«Реконструкція НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка по вул. Володимира Момота, 1 у м. Бориспіль Київської області» (І черга) ДК 021-2015 (CPV) 45454000-4 – Реконструкція "Reconstruction of the NEC" Specialized School of I-III degrees - secondary school of І-ІІІ degrees "named after Konstantin Mogilka on the street. Volodymyr Momot, 1 in the city of Boryspil, Kyiv region "(1st round)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2019-05-17-001036-b
- 45454000-4 - Реконструкція
- Відмінена
Найменування замовника:
Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради
Код ЄДРПОУ:
35652032
Тип закупівлі
Відкриті торги з публікацією англ.мовою
Контактна особа замовника
Мисник Тетяна Василівна,
+380459563661
, ukb_borispol@ukr.net
Адреса замовника
Україна, місто Бориспіль, 08300, Київська область, вулиця Київський Шлях 27
Очікувана вартість
188 713 300 UAH
з ПДВ
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 14.06.19
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 07.06.2019 00:00
Оскарження умов:
до 13.06.2019 00:00
Подання пропозицій:
17.06.2019 00:00
Початок аукціону:
22.07.2019 11:33
Очікувана вартість
188 713 300 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
188 713.30 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
188 713 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.10 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
«Реконструкція НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка по вул. Володимира Момота, 1 у м. Бориспіль Київської області» (І черга) ДК 021-2015 (CPV) 45454000-4 – Реконструкція
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роб
«Реконструкція НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка по вул. Володимира Момота, 1 у м. Бориспіль Київської області» (І черга) ДК 021-2015 (CPV) 45454000-4 – Реконструкція
ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
22.05.2019 10:03
22.05.2019 10:01
22.05.2019 10:01
22.05.2019 10:01
22.05.2019 10:01
22.05.2019 10:01
22.05.2019 10:01
22.05.2019 10:01
22.05.2019 10:01
22.05.2019 10:01
17.05.2019 14:33
22.05.2019 10:01
17.05.2019 14:33
Запитання до процедури
Тендерна документація
Дата подання: 29.05.2019 18:48
Дата відповіді: 31.05.2019 11:41
Іноземна юридична особа яка має значний досвід у будівництві обєктів соціально-культурного призначення відповідно до пп.3) п.5.3. Тендерної документації та має намір взяти участь у тендері, а також має в Україні зареєстроване Представництво та має ліцензію на право провадження в Україні будівельної діяльності з відповідним переліком видів робіт.
Іноземний Учасник планує виконувати роботи шляхом залучення субпідрядників.
Чи прийме Замовник як належне виконання вимог пп.1) п.5.3. Тендерної документації подання переліку обладнання та матеріально технічної-бази Субпідрядника які будуть залучені до виконання робіт за предметом закупівлі? Відповідь просимо надати ТАК чи НІ.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Частина 2 ст. 319 господарського кодексу України дозволяє підряднику за згодою замовника залучати до виконання договору як третіх осіб субпідрядників, на умовах укладених з ними субпідрядних договорів, відповідаючи перед замовником за результати їх роботи. У цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник
Генеральний підрядник - підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. Субпідрядник - підрядник, який у порядку, визначеному договором підряду та на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт (ст. 3 постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" від 01.08.2005 р. N 668). На залучення субпідрядників генеральний підрядник повинен отримати згоду замовника.
Кількість субпідрядників, обсяг та види робіт, які їм передаються, визначає генпідрядник. У випадку передачі ним субпідрядникам усього обсягу робіт він має обов'язок координації їх дій, організації проведення всього комплексу робіт, загального керівництва та контролю.
Тільки генеральний підрядник має відносини як із замовником, так і з субпідрядником. Він же відповідає перед замовником за виконання, належне виконання зобов'язань останнім і за виконання замовником своїх обов'язків за договором.
Субпідрядник повинен своїми силами, засобами та за свій рахунок і на свій ризик виконати доручені йому роботи. Він самостійно забезпечує їх якість та строки виконання. При цьому він несе повну відповідальність за це перед генпідрядником. Замовник може пред'явити претензії з приводу виконання вищенаведеного тільки генпідряднику, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно з Розділом 7 тендерної документації на закупівлю робіт «Реконструкція НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка по вул. Володимира Момота, 1 у м. Бориспіль Київської області» (І черга) ДК 021-2015 (CPV) 45454000-4 – Реконструкція, щодо інформації про субпідрядника учаснику в відкритих торгах не заборонено використовувати субпідряд, однак встановлено вимоги, щодо надання інформації про організацію яка буде залучатися для виконання робіт.
Генеральний підрядник - підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. Субпідрядник - підрядник, який у порядку, визначеному договором підряду та на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт (ст. 3 постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" від 01.08.2005 р. N 668). На залучення субпідрядників генеральний підрядник повинен отримати згоду замовника.
Кількість субпідрядників, обсяг та види робіт, які їм передаються, визначає генпідрядник. У випадку передачі ним субпідрядникам усього обсягу робіт він має обов'язок координації їх дій, організації проведення всього комплексу робіт, загального керівництва та контролю.
Тільки генеральний підрядник має відносини як із замовником, так і з субпідрядником. Він же відповідає перед замовником за виконання, належне виконання зобов'язань останнім і за виконання замовником своїх обов'язків за договором.
Субпідрядник повинен своїми силами, засобами та за свій рахунок і на свій ризик виконати доручені йому роботи. Він самостійно забезпечує їх якість та строки виконання. При цьому він несе повну відповідальність за це перед генпідрядником. Замовник може пред'явити претензії з приводу виконання вищенаведеного тільки генпідряднику, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно з Розділом 7 тендерної документації на закупівлю робіт «Реконструкція НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка по вул. Володимира Момота, 1 у м. Бориспіль Київської області» (І черга) ДК 021-2015 (CPV) 45454000-4 – Реконструкція, щодо інформації про субпідрядника учаснику в відкритих торгах не заборонено використовувати субпідряд, однак встановлено вимоги, щодо надання інформації про організацію яка буде залучатися для виконання робіт.
Тендерна документація
Дата подання: 29.05.2019 18:49
Дата відповіді: 31.05.2019 11:41
Іноземний Учасник планує виконувати роботи шляхом залучення субпідрядників.
Чи прийме Замовник як належне виконання вимог пп.2) п.5.3. Тендерної документації щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, якщо Учасник, окрім власних співробітників, надасть інформацію про працівників Субпідрядника, які будуть залучені до виконання робіт за предметом закупівлі? Відповідь просимо надати ТАК чи НІ.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Частина 2 ст. 319 господарського кодексу України дозволяє підряднику за згодою замовника залучати до виконання договору як третіх осіб субпідрядників, на умовах укладених з ними субпідрядних договорів, відповідаючи перед замовником за результати їх роботи. У цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник
Генеральний підрядник - підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. Субпідрядник - підрядник, який у порядку, визначеному договором підряду та на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт (ст. 3 постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" від 01.08.2005 р. N 668). На залучення субпідрядників генеральний підрядник повинен отримати згоду замовника.
Кількість субпідрядників, обсяг та види робіт, які їм передаються, визначає генпідрядник. У випадку передачі ним субпідрядникам усього обсягу робіт він має обов'язок координації їх дій, організації проведення всього комплексу робіт, загального керівництва та контролю.
Тільки генеральний підрядник має відносини як із замовником, так і з субпідрядником. Він же відповідає перед замовником за виконання, належне виконання зобов'язань останнім і за виконання замовником своїх обов'язків за договором.
Субпідрядник повинен своїми силами, засобами та за свій рахунок і на свій ризик виконати доручені йому роботи. Він самостійно забезпечує їх якість та строки виконання. При цьому він несе повну відповідальність за це перед генпідрядником. Замовник може пред'явити претензії з приводу виконання вищенаведеного тільки генпідряднику, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно з Розділом 7 тендерної документації на закупівлю робіт «Реконструкція НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка по вул. Володимира Момота, 1 у м. Бориспіль Київської області» (І черга) ДК 021-2015 (CPV) 45454000-4 – Реконструкція, щодо інформації про субпідрядника учаснику в відкритих торгах не заборонено використовувати субпідряд, однак встановлено вимоги, щодо надання інформації про організацію яка буде залучатися для виконання робіт.
Генеральний підрядник - підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. Субпідрядник - підрядник, який у порядку, визначеному договором підряду та на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт (ст. 3 постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" від 01.08.2005 р. N 668). На залучення субпідрядників генеральний підрядник повинен отримати згоду замовника.
Кількість субпідрядників, обсяг та види робіт, які їм передаються, визначає генпідрядник. У випадку передачі ним субпідрядникам усього обсягу робіт він має обов'язок координації їх дій, організації проведення всього комплексу робіт, загального керівництва та контролю.
Тільки генеральний підрядник має відносини як із замовником, так і з субпідрядником. Він же відповідає перед замовником за виконання, належне виконання зобов'язань останнім і за виконання замовником своїх обов'язків за договором.
Субпідрядник повинен своїми силами, засобами та за свій рахунок і на свій ризик виконати доручені йому роботи. Він самостійно забезпечує їх якість та строки виконання. При цьому він несе повну відповідальність за це перед генпідрядником. Замовник може пред'явити претензії з приводу виконання вищенаведеного тільки генпідряднику, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно з Розділом 7 тендерної документації на закупівлю робіт «Реконструкція НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка по вул. Володимира Момота, 1 у м. Бориспіль Київської області» (І черга) ДК 021-2015 (CPV) 45454000-4 – Реконструкція, щодо інформації про субпідрядника учаснику в відкритих торгах не заборонено використовувати субпідряд, однак встановлено вимоги, щодо надання інформації про організацію яка буде залучатися для виконання робіт.
Тендерна документація
Дата подання: 29.05.2019 18:50
Дата відповіді: 31.05.2019 11:42
Іноземна юридична особа яка має значний досвід у будівництві обєктів соціально-культурного призначення відповідно до пп.3) п.5.3. Тендерної документації та має намір взяти участь у тендері, а також має в Україні зареєстроване Представництво та має ліцензію на право провадження в Україні будівельної діяльності з відповідним переліком видів робіт.
Іноземний Учасник планує виконувати роботи шляхом залучення субпідрядників.
Чи прийме Замовник як належне виконання вимог п.6.3. Тендерної документації якщо Учасник, окрім власних документів, надасть копії документів Субпідрядника, що безпосередньо виконуватиме спеціалізовані роботи, а саме:
- копії дозвільних документів на використання /застосування техніки підвищеної небезпеки,
- копію ліцензії Державної служби України з надзвичайних ситуацій із обов’язковою можливістю надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; (монтаж, перевірка пристроїв блискавкозахисту, поверхневе вогнезахисне обробляння на обєктах з високим, середнім, та незначним ступенем ризику, щодо пожежної безпеки);
Відповідь просимо надати ТАК чи НІ.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Частина 2 ст. 319 господарського кодексу України дозволяє підряднику за згодою замовника залучати до виконання договору як третіх осіб субпідрядників, на умовах укладених з ними субпідрядних договорів, відповідаючи перед замовником за результати їх роботи. У цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник
Генеральний підрядник - підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. Субпідрядник - підрядник, який у порядку, визначеному договором підряду та на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт (ст. 3 постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" від 01.08.2005 р. N 668). На залучення субпідрядників генеральний підрядник повинен отримати згоду замовника.
Кількість субпідрядників, обсяг та види робіт, які їм передаються, визначає генпідрядник. У випадку передачі ним субпідрядникам усього обсягу робіт він має обов'язок координації їх дій, організації проведення всього комплексу робіт, загального керівництва та контролю.
Тільки генеральний підрядник має відносини як із замовником, так і з субпідрядником. Він же відповідає перед замовником за виконання, належне виконання зобов'язань останнім і за виконання замовником своїх обов'язків за договором.
Субпідрядник повинен своїми силами, засобами та за свій рахунок і на свій ризик виконати доручені йому роботи. Він самостійно забезпечує їх якість та строки виконання. При цьому він несе повну відповідальність за це перед генпідрядником. Замовник може пред'явити претензії з приводу виконання вищенаведеного тільки генпідряднику, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно з Розділом 7 тендерної документації на закупівлю робіт «Реконструкція НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка по вул. Володимира Момота, 1 у м. Бориспіль Київської області» (І черга) ДК 021-2015 (CPV) 45454000-4 – Реконструкція, щодо інформації про субпідрядника учаснику в відкритих торгах не заборонено використовувати субпідряд, однак встановлено вимоги, щодо надання інформації про організацію яка буде залучатися для виконання робіт.
Генеральний підрядник - підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. Субпідрядник - підрядник, який у порядку, визначеному договором підряду та на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт (ст. 3 постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" від 01.08.2005 р. N 668). На залучення субпідрядників генеральний підрядник повинен отримати згоду замовника.
Кількість субпідрядників, обсяг та види робіт, які їм передаються, визначає генпідрядник. У випадку передачі ним субпідрядникам усього обсягу робіт він має обов'язок координації їх дій, організації проведення всього комплексу робіт, загального керівництва та контролю.
Тільки генеральний підрядник має відносини як із замовником, так і з субпідрядником. Він же відповідає перед замовником за виконання, належне виконання зобов'язань останнім і за виконання замовником своїх обов'язків за договором.
Субпідрядник повинен своїми силами, засобами та за свій рахунок і на свій ризик виконати доручені йому роботи. Він самостійно забезпечує їх якість та строки виконання. При цьому він несе повну відповідальність за це перед генпідрядником. Замовник може пред'явити претензії з приводу виконання вищенаведеного тільки генпідряднику, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно з Розділом 7 тендерної документації на закупівлю робіт «Реконструкція НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка по вул. Володимира Момота, 1 у м. Бориспіль Київської області» (І черга) ДК 021-2015 (CPV) 45454000-4 – Реконструкція, щодо інформації про субпідрядника учаснику в відкритих торгах не заборонено використовувати субпідряд, однак встановлено вимоги, щодо надання інформації про організацію яка буде залучатися для виконання робіт.
Аукціон
Початок:
22.07.2019 11:33
Інформація про відміну
Скасування активоване
Дата відміни
14.06.2019 08:38
Причина відміни
Скасовано
Причина відміни
відпала потреба в закупівлі
Документи
| 14.06.2019 08:37 | Протокол |
