Виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції обладнання ПС 110/35/6 кВ «Чумка» (2 Черга), м. Одеса, вул. Транспортна, 3 Implementation of building and installation works on the reconstruction of equipment SS 110/35/6 kW "Chumka" (2 Turns), Odessa, Transportnaya street, 3
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2018-06-22-001198-a
- 45310000-3 - Електромонтажні роботи
- Завершена
Найменування замовника:
Акціонерне товариство "Одесаобленерго"
Код ЄДРПОУ:
00131713
Тип закупівлі
Відкриті торги з публікацією англ.мовою
Контактна особа замовника
Наталія Бундаківська,
+380991102068
, n.bundakivska@oblenergo.odessa.ua
Адреса замовника
Україна, м. Одеса, 65031, Одеська область, вул. Миколи Боровського, 28Б
Дата укладення договору
19.10.18
Переможець
ТОВ БК "Бастіон"
Очікувана вартість
219 779 416 UAH
з ПДВ
Сума договору
218 025 000 UAH
Оцінка умов закупівлі:
Ризики:
2
0
0
останні зміни 19.10.18
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 20.08.2018 16:00
Оскарження умов:
до 26.08.2018 00:00
Подання пропозицій:
30.08.2018 16:00
Початок аукціону:
25.09.2018 15:43
Очікувана вартість
219 779 416 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
1 090 000 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
5 000 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
ІП 2018 І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання. Будівництво та реконструкція мереж 35-110 кВ. п. 3. Реконструкція ПС 110 кВ Чумка
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роботи
Виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції обладнання ПС 110/35/6 кВ «Чумка» (2 Черга), м. Одеса, вул. Транспортна, 3
ДК 021:2015: 45310000-3 — Електромонтажні роботи
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
22.08.2018 09:55
22.08.2018 09:55
22.08.2018 09:55
15.08.2018 12:00
15.08.2018 12:00
08.08.2018 10:41
08.08.2018 10:41
01.08.2018 16:51
01.08.2018 16:51
20.07.2018 17:04
20.07.2018 17:04
10.07.2018 16:36
10.07.2018 16:36
22.06.2018 12:00
22.08.2018 09:55
15.08.2018 12:01
08.08.2018 10:42
01.08.2018 16:52
20.07.2018 17:04
10.07.2018 16:36
22.06.2018 12:01
Запитання до процедури
технічна документація на кабель 110 кВ та муфти до нього
Дата подання: 03.07.2018 17:53
Дата відповіді: 06.07.2018 14:21
Доброго дня,
Шановний Замовнику, просимо надати інформацію щодо виробника та детальну конструктивну і технічну документацію на кабель із ізоляцією із зшитого поліетилену напругою 110 кВ - А2XS(F)KL2Y (1[2000RMS/190 64/110 (123) kV та муфти до нього - DTF 1.123 126 kV, FEV126 3.6Vln. Інформація потрібна для можливості надати повний аналог запроектованому кабелю за конкурентною ціною та уникненню будь яких конструктивних неточностей.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Доброго дня. Зміни будуть внесені в тендерну документацію.
Площа перерізу металічного екрану у високовольтному кабелі.
Дата подання: 04.07.2018 10:20
Дата відповіді: 06.07.2018 14:40
Шановний Замовник,
Просимо Вас надати уточнення в проекті щодо кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену напругою 6 кВ та 35 кВ, а саме: Площа перерізу мідного металевого екрану для кожного із запроектованого кабелю з ізоляцією із зшитого поліетилену, який є обов'язковим конструктивним елементом та величина якого вибирається відповідно до розрахунків струмів КЗ в кабельній лінії та умов прокладання кабелю. (ПвЭВнг-35 1х95 35 кВ, 6 кВ АПвЭгПнг (1х500), 6 кВ АПвЭгПнг (1х800), 6кВ АПвЭгПнг (1х400), 6кВ АПвЭогВнг (3х240), 6кВ АПвЭогВнг (3х400), 6кВ АПвЭгПнг (1х240).
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Для всіх типів кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену 6 кВ, 35 кВ площа перерізу мідного металевого екрану - 70 мм2.
Щодо об'єму поставки обладнання
Дата подання: 05.07.2018 14:23
Дата відповіді: 06.07.2018 14:33
Додаток 3 до тендерної документації. Чи входять в об"єм поставки Замовника шинопроводи SIS 6 кВ
відповідь:
В об'єм поставки Замовника шинопроводи SIS 6 кВ не входять.
Щодо переліку обладнання поставки Замовника
Дата подання: 09.07.2018 09:46
Дата відповіді: 10.07.2018 13:43
Просимо надати перелік обладнання, що поставляється Замовником у вигляді таблиці.
відповідь:
Зміни будуть внесені в тендерну документацію.
Щодо технічної документації
Дата подання: 09.07.2018 09:52
Дата відповіді: 12.07.2018 07:54
Просимо повідомити перелік документів, які потрібно надати для підтвердження технічних, якісних та кількісних вимог Замовника (п. 6 розділ "Інструкція з підготовки тендерної пропозиції ТД), а також на яке саме обладнання та матеріали надавати вищезазначені документи.
відповідь:
Зміни будуть внесені в тендерну документацію.
Щодо строку виконання робіт
Дата подання: 09.07.2018 09:54
Дата відповіді: 10.07.2018 17:09
Просимо повідомити строки виконання робіт (початок та завершення).
відповідь:
Початок виконання робіт - жовтень 2018 року. Завершення виконання робіт – грудень 2019 року.
Щодо терміну поставки обладнання
Дата подання: 09.07.2018 09:55
Дата відповіді: 10.07.2018 17:10
Просимо повідомити строки поставки обладнання що поставляється Замовником.
відповідь:
Строки поставки обладнання, що поставляється Замовником : обладнанння 6 кВ – серпень 2018 р., обладнання 110 кВ – липень 2019 р.
Щодо сертифкату ISO
Дата подання: 09.07.2018 09:58
Дата відповіді: 10.07.2018 14:01
Чи достатньо буде надання копії сертифікату ISO 9001 для підтвердження вимог пункту 2.7 Додатку 3 ТД.
відповідь:
Завіреної копії сертифікату ISO 9001 достатньо для підтвердження вимог пункту 2.7. додатку 3 до тендерної документації.
Щодо сертифкату ISO
Дата подання: 12.07.2018 16:12
Дата відповіді: 13.07.2018 15:49
Чи достатньо надати учаснику для підтвердження вимог пункту 2.7. додатку 3 до тендерної документації.наявну розроблену документацію та наказ щодо впровадження відповідної системи гарантії якості ISO 9001?
відповідь:
Зміни будуть внесені в тендерну документацію.
Щодо проекту договору
Дата подання: 13.07.2018 11:45
Дата відповіді: 16.07.2018 17:45
Просимо пункт 5.1.13. (Додаток 4 до тендерної документації) Викласти в наступній редакції:
Підрядник Зобов’язаний здавати об’єкт після закінчення робіт за Договором
відповідь:
Додаток №4 до тендерної документації буде викладено в новій редакції.
Щодо проекту договору
Дата подання: 13.07.2018 11:47
Дата відповіді: 16.07.2018 17:45
Просимо пункт 5.3.1. (Додаток 4 до тендерної документації) Викласти в наступній редакції:
Після письмового погодження з Підрядником вносити зміни до проектної документації за умови, що вони не призведуть до підвищення договірної ціни і до зміни характеру робіт. В інших випадках – зміни до проектної документації допускаються тільки за письмовою згодою Підрядника
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Додаток №4 до тендерної документації буде викладено в новій редакції.
Щодо проекту договору
Дата подання: 13.07.2018 11:47
Дата відповіді: 16.07.2018 17:45
Просимо пункт 5.4.1. (Додаток 4 до тендерної документації) Викласти в наступній редакції:
Підписувати акти виконаних робіт протягом 5-ти днів після їх подання Підрядником або надати письмову мотивовану відмову від прийняття робіт.
відповідь:
Додаток №4 до тендерної документації буде викладено в новій редакції.
Щодо проекту договору
Дата подання: 13.07.2018 11:48
Дата відповіді: 16.07.2018 17:46
Просимо пункт 5.4.2. (Додаток 4 до тендерної документації) Викласти в наступній редакції:
Вказати Підряднику точки та час, а також терміни (строки) підключення інженерних комунікацій, підключення та переключення високовольтного обладнання та кабельних ліній. Погоджувати графік робіт з урахуванням часу, термінів (строків) підключення точок.
відповідь:
Додаток №4 до тендерної документації буде викладено в новій редакції.
Щодо проетку договору
Дата подання: 13.07.2018 11:48
Дата відповіді: 16.07.2018 17:46
Просимо пункт 5.6. (Додаток 4 до тендерної документації) Викласти в наступній редакції:
Замовник зобов’язується передати Підряднику два комплекти затвердженої проектної документації протягом 10-ти календарних днів з дати укладання Договору. Підрядник протягом 7 календарних днів після отримання проектної документації повинен перевірити її комплектність, відповідність установленим вимогам та надати свої письмові зауваження (у разі їх наявності) Замовнику.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Додаток №4 до тендерної документації буде викладено в новій редакції.
Щодо проекту договору
Дата подання: 13.07.2018 11:49
Дата відповіді: 16.07.2018 17:46
Просимо Доповнити Зобов’язання замовника пунктом 5.10. (Додаток 4 до тендерної документації) та викласти в наступній редакції:
Сторони домовились, що при постачанні обладнання, встановлюється наступний порядок взаємодій:
Замовник зобов’язаний прийняти поставлене обладнання з підписанням акту приймання передачі та проведенням оплати за поставлене обладнання.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Додаток №4 до тендерної документації буде викладено в новій редакції.
Щодо проекту договору
Дата подання: 13.07.2018 11:49
Дата відповіді: 16.07.2018 17:46
Просимо пункт 7.1. (Додаток 4 до тендерної документації) Викласти в наступній редакції:
Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва показників, визначених у проектно-кошторисній документації, та можливість нормальної експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом десяти років після прийняття об'єкта (Робіт) Замовником. Гарантійний строк на змонтоване устаткування встановлюється згідно з гарантійними умовами його виробника.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Додаток №4 до тендерної документації буде викладено в новій редакції.
Щодо проекту договору
Дата подання: 13.07.2018 11:49
Дата відповіді: 16.07.2018 17:46
Просимо пункт 8.1. (Додаток 4 до тендерної документації) Викласти в наступній редакції:
Підрядник на свій страх та ризик виконує роботи за узгодженим з Замовником проектом та несе відповідальність за дотримання своїм персоналом нормативних актів з охорони праці, пожежної та санітарно-гігієнічної безпеки, тощо.
відповідь:
Додаток №4 до тендерної документації буде викладено в новій редакції.
Щодо проекту договору
Дата подання: 13.07.2018 11:50
Дата відповіді: 16.07.2018 17:46
Просимо пункт 8.2. (Додаток 4 до тендерної документації) Викласти в наступній редакції:
Підрядник несе відповідальність про наявність ліцензії, отриманої в Державній архітектурно-будівельній інспекції України разом з додатком, для виконання будівельних і монтажних робіт, а також Дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки.
У разі прострочення оплати виконаних і належним чином прийнятих Робіт більш як на 14 банківських днів Замовник сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожний день прострочення.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Додаток №4 до тендерної документації буде викладено в новій редакції.
Щодо проекту договору
Дата подання: 13.07.2018 11:50
Дата відповіді: 16.07.2018 17:46
Просимо пункт 8.3. (Додаток 4 до тендерної документації) Викласти в наступній редакції:
Підрядник:
• за порушення строків виконання Робіт зобов’язаний оплатити Замовнику штраф у розмірі 0,1% від договірної ціни об’єкта за кожен прострочений день, починаючи з наступного дня закінчення строку зобов’язань за договором;
• у разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах під час монтажу, які виникли з вини Підрядника, сплачує штраф у розмірі облікової ставки НБУ від вартості робіт, передбачених п.2.1 Договору;
• у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів) виявлених Замовником та за умови наявності договору гарантійного і післягарантійного обслуговування, сплачує Замовнику пеню у сумі 1000 грн. за кожний день затримки, з моменту отримання офіційної претензії у письмовому вигляді;
• у разі порушення вимог охорони праці під час виконання Робіт на об’єктах АТ «Одесаобленерго» зобов’язаний оплатити Замовнику штраф у розмірі 0,1% від договірної ціни об’єкта і 0,01% від договірної ціни об’єкта додатково при подальших порушеннях.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Додаток №4 до тендерної документації буде викладено в новій редакції.
Щодо проекту договору
Дата подання: 13.07.2018 11:50
Дата відповіді: 16.07.2018 17:46
Просимо пункт 8.12. (Додаток 4 до тендерної документації) Викласти в наступній редакції:
У випадку порушення Підрядником своїх зобов’язань (п. 9.2.2., п.9.2.1. Договору) Замовник має право застосувати оперативно господарську санкцію передбачену п.4 ч.1 ст. 236 ГК України та відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин із Постачальником.
Оперативно-господарська санкція у вигляді відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин із Підрядником застосовується Замовником шляхом направлення Замовником на адресу Підрядника, вказану в п.12 договору, письмового повідомлення про наявність порушення зобов’язання та застосування Замовником оперативно-господарської санкції про відмову встановлення на майбутнє господарських відносин із Підрядником.
Дана оперативно – господарська санкція вважається застосованою з моменту направлення на адресу Підрядника, вказану в п.11 договору, вищезазначеного повідомлення Замовником та діє протягом 2-х (двох) років з моменту її застосування. Сторони визнають, що дана оперативно-господарська санкція застосовується Замовником у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії підряднику. Застосування цієї санкції може бути оскаржено Підрядником в судовому порядку.
Вищезазначена санкція застосовується при наявності вини Підрядника, яка встановлюється в судовому порядку та підтверджується рішенням суду, що набрало законної сили, відповідно до норм чинного законодавства України та з урахуванням Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод людини.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Додаток №4 до тендерної документації буде викладено в новій редакції.
Щодо проекту договору
Дата подання: 13.07.2018 11:51
Дата відповіді: 16.07.2018 17:46
Просимо Доповнити розділ Зобов’язання Замовника (п.5.4.) (Додаток 4 до тендерної документації) наступними пунктами:
5.4.4 Замовник самостійно розробляє та отримує від погоджувальних органів усі необхідні дозволи (погодження) на проведення робіт, зокрема але не виключно Декларацію (дозвіл) на початок будівельних робіт. Самостійно отримувати усі необхідні дозволи для введення в експлуатацію будівлі.
5.4.5. За письмовим погодженням з Підрядником приймати рішення про
уповільнення темпів виконання робіт (перенесення строків).
5.4.6. Підрядник готує специфікації на відповідне обладнання, в яких вказує
найменування, тип (марку), ціну, визначає термін поставки, умови внесення
авансів і наступних платежів у відповідності до умов контрактів укладених між
ним та заводами виробниками (постачальниками) такого обладнання, та надає
на погодження Уповноваженому представнику Замовника.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Додаток №4 до тендерної документації буде викладено в новій редакції.
Щодо дозволу на початок будівництва
Дата подання: 23.07.2018 15:34
Дата відповіді: 25.07.2018 17:58
Додаток 3 до тендерної документації. Прошу повідомити про наявність в Замовника Дозволу на початок будівництва.
відповідь:
Доброго дня. Дозвіл є в наявності.
Протокол розгляду
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 25.09.2018 16:04
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВ БК "Бастіон"
Пошук по цьому учаснику
|
218 084 386 UAH з ПДВ | 218 025 000 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ"
Пошук по цьому учаснику
|
218 807 340 UAH з ПДВ | 218 040 000 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ БК "Бастіон" #37811845
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 218 025 000 UAH з ПДВ | 01.10.2018 13:34 |
Переможець
Дата і час публікації: 01.10.2018 13:34
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ БК "Бастіон"
Пошук по цьому переможцю
|
218 025 000 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 19.10.2018 00:00 - 31.12.2019 00:00
Номер 02/19/10/2018
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договір Чумка.pdf | Укладений |
218 025 000
|
19.10.2018 13:25
|
19.10.2018
|
| sign.p7s | Укладений |
19.10.2018 13:27
|
Зміни до договору
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 12.04.2019 09:32
| Опис змін: | Продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження |
| Номер договору: | 04/11/04/2019 |
| Контракт: |
Ризик-індикатор
|
Чисельні завантаження документів - 7
Тендери, у яких документація (вкладені файли) оновлювалась (доповнювалась) замовником більше трьох разів |
