пунктом 17.2. проекту договору, а саме: у випадках, передбачених ст. 36 Закону України ""Про публічні закупівлі"". Частина 4 статті 36 Закону України ""Про публічні закупівлі"" передбачає можливість подовження строку дії договору про закупівлю (строку виконання зобов'язань). Також повідомляємо, що обов'язки замовника щодо передання дозвільних документів підряднику врегульовані п. 12.4. проекту договору.
"
Строк виконання робіт за договором тривалістю 705 календарних днів охоплює виконання підрядником усіх робіт за договором, а не лише будівельно-монтажних як однієї з частин цих робіт. Можливість подовження строків виконання робіт за договором передбачена пунктом 17.2. проекту договору, а саме: у випадках, передбачених ст. 36 Закону України ""Про публічні закупівлі"". Частина 4 статті 36 Закону України ""Про публічні закупівлі"" передбачає можливість подовження строку дії договору про закупівлю (строку виконання зобов'язань). Також повідомляємо, що обов'язки замовника щодо передання дозвільних документів підряднику врегульовані п. 12.4. проекту договору.
"
Договора оренди техніки і приміщень
Дата подання: 17.07.2018 11:32
Дата відповіді: 20.07.2018 16:13
Добрий день!
У разі, якщо в листах про наявність приміщень, обладнання та матеріально-технічної бази (кваліфікаційні критерії для учасників) вказана орендна техніка, чи необхідно прикладати для підтвердження відповідні копії договорів оренди?
відповідь:
Питання розглянуто. Кваліфікаційними критеріями тендерної документації не вимагається надання копій пдітверджуючих документів на орендовану техніку, мехнізми тощо.
Проект договора
Дата подання: 17.07.2018 15:52
Дата відповіді: 20.07.2018 16:14
В проекте договора подряда применено название «Реконструкція компресорної станції «Яготин» (Будівельні роботи та поточний ремонт). Однако, в соответствии с действующей в Украине нормативной базой по вопросам строительства и архитектуры, в частности ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. термин «поточний ремонт» отсутствует. Для корректного составления проектно-сметной документации просим дать разъяснения по данному вопросу.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Відповідно до розділу ІІІ, Порядку
визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №454, від 17.03.2016р. ""Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі"" пердбачено, що визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 22 частини першої статті 1 Закону України ""Про публічні закупівлі"" за об'єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293
Проект договора
Дата подання: 17.07.2018 15:53
Дата відповіді: 20.07.2018 16:15
Пунктом 8.1.6. проекта договора подряда Заказчик безапелляционно закрепляет за собой право приостанавливать выполнение работ на срок до 60 календарных дней без отрицательных последствий для свой стороны с оформлением соответствующего акта. Однако, необходимость увеличения общего срока выполнения работ по договору (не более 705 дней) в результате таких действий не предусмотрена. Это может привести к вынужденному срыву срока выполнения работ и предъявления к Подрядчику санкций, предусмотренных проектом договора. Также, просим уточнить следующее: Заказчик может несколько раз приостанавливать выполнение работ на общий срок до 60 дней, или возможна только однократная приостановка? В проекте договора не предусмотрено, что приостановка Заказчиком в одностороннем порядке выполнения работ возможна только при наличии уважительных на то причин (с указанием перечня таких причин), не предусмотрена процедура компенсации негативных последствий для Подрядчика в результате таких остановок. Просим внести соответствующие изменения в проект договора.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
За наведеним пунктом проекту договору замовник може необмежену кількість разів протягом строку дії договору призупиняти в односторонньому порядку виконання робіт без настання будь-яких негативних наслідків для себе на строк до 60 днів. Подальше подовження 60-денного строку кожного разу потребуватиме згоду підрядника. Компенсація негативних наслідків підряднику є, за своєю суттю, негативними наслідками для замовника, з огляду на що проектом договору така компенсація підряднику не передбачена. Перелік причин, з яких можливе призупинення робіт замовником, не є вичерпним, тому його конкретизація у проекті договору відсутня. У випадку використання замовником права, наданого даною статтею договору, загальний строк виконання робіт за договором та строк виконання кожного з етапів (підетапів) робіт можуть бути змінені з дотриманням ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі". Право ініціювати питання про подовження строку виконання робіт за договором належить обом сторонам. З огляду на викладене, дана умова договору не змінюватиметься.
Проект договора
Дата подання: 17.07.2018 15:54
Дата відповіді: 20.07.2018 16:16
В Приложении № 1 к заданию № 18.36.015 «Технические требования на проектирование (стадия «Проект» и «Рабочая документация») объекта строительства «Реконструкция компрессорной станции «Яготин» предусмотрено выполнение целого комплекса подготовительных работ на строительной площадке. Однако в проекте договора подряда механизм организации и обеспечения необходимыми разрешительными документами таких работ не определен. Просим дать разъяснения по данному вопросу и рассмотреть возможность внесения изменений в проект договора.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Порушене питання врегульоване пунктом 12.4.12 проекту договору."
Тендерная документация
Дата подання: 17.07.2018 15:55
Дата відповіді: 20.07.2018 16:17
В представленных материалах отсутствует конкретная ссылка на наличие у Заказчика и конкретное содержание «Градостроительных условий и ограничений» по проектируемому объекту, что предусмотрено Приказом Минрегиона Украины от 07.07.2011 № 109. Просим уточнить указанную информацию.
відповідь:
Питання розгялунто. Відповідно до п.14. наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 289 від 06.11.2017р. «Про затвердження Переліку об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються», дайни обєкт будівництва не потребує отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
Обеспечение строительной площадки
Дата подання: 17.07.2018 15:56
Дата відповіді: 20.07.2018 16:18
В представленных материалах отсутствует конкретная информация по получению Подрядчиком Временных технических условий на обеспечение строительной площадки всеми необходимыми энергетическими ресурсами: электроснабжение, водоснабжение, отведение сточных и загрязненных вод. Просим уточнить данную информацию.
відповідь:
Питання розглянуто.
Під час виконання проектних, передпроектних робіт Підрядник визначає принципові об'ємно-просторові та містобудівні рішення:
- розробляє попередні концептуальні архітектурні пропозиції;
- розробляє пропозиціі щодо розміщення об'єктів будівництва на
земельних ділянках (обґрунтування місця розміщення, необхідної території та
умов будівництва);
- опрацьовує технологічнії та інженернї характеристики об'єкта;
- здійснює попередні інженерні вишукування;
- проводить попередні обстеження будівель, які підлягають реконструкції,
капітальному ремонту або технічному переоснащенню;
- виконує інші види робіт, необхідні для початку процесу проектування.
Згідно п.5.4. Технічних вимог на проектування (стадія ""Проект"" та ""Робоча документація"") обєкта будівництва ""Реконструкція компресорної станції ""Яготин"", Додаток І до Додатку А до Додатку І до Тендерної документації, Підряднику необхідно передбачити розробку розділу ""Проект виконання підготовчих робіт"" в якому будуть визначені переліки існуючих будівель та споруд які будуть перепідключені до систем енергозабзепечення під час виконання будівельних робіт, кількість будівель та споруд які будуть розміщені Підрядником на етапі виконання будівельних робіт, розраховані потужності тимчасових КТП, визначені точки підключення до існуючих технологічних мереж системи енергозабезпечення, визначено місця відведення стічних та забруднених вод тощо.
Результати виконання вище зазначених робіт в подальшому будуть узгоджені замовником, про що Підряднику будуть видані відповідні технічні умови на підключення до існучих систем енергозабезпечення, влаштування тимчасових КТП тощо."
Під час виконання проектних, передпроектних робіт Підрядник визначає принципові об'ємно-просторові та містобудівні рішення:
- розробляє попередні концептуальні архітектурні пропозиції;
- розробляє пропозиціі щодо розміщення об'єктів будівництва на
земельних ділянках (обґрунтування місця розміщення, необхідної території та
умов будівництва);
- опрацьовує технологічнії та інженернї характеристики об'єкта;
- здійснює попередні інженерні вишукування;
- проводить попередні обстеження будівель, які підлягають реконструкції,
капітальному ремонту або технічному переоснащенню;
- виконує інші види робіт, необхідні для початку процесу проектування.
Згідно п.5.4. Технічних вимог на проектування (стадія ""Проект"" та ""Робоча документація"") обєкта будівництва ""Реконструкція компресорної станції ""Яготин"", Додаток І до Додатку А до Додатку І до Тендерної документації, Підряднику необхідно передбачити розробку розділу ""Проект виконання підготовчих робіт"" в якому будуть визначені переліки існуючих будівель та споруд які будуть перепідключені до систем енергозабзепечення під час виконання будівельних робіт, кількість будівель та споруд які будуть розміщені Підрядником на етапі виконання будівельних робіт, розраховані потужності тимчасових КТП, визначені точки підключення до існуючих технологічних мереж системи енергозабезпечення, визначено місця відведення стічних та забруднених вод тощо.
Результати виконання вище зазначених робіт в подальшому будуть узгоджені замовником, про що Підряднику будуть видані відповідні технічні умови на підключення до існучих систем енергозабезпечення, влаштування тимчасових КТП тощо."
Тендерная документация
Дата подання: 17.07.2018 15:57
Дата відповіді: 20.07.2018 16:19
В связи с тем, что в составе тендерной документации отсутствует проект на выполнение работ, а в разработанном ТЭО есть ссылки на следующие документы: 1502000121-ОЛК. Об’єктні та локальні кошторисні розрахунки. Книга 1., 1502000121-ОЛК. Об’єктні та локальні кошторисні розрахунки. Книга 2., 1502000121-Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, для корректного расчета стоимости строительно-монтажных работ, просим Вас выложить данные документы в составе тендерной документации.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Питання розглянуто. Для коректного розрахунку вартості виконання будівельних робіт, Замовником в Додатку В до Додатку І (Технічі вимоги і якісні характеристики предмета закупівлі) надано орієнтовні обсяги виконання будівельних робіт які прийнято у відповідність до розділів 1502000121-ОЛК. Об’єктні та локальні кошторисні розрахунки. Книга 1., 1502000121-ОЛК. Об’єктні та локальні кошторисні розрахунки. Книга 2 проектної документації на стадії ТЕО.
Срок выполнения работ
Дата подання: 17.07.2018 15:58
Дата відповіді: 20.07.2018 16:20
В проекте договора указан общий срок выполнения работ – до 705 дней с даты подписания договора. Однако работы могут начаться только с даты получения Заказчиком разрешения на строительство. Фактически, Заказчику необходимо получать два разрешения – на выполнение подготовительных работ и на строительные работы. В этой связи в проекте Договора предлагаем привязать начало отсчета срока выполнения работ по каждому этапу к дате получения соответствующего разрешения, или указать конкретные сроки получения Заказчиком необходимых разрешений.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Строк виконання робіт за договором тривалістю 705 календарних днів охоплює виконання підрядником усіх робіт за договором, а не лише будівельно-монтажних як однієї з частин цих робіт. Можливість подовження строків виконання робіт за договором передбачена пунктом 17.2. проекту договору, а саме: у випадках, передбачених ст. 36 Закону України ""Про публічні закупівлі"". Частина 4 статті 36 Закону України ""Про публічні закупівлі"" передбачає можливість подовження строку дії договору про закупівлю (строку виконання зобов'язань). Також повідомляємо, що обов'язки замовника щодо передання дозвільних документів підряднику врегульовані п. 12.4. проекту договору.
Требования к сейсмостойкости
Дата подання: 17.07.2018 15:59
Дата відповіді: 20.07.2018 16:20
Просим Вас уточнить требования п. 1 Додатку Б Додатку 1 в части требований к сейсмостойкости (указана не менее 8 баллов по шкале MSK-64). Зона выполнения работ расположена в районе с сейсмичностью 6 баллов. Требования к сейсмостойкости в 8 баллов существенно увеличивают стоимость выполнения работ.
відповідь:
Питання розглянуто відповідні зміни будуть внесені до тендерної документації
Змінення вартості робіт
Дата подання: 17.07.2018 16:00
Дата відповіді: 20.07.2018 16:21
Останнє речення п. 2.3. проекту договору підряду суперечить умовам ч. 4 ст. 321 ГК України, згідно з якою: у разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалів та устаткування, які мали бути надані Підрядником, а також послуг, що надавалися йому третіми особами, Підрядник має право вимагати збільшення встановленої вартості робіт. Пропонуємо внести зміни у проект договору.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Останнє речення п. 2.3. проекту договору та припис ч. 4 ст. 321 Господарського кодексу України мають різні предмети регулювання, у зв'язку з чим п. 2.3. проекту договору не суперечить приписам ч. 4 ст. 321 Господарського кодексу України. З урахуванням Вашого посилання на ст. 321 Господарського кодексу України додатково роз'яснюємо, що ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі" є спеціальною нормою в даному випадку, і сторони матимуть право змінити ціну договору про закупівлю як істотну умову лише у випадках, визначених ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі".
Проект договору
Дата подання: 17.07.2018 16:01
Дата відповіді: 20.07.2018 16:22
Поясніть включення п. 7.9. у проект договору. Згідно ч.7. ст. 193 ГК України: не виконання Підрядником умов будь-яких інших укладених з АТ «Укртрансгаз» договорів, не може бути підставою для відстрочення або не здійснення Замовником своїх зобов’язань щодо оплати вартості робіт за цим договором. Пропонуємо виключити п. 7.9 проекту договору.
відповідь:
Положення пункту 7.9. проекту договору є за своїм змістом забезпеченням виконання підрядником зобов'язань. Види забезпечення виконання зобов'язань не є вичерпними (ч. 2 ст. 546 ЦК України). З огляду на що пункт 7.9. включений для захисту майнових інтересів замовника у випадку невиконання підрядником своїх договірних зобов'язань перед ним.
Проект договору
Дата подання: 17.07.2018 16:02
Дата відповіді: 20.07.2018 16:22
Яким чином будуть підтверджуватись збитки згідно п. 8.1.5. проекту договору підряду, які Підрядник повинен буде відшкодовувати Замовнику? Просимо зазначити в проекті договору.
відповідь:
Збитки будуть визначатися за загальними правилами цивільного і господарського законодавства.
Розірвання договору
Дата подання: 17.07.2018 16:03
Дата відповіді: 20.07.2018 16:23
У п.8.1.7. проекту договору не зрозуміло, не виконання Підрядником яких ще зобов’язань надає Замовнику право розірвати договір, враховуючи, що п. 8.1.5. передбачив право Замовника одностороннього розірвання договору? Просимо внести зміни в проект договору.
відповідь:
Питання розглянуто. Відповідні зміни будуть внесені до тендерної документації.
Проект договору
Дата подання: 17.07.2018 16:03
Дата відповіді: 20.07.2018 16:23
Просимо пояснити, яким чином будуть підтверджуватись витрати Замовника на третіх осіб ( п. 8.1.9 проекту договору підряду) та внести відповідні зміни до проекту Договору.
відповідь:
Дані витрати будуть підтверджуватися за загальними правилами цивільного та господарського законодавства.
Проект договору
Дата подання: 17.07.2018 16:04
Дата відповіді: 20.07.2018 16:24
В розділі 8.3. проекту договору підряду не передбачено право Підрядника на одностороннє розірвання договору, в разі не виконання Замовником його обов’язків, щодо здійснення оплати робіт. В той же час, розділом 8.1. проекта договору передбачене право Замовника на одностороннє розірвання договору. Пропонуємо передбачити аналогічне право для Підрядника.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Право на одностороннє розірвання договору для замовника вклчючене у договір для захисту майнових інтересів замовника, які є предметом регулювання законодавства України про публічні закупівлі. Замовник, з цих же причин, не може передбачити аналогічне право для учасників.
Позовна давність
Дата подання: 17.07.2018 16:05
Дата відповіді: 20.07.2018 16:24
Пропонуємо в п. 13.5. проекту договору підряду передбачити дзеркальну позовну давність для застосування вимог про сплату штрафних санкцій також як Підрядником так і Замовником.
відповідь:
Дана пропозиція не може бути задоволена замовником
Умови оплати
Дата подання: 17.07.2018 16:05
Дата відповіді: 20.07.2018 16:25
Враховуючи значну вартість в договірній ціні об’єкту будівництва основного обладнання (ГПА та ГТД) пропонуємо внести в розділ 7 проекту Договору наступні умови оплати за основне обладнання:
60% вартості поставленого Підрядником обладнання сплачується Замовником протягом 15 банківських днів з дати поставки обладнання згідно з товаротранспортними та видатковими накладними;
30% вартості поставленого Підрядником обладнання сплачується Замовником протягом 15 банківських днів з дати введення обладнання компресорної станції в експлуатацію згідно актів вводу в експлуатацію;
Остаточний розрахунок – після введення об’єкту будівництва в експлуатацію.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Замовник не має мождливості змінити умови оплати для учасників, тому що запропоновані умови оплати не складають його інтерес і є не прийнятними для нього.
Гарантия
Дата подання: 17.07.2018 16:06
Дата відповіді: 20.07.2018 16:26
В проекте договора (Статья 11) указано, что гарантийный срок составляет 10 лет с даты принятия Объекта в эксплуатацию, причем гарантия устанавливается на Объект в целом. При этом гарантийный срок после замены оборудования устанавливается заново как на Работы в целом, так и на замененное оборудование. Это может привести к тому, что при гарантийной замене какой-нибудь незначительной единицы оборудования срок гарантии на весь Объект начинается заново. Фактически, это может означать пожизненную гарантию. В соответствии с существующей практикой поставки аналогичного оборудования, гарантийный срок составляет от 12 до 24х месяцев. В этой связи предлагаем внести изменения в проект договора в части гарантии на Оборудование (24 месяца с даты ввода его в эксплуатацию).
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Питання розглянуто. Відповідні зміни будуть внесені до тендерної документації
Продление срока подачи предложений
Дата подання: 17.07.2018 16:07
Дата відповіді: 20.07.2018 16:27
Учитывая сложность Объекта, отсутствие проектной документации, отсутствие в составе тендерной документации приложений к ТЭО, для детальной и качественной проработки тендерной документации и подготовки тендерного предложения требуется значительное время. Кроме того, хотим обратить Ваше внимание на то, что производство ГПА, ГТД и выполнения строительно-монтажных работ имеют совершенно различную специфику, поэтому выполнение работ без поиска и привлечения субподрядных организаций и предварительного решения с ними большого количества вопросов невозможно. В этой связи просим Вас рассмотреть возможность продлить конечный срок подачи тендерных предложений.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Перенесення кінцевого строку подачі тендерних пропозицій є неможливим
Выполнение работ и проект договора
Дата подання: 18.07.2018 13:00
Дата відповіді: 06.08.2018 14:33
Проектом предусматривается устройство большого количества свайных оснований с обязательным проведением натурных статических испытаний, призванных подтвердить их необходимую несущую способность, а также однородность грунтов в месте погружения свай. Количество испытываемых статической вдавливающей нагрузкой свай должно составлять до 0,5% от общего количества свай на данном объекте, но не менее 2 штук. По результатам статических испытаний проектной организацией принимается решение о необходимости корректировки свайного основания – уточняется количество свай и глубина их заложения, что в свою очередь может привести к удорожанию первоначальной стоимости проекта и увеличению общей продолжительности работ. Однако в проекте договора инструмент урегулирования такого вопроса отсутствует. Просим дать разъяснения по этому поводу.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Питання розглянуто. У випадку необхідності коригування проектної документації за результатами проведення статичних натурних випробувань паль, такі коригування будуть здійснені проектною організацією у відповідності до вимог чинного законодавства.
Кошти на виконання будівельних робіт повзяаних із випробувань паль згідно Додатку К до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 включаються до 9 глави зведеного кошторисного розрахунку.
Разом з тим, звертаємо Вашу увагу, що згідно п.2.3. Додатку IV до тендерної документації виконання Договору в межах ціни Договору складає власний комерційний ризик Підрядника. Будь-які додаткові витрати Підрядника, які він не міг передбачити під час участі у процедурі закупівлі та укладанні Договору, у тому числі, але не виключно, за результатами виконання проектно-вишукувальних робіт, і які є необхідними для належного та своєчасного виконання ним Договору, на Замовника не покладаються і ним не оплачуються
Кошти на виконання будівельних робіт повзяаних із випробувань паль згідно Додатку К до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 включаються до 9 глави зведеного кошторисного розрахунку.
Разом з тим, звертаємо Вашу увагу, що згідно п.2.3. Додатку IV до тендерної документації виконання Договору в межах ціни Договору складає власний комерційний ризик Підрядника. Будь-які додаткові витрати Підрядника, які він не міг передбачити під час участі у процедурі закупівлі та укладанні Договору, у тому числі, але не виключно, за результатами виконання проектно-вишукувальних робіт, і які є необхідними для належного та своєчасного виконання ним Договору, на Замовника не покладаються і ним не оплачуються
Додаток V
Дата подання: 20.07.2018 10:40
Дата відповіді: 06.08.2018 14:34
12 липня 2018 року о 17:59 Учасником було надіслано запит на виправлення файлу «Копия Додаток V_опитувальник юр_особи.xls», що входить в комплект тендерної документації. Станом на 20 липня 2018 року виправлений файл Замовником не надано.
Просимо якнайшвидше надати виправлений файл та подовжити термін подачі пропозицій не менше ніж на 7 робочих днів відповідно до п. 1 Розділу II Загальної інструкції учасникам процедури закупівлі. Станом на 20 липня 2018 року термін подачі пропозицій не подовжено, що суперечить тексту п. 1 Розділу II Загальної інструкції учасникам процедури закупівлі (факт несвоєчасності надання чи ненадання Замовником роз’яснень вже наступив, але строк подання тендерних пропозицій не перенесено).
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Відповідні зміни будуть внесені в тендерну документацію
Нецінові критерії
Дата подання: 20.07.2018 11:07
Дата відповіді: 06.08.2018 14:36
Документацією на проведення тендеру з реконструкції КС «Яготин» передбачено, що при оцінці тендерних пропозицій буде використовуватися не ціновий критерій «коефіцієнт корисної дії ГТУ в умовах ISO 2314:2009 (надалі «ККД ГТУ)», значення якого від 34% до 36,5% розділено на 6 опцій (по 0,5% ККД в кожній опції).
Максимальна вага критерію «ККД ГТУ» - 20%.
Тобто, зміна критерію «ККД ГТУ» на 0,5 % призводить до зміни питомої ваги оцінки на 4%.
«Методикою розрахунку приведеної ціни цінової пропозиції» (надалі Методика) передбачено, що даний не ціновий критерій обрано виходячи з того, що він має найбільший вплив на поточні витрати під час експлуатації ГПА.
В той же час, цей не ціновий критерій застосовується не до ціни обладнання ГПА, а до ціни тендерної пропозиції в цілому (включаючи будівельно-монтажні роботи, та інше обладнання КС).
В зв’язку з викладеним, просимо надати роз’яснення щодо:
1) правомірності застосування (розповсюдження) критерію, що оцінює поточні витрати з експлуатації ГПА, на капітальні вкладення, які не є складовою ГПА (будівельно-монтажні роботи, обладнання КС та інші);
2) складу (переліку) витрат, які віднесенні Методикою до « поточних витрат при експлуатації ГПА»;
3) тривалості життєвого циклу ГПА, індексів інфляції та дисконтування витрат в часі, які призводять до зниження питомої ваги критерію на 4% при зменшенні ККД на 0,5%.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
1. Відповідно до закону про публічні закупівлі "приведена ціна - ціна, зазначена учасником у тендерній пропозиції та перерахована з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною замовником у тендерній документації", тому критерій застосовується до цінової пропозиції в цілому а не окремо до її складових. крім того в залежності від гту типу гту буде визначатисядності Розповсюдження нецінового критерію оцінки "Коефіцієнт корисної дії ГТУ в умовах ISO 2314:2009" на загальний обсяг закупівлі викликаний тим, що в залежності від % ККД ГТУ буде визначатись перелік допоміжного обладнання, запірної арматури, технологічні трубопроводи, вартість виконання робіт з монтажу, пуско-налагоджувальних робіт ГТУ тощо, які також впливають на загальну вартість закупівлі;
2. До поточних витрат при експлуатації ГПА віднесено такі наступні витрати, але не обмежуючись:
- витрати паливного газу,
- витрати мастила, електронергії;
- міжремонтний ресурс;
3. Тривалість життєвого циклу ГПА залежить від багатьох факторів в т.ч. призначеного моторесурсу для ГТУ, індекси інфляції та дисконтування витрат в часі прийняті у відповідності до "Методики оцінки економічної ефективності проектів Групи Нафтогаз" , а також із урахуванням прогнозних припущень щодо діяльності Групи Нафтогаз на наступні 10 років.
2. До поточних витрат при експлуатації ГПА віднесено такі наступні витрати, але не обмежуючись:
- витрати паливного газу,
- витрати мастила, електронергії;
- міжремонтний ресурс;
3. Тривалість життєвого циклу ГПА залежить від багатьох факторів в т.ч. призначеного моторесурсу для ГТУ, індекси інфляції та дисконтування витрат в часі прийняті у відповідності до "Методики оцінки економічної ефективності проектів Групи Нафтогаз" , а також із урахуванням прогнозних припущень щодо діяльності Групи Нафтогаз на наступні 10 років.
Строк подання пропозицій
Дата подання: 20.07.2018 11:38
Дата відповіді: 06.08.2018 14:37
Враховуючи дуже великий обсяг інформації, який потрібно опрацювати, велику кількість вопросів, які виникають в процесі підготовки тендерної пропозиції, а також необхідність пошуку та долучення субпідрядників (оскільки виробники ГПА, ГТД та виконавці будівельно-монтажних робіт – це зазвичай різні організації), просимо Вас розглянути можливість подовжити кінцевий строк подання тендерних пропозицій щонайменше на 30 днів.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Відповідні зміни внесені в тендерну документацію
Гарантия исполнения договора
Дата подання: 24.07.2018 09:23
Дата відповіді: 06.08.2018 14:38
1. В тендерной документации идет речь об обязательном предоставлении Гарантии обеспечения исполнения договора в виде безотзывной и безусловной. Безусловная гарантия предполагает, в случае нарушения Принципалом своих обязательств по Договору, оплату первого требования Бенефициара банком – гарантом, поэтому, просим Вас внести изменения в тендерную документацию в части требований к Гарантии обеспечения исполнения договора - с «безотзывной и безусловной» на «безотзывную».
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Пропоновані зміни до тендерної документації є неприйнятними для замовника та не можуть бути прийняті.
Оплата по договору
Дата подання: 24.07.2018 09:26
Дата відповіді: 06.08.2018 14:39
2. Учитывая, что промежуточные платежи по Договору планируются осуществлять на основании двухсторонних Актов, считаем необходимым более четко указать их названия, так как по тексту Договора они различны. Формы этих актов предлагаем изложить в виде Приложений к данному Договору. Кроме того, необходимо указать в Договоре периодичность оплат (например: ежемесячно, квартально, поэтапно).
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Питання розглянуте. В проекті договору зазаначено, на підставі яких документів проводиться оплата виконаних Робіт з посилання на нормативні документи (ДСТУ).
Гарантия исполнения договора
Дата подання: 24.07.2018 09:27
Дата відповіді: 06.08.2018 14:40
3. В проекте Договора ряд пунктов предполагает возможное уменьшение цены Договора, как по инициативе Заказчика, так и Подрядчика. В таком случае, необходимо предусмотреть возможность уменьшения суммы Гарантии обеспечения исполнения Договора.
відповідь:
Питання розглянуто. Зменшення розміру забезпечення виконання договору про закупівлю (суми банківської гарантії) після його надання у розмірі, встановленому тендерною документацією, не передбачене Законом України "Про публічні закупівлі". Вимога не може бути задоволена.
Оплата по договору
Дата подання: 24.07.2018 09:29
Дата відповіді: 06.08.2018 14:40
Предлагаем исключить из Договора возможность Заказчиком остановки расчетов с Подрядчиком в случае несвоевременной передачей Заказчику полного комплекта исполнительной и другой документации, так как нигде не обозначены конкретные даты передачи, а предусмотрены только этапы.
відповідь:
Виконавча документація, або інша документація, є основними документами, що підтверджують виконання робіт (акти прихованих робіт, схеми, паспорта, сертифікати, протоколи випробувань тощо). Тому, без наявнасті відповідної документації приймання а одже і оплата виконаних робіт замовником здійснюватися не буде.
Оплата по договору
Дата подання: 24.07.2018 09:30
Дата відповіді: 06.08.2018 14:41
Предлагаем предусмотреть право Подрядчика приостанавливать работы в случае невыполнения обязательств по оплате Заказчиком в установленные сроки.
відповідь:
Підпунктом 8.3.4, пункту 8.3, проекта договору передбачені інші права Підрядника визначені Договором та законодавством України
Конфиденциальность
Дата подання: 24.07.2018 09:48
Дата відповіді: 06.08.2018 14:42
В Договоре раздел Конфиденциальность предлагаем учесть возможность предоставлять банкам Подрядчика текст Договора, информацию по нему и другие документы по реализации Объекта строительства без получения согласия от Заказчика, так как уже сейчас на этапе оформления Гарантий Банк запрашивает дополнительную информацию для принятия решения по выдаче Банковских Гарантий.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Пропоновані зміни до договору є неприйнятними для замовника та не можуть бути прийняті. Також повідомляємо, що на цей час договір не є укладеним. Крім того, Замовник за необхідності, розгляне обгрунтовані запити на передачу конфіденційної інформації, та у випадку дотримання прав Замовника, надасть таку згоду.
Форс-мажорные обстоятельства
Дата подання: 24.07.2018 09:50
Дата відповіді: 06.08.2018 14:42
Предлагаем предусмотреть в Договоре продление сроков выполнения Работ по этапам и Договору в целом, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
відповідь:
Питання розглянуто. Продовження строку дії договору, строків виконання робіт можливі лише з дотриманням вимог законодавства у сфері публічних закупівель, що врегульоване ст. 36 Закоун України "Про публічні закупівлі" та пунктом 17.2. проекту договору.
Археологические работы
Дата подання: 24.07.2018 10:51
Дата відповіді: 06.08.2018 14:43
В соответствии с письмом Киевского областного центра охраны и научных иссле-дований памятников культурного наследия от 27.03.2018 г. № 6/92 территория проектиро-вания реконструкции КС «Яготин» отнесена в зону влияния археологических объектов культурного наследия – кургана ІІІ тыс. до. н.э. - І тыс. н.э.
В связи с этим перед началом подготовительных и основных строительно-монтажных работ заказчик строительства обязан обеспечить проведение археологических работ с локализацией объектов культурного наследия, по результатам которых будут определены мероприятия по охране выявленных памятников (раскопки, надзор, заключе-ние охранных договоров и т. д.).
В соответствии со статьей 37 Закона Украины «Про охорону культурної спадщини» строительные, путевые и земляные работы проводятся только после выполнения всего комплекса мероприятий по охране памятников. Выполнение таких мероприятий может потребовать значительного увеличения запланированных сроков выполнения работ и их стоимости. Однако в проекте договора инструмент урегулирования такого вопроса отсутствует. Просим дать разъяснения по этому поводу.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Питання розглянуто. Продовження строку дії договору, строків виконання робіт можливі лише з дотриманням вимог законодавства у сфері публічних закупівель, що врегульоване ст. 36 Закоун України "Про публічні закупівлі" та пунктом 17.2. проекту договору.
археологічні дослідження
Дата подання: 24.07.2018 11:14
Дата відповіді: 08.08.2018 11:43
п.1Технічних вимог і якісних характеристик предмету закупівлі передбачено проведення детальних археологічних вишукувань з подальшою розробкою розділу памяткоохоронних заходів в проектно-кошторисній документації, але не визначено на підставі яких дозвільних документів мають проводитись археологічні вишукування та памяткоохоронні роботи та чи входить до обсягу робіт підрядника виконання розкопок? Хто має отримувати дозвільні документи для роботи в місцях розташування об’єктів археологічної та культурної спадщини та хто має здійснювати погодження матеріалів вишукувань та розкопок в органах культарної спадщини та в Міністерстві культури України?
Просимо конкретизувати вище зазначені питання та відобразити відповідні процедурі в технічних вимога та якісних характеристиках, а також у договорі підряду.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Питання розглянуто. В документацію будуть внесені відповідні зміни
Стосовно додатків I,IV
Дата подання: 24.07.2018 11:19
Дата відповіді: 08.08.2018 11:44
1. В Додатку В до Додатку І до тендерної документації наведено орієнтовні обсяги виконання будівельно-монтажних робіт. В складі орієнтовних обсягів виконання будівельно-монтажних робіт наявні позиції які передбачають монтаж обладнання та устаткування, але перелік обладнання та устаткування, що потребує монтажу відсутній. Дані позиції які передбачають монтаж обладнання та устаткування носять узагальнений характери і не дають змоги Учаснику визначити яке саме обладнання підлягає монтажу, наприклад : «Крани сталевi пiд приварювання на умовний тиск 6,4-10МПа [64-100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 300». Виходячи з даної позиції можливо визначити на який тиск має бути розрахований кран Ду 300, на 10 Мпа, на 8 мпа, на 6,4 Мпа?
Враховуючи, що таких позицій серед орієнтовних обсягів будівельно-монтажних робіт безліч та для коректного розрахунку вартості тендерної пропозиції та з метою уникнення в подальшому із замовником колізійних питань стосовно переліку обладнання, просимо доповнити Додаток І переліком обладнання та устаткування, що потребує монтажу.
2. В склади тендерної пропозиції Учасник повинен підтвердити відповідність його тендерної пропозиції «технічним вимогам і якісним характеристикам предмету закупівлі» (Додаток 1) в складі яких описано вимоги до виконання робіт, в тому числі орієнтовні обсяги виконання будівельно-монтажних робіт.
В додатку «технічні вимоги і якісні характеристики об’єкту будівництва» Додатку ІV «Проект договору» відсутні орієнтовні обсяги виконання будівельно-монтажних робіт.
Відповідно до пункту 4 статті 36 закону України «Про публічні закупівлі» «умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами аукціону ….. далі по тексту».
Для запобігання непорозумінь, можливого відхилення пропозиції учасника, а також з метою недопущення порушення вимог чинного законодавства просимо привести Додаток І до Додатку IV у відповідність з технічними вимогами і якісними характеристиками предмету закупівлі Додаток І до Тендерної документації.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Питання розглянуто. В документацію будуть внесені відповідні зміни
Землеотвод территорий
Дата подання: 24.07.2018 15:19
Дата відповіді: 06.08.2018 14:44
Добрый день!
Ранее был задан вопрос:
Дата подання: 17 липня 2018 15:55
Дата відповіді: 20 липня 2018 16:17
В представленных материалах отсутствует конкретная ссылка на наличие у Заказчика и конкретное содержание «Градостроительных условий и ограничений» по проектируемому объекту, что преду-смотрено Приказом Минрегиона Украины от 07.07.2011 № 109. Просим уточнить указанную информацию.
Відповідь: Питання розгялунто. Відповідно до п.14. наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 289 від 06.11.2017р. «Про затвердження Переліку об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються», дайни обєкт будівництва не потребує отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
Из этого возникает еще один вопрос:
В соответствии с п.14. наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та жит-лово-комунального господарства України № 289 від 06.11.2017р. «Про затвердження Пе-реліку об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються» а именно:
14. Реконструкція підземних, надземних та повітряних інженерних мереж та споруд до цих мереж у межах відведення земельних ділянок без зміни цільового та функціонального призначення та зовнішніх геометричних параметрів.
Ссылка на этот документ подразумевает наличие у Заказчика правоустанавливающих документов на землеотвод территорий, на которых планируется проектирование и строительство узлов подключения и крановых узлов, а также новых подъездных дорог к ним.
Ссылка на этот документ подразумевает наличие у Заказчика правоустанавливаю-щих документов на землеотвод территорий, на которых планируется проектирование и строительство узлов подключения и крановых узлов, а также новых подъездных дорог к ним.
Просим подтвердить наличие таких документов.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Дане питання відноситься до компетенції замовника
Подовження строку подання пропозицій
Дата подання: 25.07.2018 11:45
Дата відповіді: 06.08.2018 14:44
Враховуючи велику кількість запитань та можливе внесення змін до тендерної документації просимо Вас розглянути можливість подовження кінцевого строку подання тендерних пропозицій щонайменше на 30 календарних днів.
відповідь:
Відповідні зміни внесені в тендерну документацію
Умови оплати
Дата подання: 25.07.2018 11:53
Дата відповіді: 06.08.2018 14:45
Враховуючи значну вартість обладнання в договірній ціні Об’єкту, а також вимоги виробників ГПА та ГТД, просимо Вас розгянути можливість змінити умови оплати за обладнання наступним чином:
90% вартості поставленого обладнання сплачується протягом 15 банківських днів з дати поставки обладнання згідно з товаротранспортними та видатковими накладними;
10% вартості обладнання – після введення об’єкту будівництва в експлуатацію.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Порядок здійснення оплати за виконані роботи передбачено розділом 7 проекту Договору. Умови здйіснення оплати які пропонуються відсутні у вище зазначеному порядку
Умови договору (п.8.4.13)
Дата подання: 26.07.2018 11:05
Дата відповіді: 06.08.2018 14:46
Добрий день!
Пункт 8.4.13 проекту договору в частині збереження наданих Замовником матеріальних ресурсів суперечить п.1.1. проекту договору, в якому визначено, що роботи виконуються підрядником своїми силами і засобами з власних матеріалів та з використанням власного обладнання. Якщо Замовник все ж таки передбачає надання власних засобів або матеріалів, то доречно внести до проекту договору відповідний розділ, в якому передбачити перелік таких засобів та матеріалів, порядок їх передання від Замовника Підрядникові, порядок їх зберігання на будівельному майданчику та використання Підрядником.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Умови та місця зберігання на будівельному майданчику визначається на етапі розробки проектної документації (проектом організації будівництва) та проектом виконання робіт. Даний документ розробляє Підрядник. Саме даними документами і передбачається дотримання усіх норм. Зберігання охоплюється ціною Договору.
Умови договору (п.8.4.13.)
Дата подання: 26.07.2018 11:07
Дата відповіді: 06.08.2018 14:52
П. 8.4.13 в частині зберігання демонтованого устаткування, у зв’язку з тим, що перебування демонтованого обладнання на будівельному майданчику може негативно відобразитись на пожежній безпеці об’єкту в цілому та на безпеку праці при виконанні окремих робіт, а також призвести до невиправданих витрат підрядника на збереження такого обладнання, пропонується викласти в наступній редакції: «Підрядник зобов’язаний виживати заходи щодо дбайливого ставлення власними працівниками та працівниками субпідрядників до майна, що належить Замовнику і перебуває у межах будівельного майданчика, або якщо Підрядник (Субпідрядник) має доступ у ході виконання робіт до такого майна Замовника. Підрядник зобов’язаний прийняти на безкоштовне відповідальне зберігання демонтоване устаткування Замовника за актом приймання-передачі на зберігання демонтованого устаткування, що підписується уповноваженими представниками сторін, на строк до 10 робочих днів, протягом яких Замовник зобов’язаний звільнити будівельний майданчик від демонтованого устаткування. За зберігання демонтованого обладнання Підрядником понад вказані терміни, справляється плата в розмірі ____ грн. за один складометр за добу.»
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Питання розглянуте. Даний пункт передбачений для можливісті надання Замовником за необхідності матеріалів/обладнання у випадку його наявності та негайної потреби.
Умови та місця зберігання на будівельному майданчику визначається на етапі розробки проектної документації (проектом організації будівництва) та проектом виконання робіт. Даний документ розробляє Підрядник. Саме даними документами і передбачається дотримання усіх норм. Зберігання охоплюється ціною Договору.
Умови та місця зберігання на будівельному майданчику визначається на етапі розробки проектної документації (проектом організації будівництва) та проектом виконання робіт. Даний документ розробляє Підрядник. Саме даними документами і передбачається дотримання усіх норм. Зберігання охоплюється ціною Договору.
Умови договору (п.8.4.14)
Дата подання: 26.07.2018 11:08
Дата відповіді: 06.08.2018 14:53
Пункт 8.4.14 Договору містить застереження щодо негайного виконання різних звернень Замовника, що, у зв’язку з невизначеністю тематики таких звернень Замовника, при виконанні договору може суперечити вимогам ч.1 ст. 849 Цивільного кодексу України, якою визначено право перевіряти хід виконання робіт без втручання у діяльність Підрядника. Тим більше, що виконання у визначений строк звернень Замовника, у зв’язку з якими виникне необхідність внесення змін до проектної документації, є взагалі неможливим. У зв’язку з чим пропонується визначити у вказаному пункті перелік питань, з яких Замовник має право звертатися до Підрядника, та вимагати відповідного реагування протягом 24 годин.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Дана умова договору не суперечить ч. 1 ст. 849 Цивільного кодексу України. На виконання вказаного припису закону у проект договору замовником включений п. 8.1.2. Умова Договору, передбачена п. 8.4.14., стосується виконання саме умов Договору, а не внесення у нього змін. Питання внесення змін у проекту документацію врегульоване іншими положеннями проекту договору (наприклад, п.п. 12.3.6., 12.3.9., 12.4.6., 12.6.2).
Умови договору (п.8.4.18)
Дата подання: 26.07.2018 11:09
Дата відповіді: 06.08.2018 14:54
Пункт 8.4.18 суперечить п.1.1. проекту договору, в якому визначено, що роботи виконуються підрядником своїми силами і засобами з власних матеріалів та з використанням власного обладнання. Якщо Замовник все ж таки передбачає надання власних засобів або матеріалів, то доречно внести до проекту договору відповідний розділ, в якому передбачити перелік таких засобів та матеріалів, порядок їх передання від Замовника Підрядникові, порядок їх зберігання на будівельному майданчику та використання Підрядником.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Питання розглянуто. Даний пункт включений у проект договору для надання Замовнику можливісті надавати Підряднику, за необхідності, матеріали/обладнання у випадку його наявності та негайної потреби.
Умови договору (п.8.4.19)
Дата подання: 26.07.2018 11:10
Дата відповіді: 06.08.2018 14:54
З метою уникнення можливого різного тлумачення змісту терміну «виконавча документація», та у зв’язку з відсутністю в проекті договору розділу, в якому визначені поняття, що вживаються у договорі, в п. 8.4.19, викласти в наступній редакції « В строк ____________ передати Замовнику виконавчу документацію, оформлену в порядку, передбаченому ДБН А.3.1.-5-2016 «Організація будівельного виробництва» та встановленому нормативно-правовими та законодавчими актами для кожного окремого виду робіт».
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Перелік виконавчої документації визначений нормативними документами щодо виконання відповідного виду робіт на конкретному об'єкті будівництва. Конкретні строки надання Замовнику виконавчої документації встановлені договором, і окрема конкретизація строків за даним пунктом не доцільна.
Умови договору (п.8.4.24)
Дата подання: 26.07.2018 11:11
Дата відповіді: 06.08.2018 14:55
Пункт 8.4.24. Оскільки мова в пункті йде про внутрішній стандарт ПАТ «Укртрансгаз» доречним є ознайомити Підрядника з його змістом та визначити термін, в який Підрядник зобов’язаний отримати допуск на об’єкт, для чого п.8.4.24. викласти в редакції: «Підрядник зобов’язаний до початку проектно-вишукувальних робіт отримати допуск на Об’єкт Замовника у відповідності до вимог СОУ 49.5- 30019801-121:2014 «Охорона праці. Порядок допуску працівників сторонніх організацій для виконання робіт (завдань) на об’єктах ПАТ «Укртрансгаз». Замовник зобов’язаний в строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати підписання договору, передати Підрядникові один примірник СОУ 49.5- 30019801-121:2014 «Охорона праці. Порядок допуску працівників сторонніх організацій для виконання робіт (завдань) на об’єктах ПАТ «Укртрансгаз».
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Даний документ буде надано Підрядника за відповідною вимогою після укладання договору
Умови договору (п.8.4.25)
Дата подання: 26.07.2018 11:12
Дата відповіді: 06.08.2018 14:56
Пункт 8.4.25 проекту Договору – містить невизначений обсяг зобов’язань Підрядника, що може викликати зловживання сторонами правами та різне тлумачення умов договору. Виключити із змісту договору.
відповідь:
Зобовязання Підрядника визначені умовами договору та чинним законодавством України.
Умови договору (додати п.8.4.26)
Дата подання: 26.07.2018 11:13
Дата відповіді: 06.08.2018 14:57
До розділу 8 проекту Договору додати п. 8.4.26 наступного змісту: «Підрядник має право зупинити проведення робіт за договором на час, необхідний для: 1) внесення змін в проектну документацію (якщо внесення таких змін вимагає Замовник, або необхідність внесення змін викликана загрозою вимогам щодо якості кінцевого результату робіт; 2) до передачі Замовником дозволу на виконання будівельних робіт, у випадку непередрання Замовником підрядникові Дозволу на виконання будівельних робіт в строки, що передбачені Договором; 3) до передачі Замовником будівельного майданчику, у випадку непередрання Замовником будівельного майданчику в строки, що передбачені Договором; 4) На час, необхідний для проведення пам’яткоохоронних робіт.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
В проект договору внесені відповідні зміни, а саме в пункт 5.1. "Рішення про перегляд строків оформлюється додатковою угодою з дотриманням вимог ст.36 Закону України "Про публічні закупівлі", в т.ч. у випадку затримки в отриманні Замовником в ДАБІ України дозволу на виконання будівельних робіт"
Умови договору (п.11.3)
Дата подання: 26.07.2018 11:13
Дата відповіді: 06.08.2018 14:57
Пункт 11.3. проекту договору в супереч п. 11.4 визначає іншу дату початку гарантійних строків, що може викликати різне тлумачення умов договору сторонами. Вбачається за необхідне запропонувати Замовнику визначитись з початком гарантійного строку: або з моменту прийняття об’єкту від підрядника, або з моменту вводу в експлуатацію. Також справедливим є зауваження щодо самих строків: 10 років – гарантійний строк експлуатації об’єктів нерухомості, а не устаткування, яке буде змонтоване на об’єкті. За сталою міжнародною практикою гарантійний строк експлуатації газового обладнання – 12-24 місяці.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Відповідні зміни внесені в тендерну документацію
Умови договору (додати п.11.12)
Дата подання: 26.07.2018 11:14
Дата відповіді: 06.08.2018 14:58
На підставі ст. 687, 859 та 884 Цивільного кодексу України, додати до Розділу 11 проекту Договору п. 11.12 наступного змісту: «Підрядник несе гарантійні зобов’язання, що визначені у цьому Договорі виключно при неухильному дотриманні Замовником та/або Експлуатуючою організацією правил експлуатації об’єкта та відповідного устаткування, що визначені державними будівельними нормами, законодавством України в сфері пожежної безпеки, охорони праці та технічній документації устаткування».
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Зазначана вимога врегульована чинним нормативно-правовим та законодавчими актами та не потребує додаткового внесення змін в тендерну документацію.
Умови договору (п.12.4.12)
Дата подання: 26.07.2018 11:16
Дата відповіді: 06.08.2018 14:59
У зв’язку з неможливістю виконувати будівельні роботи без Дозволу на будівельні роботи, та з метою усунити можливі зловживання Замовника, в п. 12.4.12 проекту Договору доречним є визначити зобов’язання Замовника передати Дозвіл на виконання будівельних робіт Підрядникові, внаслідок чого викласти п. 12.4.12 в наступній редакції: «Замовник забезпечує передачу Підряднику (через уповноваженого представника Замовника) одного примірника проектної документації протягом 5-ти (п’яти) календарних днів після її затвердження в установленому порядку. Замовник зобов’язаний передати Підрядникові дозвіл на виконання будівельних робіт на Об’єкті протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання його в Держархбудінспекції, однак у будь-якому разі до передання будівельного майданчику. Іншу дозвільну документацію, яка є або повинна бути у Замовника, Замовник передає Підрядникові в строки, що додатково письмово узгоджені Сторонами
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Умовами п 12.4.12 проекта договору преедбачено, що "інша дозвільна документація передається в узгодженими Сторонами строки"
Умови договору (п.13.10)
Дата подання: 26.07.2018 11:16
Дата відповіді: 06.08.2018 15:00
Пункт 13.10 проекту Договору в частині слів «Також, за прострочення виконання Робіт понад 30 (тридцять) днів Підрядник додатково сплачує штраф у розмірі 7-ми (семи) відсотків вартості Робіт, виконання яких прострочено.» протирічить ст. 61 Конституції України, у зв’язку з чим видалити.
відповідь:
Питання розглянуто. Пункт 13.10 проекту договору не суперечить ст. 61 Конституції України, оскільки пеня та штраф є різними видами штрафних санкцій одного і того ж виду юридичної відповідальності. У межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій. З даного питання просимо додатково ознайомитися зі змістом абз. 3 ч. 2 ст. 231 Господарського кодексу України: даний припис закону не визнаний таким, що не відповідає Конституції України.
Умови договору (п.13.13)
Дата подання: 26.07.2018 11:17
Дата відповіді: 06.08.2018 15:01
В п.13.13 проекту Договору з метою уникнення необґрунтованих фінансових втрат Підрядника, а також усунення можливих зловживань Замовника доречним є після слова «робіт» доповнити словами: «у випадку, якщо таким порушення завдано шкоди майну Замовника, що знаходиться на будівельному майданчику.»
відповідь:
Пунктом 13.13 передбачені штрафи за порушення Підрядником правил пожежної безпеки, правил техніки безпеки, правил охорони праці, промислової санітарії чи технічних вимог в будь якому випадку
Умови договору (додати п.13.16, п. 13.17, п.13.18)
Дата подання: 26.07.2018 11:18
Дата відповіді: 06.08.2018 15:02
У зв’язку з порушенням в проекту Договорі принципу правової рівності сторін (відсутність будь-якої відповідальності Замовника), додати до розділу 13 проекту Договору:
- п. 13.16 наступного змісту: « п. 13.16. За порушення строків оплати робіт Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми простроченого платежу. Пеня нараховується до дня фактичної сплати Замовником простроченого платежу.»
- п. 13.17 наступного змісту: «За порушення строків передання затвердженої в установленому порядку проектної документації, Дозволу на виконання будівельних робіт, будівельного майданчику, Замовник сплачує штраф в розмірі 1% від вартості Договору»;
- п. 13.18 наступного змісту: «У випадку відмови Замовника від договору з причин, що не залежать від волі чи дій (бездіяльності) Підрядника; що не є наслідками дії обставин непереборної сили, Замовник зобов’язаний відшкодувати Підрядникові збитки, розмір яких заздалегідь визначений сторонами на рівні 25% від загальної вартості договору».
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Питання розглянуто, Ваша пропозиція не може бути принятою.
Загальне питання
Дата подання: 26.07.2018 14:03
Дата відповіді: 06.08.2018 15:02
Просимо надати роз’яснення про надання «скан-копій» документів: скан-копія листа, скан-копія паспорту, скан-копія наказу, скан-копія довіреності. Це мається на увазі, що документ повинен бути відсканований в кольорі з оригіналу без будь яких поміток чи це документ відсканований в чорно-білому та завірений печаткою «Згідно з оригіналом» і підписаний уповноваженою особою? А також просимо надати роз’яснення про надання «Копії Дозволу Державного Комітету України з безпеки….», це мається на увазі просто чорно-біла копія без будь яких поміток чи кольорова копія без поміток чи чорно-біла копія завірена печаткою «Згідно з оригіналом» і підписана уповноваженою особою?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Під вимогою надання "скан-копії" або "скан-копії з оригіналу" Замовник має на увазі надання/завантаження файлу/ів, отриманих шляхом сканування документу/ів, без обов'язкового завірення/підписання уповноваженою особою Учасника печаткою та написом "Згідно з оригіналом".
Загальне питання
Дата подання: 27.07.2018 12:25
Дата відповіді: 06.08.2018 15:03
В Розділі III тендерної документації в пункті 7 Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) вказано «У випадку закупівлі робіт тендерна пропозиція учасника повинна містити довідку учасника (у довільній формі, в сканованому вигляді в форматі PDF), з інформацією про наміри виконання окремих видів або обсягів робіт із залученням або без залучення сторонніх суб’єктів господарювання (субпідрядників).», чи потрібно в довідці перечислити перелік окремих видів або обсягів робіт на які буде залучено субпідрядників чи просто вказати що до виконання робіт будуть залучені субпідрядники?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Пунктом7 розділу 3 передбачено надання інформвції про наміри виконання окремих видів або обсягів робіт із залученням або без залучення сторонніх суб’єктів господарювання (субпідрядників). інформація про кожного такого суб'єкта господарювання, в тому числі його повне найменування та місцезнаходження у разі якщо учасник торгів планує залучити до виконання робіт субпідрядника/-ів в обсязі не менше ніж 20 (двадцять) відсотків від вартості договору про закупівлю
Загальне питання
Дата подання: 27.07.2018 12:26
Дата відповіді: 06.08.2018 15:04
В Розділі III тендерної документації в пункті 7 Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) вказано «У разі, якщо учасник торгів планує залучити до виконання робіт субпідрядника/-ів в обсязі не менше ніж 20 (двадцять) відсотків від вартості договору про закупівлю…» , чи поставка ГПА та ГТД входить в обсяг не менше ніж 20 (двадцять) відсотків від вартості договору про закупівлю?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Постачальник основного обладнання підпадає під категорію "Субпідрядник" у разі його залучення Підрядником до виконання робіт у розумінні статті 838 Господарського кодексу України
Состав газа
Дата подання: 01.08.2018 14:51
Дата відповіді: 08.08.2018 11:31
Для расчета параметров компрессора, просим предоставить химический состав транспортируемого газа на КС Яготин
відповідь:
Питання розглянуто. Відповідні зміни будуть внесені у тендерну документацію
Вимоги щодо оформлення документації
Дата подання: 01.08.2018 15:58
Дата відповіді: 08.08.2018 11:25
Згідно п. 1. Розділу ІІІ Тендерної документації (Інструкція з підготовки тендерної пропозиції), необхідно надати Інформацію, що підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі. Інформація надається у вигляді листа, яким підтверджується відповідність тендерної пропозиції учасника вимогам Додатку І до тендерної документації. Крім того, надається заповнений Додаток Б до Додатку І тендерної документації.
Для виконання вимог цього пункту, достатньо надати лише загальний лист у довільній формі, про підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника вимогам Додатку І до тендерної документації та додатково заповнений Додаток Б до Додатку І тендерної документації (тобто надавати весь Додаток І підписаний та скріплений печаткою не потрібно)? Просимо надати роз’яснення щодо вимог до оформлення документів по даному пункту.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
"п. 1. Розділу ІІІ Тендерної документації (Інструкція з підготовки тендерної пропозиції) вимагається надання інформації, що підтверджує відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету. Така інформації надається у вигляді листа яким підтверджується відповідність тендерної пропозиції учасника вимогам Додатку І до тендерної документації.
Згідно п. 1. Розділу ІІІ Тендерної документації учасник окремо має надати заповнений Додаток Б до Додатку І до тендерної документації із показниками запропоноваго їм обладнання."
Згідно п. 1. Розділу ІІІ Тендерної документації учасник окремо має надати заповнений Додаток Б до Додатку І до тендерної документації із показниками запропоноваго їм обладнання."
Загальне питання
Дата подання: 07.08.2018 14:31
Дата відповіді: 08.08.2018 11:23
Чи вважається постачальник, який здійснюватиме поставку обладнання та пусконалагоджувальні роботи в обсязі не менше ніж двадцять відсотків від вартості договору про закупівлю, субпідрядником відповідно до п.7 розділу 3 тендерної документації?
відповідь:
Постачальник основного обладнання підпадає під категорію "Субпідрядник" у разі його залучення Підрядником до виконання робіт у розумінні статті 838 Цивільного кодексу України.
Сейсмостійкість
Дата подання: 08.08.2018 08:15
Дата відповіді: 08.08.2018 11:33
Добрий день!
13.07.18р. та 17.07.18р. були опубліковані запити щодо сейсмостійкості ГПА, на що були отримані відповіді, що відповідні зміни будуть внесені до тендерної документації. Станом на 8 серпня зміни у тендерну документацію щодо сейсмостійкості не внесені. Враховуючи те, що КС «Яготин» розташована у районі з сейсмічністю 6 балів, а вимоги до сейсмостійкості у 8 балів суттєво підвищують вартість виконання робіт, просимо Вас внести зміни до тендерної документації.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Згідно п.2.5. ГОСТ 28775-90 обладнання ГПА повинно витримувати сейсмічні навантаження інтенсивністю не менше 7 балів за шкалою MSK-64. Відповідні зміни будуть внесені в тендерну документацію.
Долучення субпідрядників
Дата подання: 08.08.2018 11:01
Дата відповіді: 10.08.2018 16:21
В Розділі III тендерної документації в пункті 7 Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) вказано «У разі, якщо учасник торгів планує залучити до виконання робіт субпідрядника/-ів в обсязі не менше ніж 20 (двадцять) відсотків від вартості договору про закупівлю…», чи потрібно при наданні інформації про таких субпідрядників, зазначати вартість та види робіт, для виконання яких долучається субпідрядник, чи тільки інформацію про кожного такого суб'єкта господарювання, в тому числі його повне найменування та місцезнаходження?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
У разі, якщо учасник торгів планує залучити до виконання робіт субпідрядника/-ів в обсязі не менше ніж 20 (двадцять) відсотків від вартості договору про закупівлю, учасник повинен надати довідку (в довільній формі, в сканованому вигляді в форматі PDF), яка містить інформацію про кожного такого суб'єкта господарювання, в тому числі його повне найменування та місцезнаходження.
Загальне питання
Дата подання: 08.08.2018 15:17
Дата відповіді: 10.08.2018 16:21
Чи вважається постачальник обладнання, який здійснює його поставку в обсязі не менше ніж двадцять відсотків від вартості договору про закупівлю, субпідрядником відповідно до п.7 розділу 3 тендерної документації?
відповідь:
Постачальник основного обладнання підпадає під категорію "Субпідрядник" у разі його залучення Підрядником до виконання робіт у розумінні статті 838 Цивільного кодексу України.
Забезпечення тендерної пропозиції
Дата подання: 09.08.2018 14:53
Дата відповіді: 10.08.2018 16:22
В п. 2 Роділу ІІІ тендерної документації зазначені реквізити замовника для оформлення забезпечення тендерної
пропозиції:
АТ «УКРТРАНСГАЗ», Філія «Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи» код ЄДРПОУ: 38605210 р/рахунок: 26003265638 …
В той же час, в Додатку VI (Вимоги до банківської гарантії) до тендерної документації , в примірній формі банківської гарантії зазначено: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» в особі ФІЛІЇ «ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ»… тобто замість АТ «УКРТРАНСГАЗ», зазначена назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ», крім того, ця назва повторюється двічі – перед назвою філії, та після неї. Просимо привести Додаток VI та тендерну документацію у відповідність.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Відповідні зміни будуть внесені у тендерну документацію
Проект договора
Дата подання: 09.08.2018 15:21
Дата відповіді: 10.08.2018 16:22
Добрый день!
Ранее был задан вопрос:
Дата подання: 17 липня 2018 15:52
Дата відповіді: 20 липня 2018 16:14
В проекте договора подряда применено название «Реконструкція компресорної станції «Яготин» (Будівельні роботи та поточний ремонт). Однако, в соответствии с действующей в Украине нормативной базой по вопросам строительства и архитектуры, в частности ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. термин «поточний ремонт» отсутствует. Для корректного составления проектно-сметной документации просим дать разъяснения по данному вопросу.
Відповідь:
Відповідно до розділу ІІІ, Порядку
визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №454, від 17.03.2016р. ""Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі"" пердбачено, що визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 22 частини першої статті 1 Закону України ""Про публічні закупівлі"" за об'єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293
Обращаем Ваше внимание, что сохранение в названии термина «поточний ремонт» может вызвать безапеляционный отказ при прохождении государственной экспертизы, т.к.в таком случае применяется термин, не предусмотренный действующей нормативной документацией Украины в области строительства и архитектуры.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Прийнято до уваги.
Дані про субпідрядників
Дата подання: 10.08.2018 10:12
Дата відповіді: 10.08.2018 16:24
В Розділі III тендерної документації в пункті 7 Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) вказано «У разі, якщо учасник торгів планує залучити до виконання робіт субпідрядника/-ів в обсязі не менше ніж 20 (двадцять) відсотків від вартості договору про закупівлю, учасник повинен надати довідку (в довільній формі, в сканованому вигляді в форматі PDF), яка містить інформацію про кожного такого суб'єкта господарювання, в тому ислі його повне найменування та місцезнаходження.
Питання: планується виконання окремого виду робіт з дорученням субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 (двадцять) відсотків від вартості договору, але на момент подання пропозиції існують декілька потенційних субпідрядників для виконання такого виду робіт і конкретний субпідрядник ще не визначений. Чи можливо у довідці надати відомості про всіх таких потенційних субпідрядників з позначкою, що буде долучений один з цих субпідрядників?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
"п.7 розділу ІІІ Тендерної документації визначено, що у разі, якщо учасник торгів планує залучити до виконання робіт субпідрядника/-ів в обсязі не менше ніж 20 (двадцять) відсотків від вартості договору про закупівлю, учасник повинен надати довідку (в довільній формі, в сканованому вигляді в форматі PDF), яка містить інформацію про кожного такого суб'єкта господарювання, в тому числі його повне найменування та місцезнаходження.
Отже, у випадку надання інформації про декількох субпідрядників які будуть залучені до виконання окремих видів робіт не буде порушенням вимог тендерної документації."
Отже, у випадку надання інформації про декількох субпідрядників які будуть залучені до виконання окремих видів робіт не буде порушенням вимог тендерної документації."
ТЕО, том 3
Дата подання: 10.08.2018 15:59
Дата відповіді: 15.08.2018 16:09
В проекте ІТЗ (Інженерно технічні заходи цивільного захисту), раздел «Перечень нормативных документов», указан ДСТУ 3891-99, который был пересмотрен в 2013г. Просим внести соответствующие изменения в тендерную документацию.
відповідь:
"Порядок коригування та внесення змін до проектної документації на будівництво врегульовано Постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 11.05.2011р. Та ДБН А.2.2.-3-2014 ""Склад та зміст проектної документації на будівництво"", ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014. В зв'язку із несуттєвістю даної невідповідності підстави для коригування та внесення змін до проектної документації в установленому порядку відсутні.
Разом з тим, дане питання буде враховано під час розробки проектної документації на стадії ""Проект""."
Разом з тим, дане питання буде враховано під час розробки проектної документації на стадії ""Проект""."
Том 3
Дата подання: 10.08.2018 16:04
Дата відповіді: 15.08.2018 16:10
Просим исправить: Том 3, лист 6 «Перелік нормативних документів»:
- П.3 добавить « 2245-III»
п.12 исправить: Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 (зі змінами).
відповідь:
"Порядок коригування та внесення змін до проектної документації на будівництво врегульовано Постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 11.05.2011р. Та ДБН А.2.2.-3-2014 ""Склад та зміст проектної документації на будівництво"", ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014. В зв'язку із несуттєвістю даної невідповідності підстави для коригування та внесення змін до проектної документації в установленому порядку відсутні.
Разом з тим, дане питання буде враховано під час розробки проектної документації на стадії ""Проект""."
Разом з тим, дане питання буде враховано під час розробки проектної документації на стадії ""Проект""."
Протокол розгляду
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 20.09.2018 12:49
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Коефіцієнт | Приведена вартість | Документи |
|---|---|---|---|---|---|
|
ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання"
Пошук по цьому учаснику
|
2 464 998 000 UAH з ПДВ | 2 464 998 000 UAH з ПДВ | 1.2133333333 | 2 031 591 758.30 | Документи |
|
ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект"
Пошук по цьому учаснику
|
2 248 050 000 UAH з ПДВ | 2 248 050 000 UAH з ПДВ | 1.1066666667 | 2 031 370 481.87 | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" #31821381
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 2 248 050 000 UAH з ПДВ | 20.09.2018 15:16 |
Переможець
Дата і час публікації: 20.09.2018 15:16
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект"
Пошук по цьому переможцю
|
2 248 050 000 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 10.10.2018 00:00 - 31.12.2020 00:00
Номер 1810000270
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Додаток 4.pdf | Укладений |
2 248 050 000
|
10.10.2018 13:32
|
10.10.2018
|
| Додаток 6.pdf | Укладений |
2 248 050 000
|
10.10.2018 13:32
|
10.10.2018
|
| Додаток 3.pdf | Укладений |
2 248 050 000
|
10.10.2018 13:32
|
10.10.2018
|
| Додаток 5.pdf | Укладений |
2 248 050 000
|
10.10.2018 13:32
|
10.10.2018
|
| Додаток 2.pdf | Укладений |
2 248 050 000
|
10.10.2018 13:32
|
10.10.2018
|
| Додаток 8.pdf | Укладений |
2 248 050 000
|
10.10.2018 13:32
|
10.10.2018
|
| Додаток 7.pdf | Укладений |
2 248 050 000
|
10.10.2018 13:32
|
10.10.2018
|
| Договір Яготин.pdf | Укладений |
2 248 050 000
|
10.10.2018 13:32
|
10.10.2018
|
| Додаток 1.pdf | Укладений |
2 248 050 000
|
10.10.2018 13:32
|
10.10.2018
|
| sign.p7s | Укладений |
10.10.2018 13:33
|
Зміни до договору
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 01.06.2020 16:52
| Опис змін: | продовження загального строку виконання робіт та дії договору на підставі п.4 ч.4 ст.36 Закону України "Про публічні закупівлі" |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 31.12.2020 09:20
| Опис змін: | Додаткова угода №2 |
| Номер договору: | 2 |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 04.08.2021 16:22
| Опис змін: | Продовження строку дії договору через документально підтверджені об'єктивні обставини |
| Номер договору: | 3 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 19.08.2022 12:59
| Опис змін: | Додаткова угода №4 |
| Номер договору: | 4 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 10.10.2018 — 30.12.2022 |
| Сума оплати за договором: |
892 592 743.36
UAH з ПДВ
|
Ризик-індикатор
|
Чисельні завантаження документів - 4
Тендери, у яких документація (вкладені файли) оновлювалась (доповнювалась) замовником більше трьох разів |
