Будівельно-монтажні роботи згідно ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Нове будівництво трансформаторної підстанції 110/20 кВ «Миргородська» по вул. Київська, 60 в м. Миргороді Полтавської області», Інвестиційна програма АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» - 2020 рік, розділ 1, п. 1.1.3.1.1 Building installation work
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2020-07-30-007320-c
- 45300000-0 - Будівельно-монтажні роботи
- Відмінена
Найменування замовника:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО
Код ЄДРПОУ:
00131819
Тип закупівлі
Відкриті торги з публікацією англ.мовою
Контактна особа замовника
Владислав Євгенович Стріков,
+380532516288
, zfdir@poe.pl.ua
Адреса замовника
Україна, м. Полтава, 36022, Полтавська область, вул. Старий Поділ, 5
Очікувана вартість
273 700 000 UAH
без ПДВ
Оцінка умов закупівлі:
Ризики:
7
0
0
останні зміни 17.10.20
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 21.08.2020 10:00
Оскарження умов:
до 27.08.2020 00:00
Подання пропозицій:
31.08.2020 10:00
Початок аукціону:
06.10.2020 14:22
Очікувана вартість
273 700 000 UAH без ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
2 737 000 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
1 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Очікувана вартість закупівлі - без ПДВ
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роботи
Будівельно-монтажні роботи згідно ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Нове будівництво трансформаторної підстанції 110/20 кВ «Миргородська» по вул. Київська, 60 в м. Миргороді Полтавської області», Інвестиційна програма АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» - 2020 рік, розділ 1, п. 1.1.3.1.1
ДК 021:2015: 45300000-0 — Будівельно-монтажні роботи
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
17.08.2020 14:42
17.08.2020 14:40
17.08.2020 14:40
04.08.2020 14:09
30.07.2020 16:41
30.07.2020 16:41
30.07.2020 16:41
30.07.2020 16:41
30.07.2020 16:41
30.07.2020 16:41
30.07.2020 16:41
30.07.2020 16:41
30.07.2020 16:41
30.07.2020 16:41
17.08.2020 14:42
04.08.2020 14:11
30.07.2020 16:42
17.08.2020 14:40
04.08.2020 14:09
30.07.2020 16:41
Запитання до процедури
Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки
Дата подання: 05.08.2020 13:52
Дата відповіді: 06.08.2020 15:39
У відповідності з пунктом 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020р. №207 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» визначено, « … що дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними до закінчення строку їх дії.»
Враховуючи викладене просимо привести у відповідність підпункт 12 пункту 1 Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» даної закупівлі, а саме, доповнити підпункт 12 другим абзацом такого змісту:
« або
Копії діючих Дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на роботи передбачені закупівлею».
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Добрий день!
Стосовно вашого звернення найближчим часом будуть внесені зміни до Тендерної документації
Стосовно вашого звернення найближчим часом будуть внесені зміни до Тендерної документації
щодо вимог Тендерної документації
Дата подання: 05.08.2020 14:15
Дата відповіді: 10.08.2020 13:42
В Додатку 4 «Опис та основні вимоги до предмета закупівлі. (Технічні вимоги)» зазначено «- обладнання, матеріали та комплектуючі, які передбачається до закупівлі для реалізації предмета закупівлі, повинні ПОВНІСТЮ відповідати ТЕХНІЧНИМ та ГАБАРИТНИМ характеристикам обладнання, яке зазначене в проектній документації. При використанні АНАЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ, матеріалів та комплектуючих обов’язково зазначити в тендерній пропозиції підприємство виробник, контактну особу та ПОВНІ ТЕХНІЧНІ і ГАБАРИТНІ характеристики у відповідності до таблиці №1.
Просимо конкретно вказати ЯКІ САМЕ основні технічні характеристики будуть порівнюватись із запропонованим Учасником аналогічним обладнанням.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
При використанні АНАЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ в таблиці №1 вказати технічні характеристики у відповідності з опитувальними листами проектно-кошторисної документації
щодо вимог Тендерної документації
Дата подання: 05.08.2020 14:16
Дата відповіді: 10.08.2020 13:44
Чи вірно ми розуміємо , що під габаритними характеристиками обладнання розуміються розміри, які забезпечать можливість встановлення запропонованого аналогічного обладнання в запроектованих приміщеннях згідно існуючих норм.
відповідь:
Габаритні характеристики обладнання це розміри, які забезпечать можливість встановлення запропонованого аналогічного обладнання в запроектованих приміщеннях згідно існуючих норм
щодо вимог Тендерної документації
Дата подання: 05.08.2020 14:16
Дата відповіді: 10.08.2020 13:47
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про архітектурну діяльність» внесення змін до затвердженого проекту проводиться виключно за згодою автора проекту.
Відповідно до ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору. Чи має Учасник торгів погодити з автором проєкту ( РД) коригування Робочої документації? Чи треба надавати такий лист – погодження в тендерній пропозиції? В разі необхідності просимо внести зміни в Тендерну документацію.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Коригування проектно-кошторисної документації, в разі необхідності, буде проводитися організацією, якій належать авторські права. Відповідно до Примітки в Додатку 4 всі витрати на коригування та отримання позитивного висновку експертизи покладаються на учасника-переможця процедури закупівлі. Учанику торгів не потрібно отримувати погодження автора проекту
щодо вимог Тендерної документації
Дата подання: 05.08.2020 14:17
Дата відповіді: 06.08.2020 15:45
Згідно із п. 1.1. п.п.15 (Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції) . учасник має надати «кошторисну документацію без зазначення вартісних показників в форматі IMD та Word або Excel («нульовий кошторис»)». Просимо конкретизувати чи правильно ми розуміємо, що Учасник торгів має роздрукувати кошторис, наданий Замовником в архівному файлі «Обсяги робіт.7z», підписати його, накласти печатку ( в разі її використання) й надати Замовникові в складі Тендерної пропозиції.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Так. У разі, якщо Учасник не планує застосувати обладнання, яке є аналогічним зазначеному в проектній документації.
В іншому випадку, Учасник повинен надати кошторисну документацію без зазначення вартісних показників в форматі IMD та Word або Excel («нульовий кошторис») із зазначенням аналогічного обладнання, яке планує застосувати при будівництві даного об'єкту.
Також, звертаємо увагу на те, що коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011р. № 560, у цьому випадку, проводиться за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі (Додаток 4 Тендерної документації).
В іншому випадку, Учасник повинен надати кошторисну документацію без зазначення вартісних показників в форматі IMD та Word або Excel («нульовий кошторис») із зазначенням аналогічного обладнання, яке планує застосувати при будівництві даного об'єкту.
Також, звертаємо увагу на те, що коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011р. № 560, у цьому випадку, проводиться за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі (Додаток 4 Тендерної документації).
щодо до вимог Тендерної документації
Дата подання: 05.08.2020 14:17
Дата відповіді: 06.08.2020 15:49
В п 7. «Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції» Тендерної документації зазначено наступне «Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути складені УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. У разі надання документів, які необхідні для формування тендерної пропозиції учасника, ВИДАНИХ ВІДПОВІДНИМИ УСТАНОВАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ, допускається наявність даних документів російською мовою. Як приклад, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-5-11 на кондиціювання. Закрита ПС, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-5-9 на вентиляція .Закрита ПС та в інших частина позицій (див. графу «Найменування робіт і витрат») викладені на російській мові. Чи правильно ми розуміємо, що позиції, які викладенні в наданих Замовником кошторисах не треба перекладати з російської мови на українську. В разі необхідності перекладу кошторисів, наданих Замовником, просимо Вас надати кошториси на українській мові у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Оскільки локальні кошториси, що викладені російською мовою є невід'ємною частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена автором проекту, тобто підприємством іншим ніж Учасник процедури закупівлі, допускається подання даних документів у складі тендерної пропозиції на російській мові
щодо вимог Тендерної документації
Дата подання: 05.08.2020 14:18
Дата відповіді: 06.08.2020 15:52
В Додатку 1 «Тендерна пропозиція на участь у відкритих торгах на закупівлю» до ТД зазначено «Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) …..крім ВИПАДКІВ ВИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОГО ЕКВІВАЛЕНТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.»
Просимо конкретизувати на якому саме етапі закупівлі має відбутись «ВИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОГО ЕКВІВАЛЕНТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ», враховуючи те, що жодної форми для заповнення інформації про обладнання та матеріалів іноземного виробництва ми не побачили в ТД.
Просимо надати роз’яснення чи має право Учасник подати вартість обладнання та матеріалів іноземного виробництва в іноземній валюті та в гривневому еквіваленті згідно валютного курсу НБУ на момент подання пропозиції. Платежі за іноземне обладнання та матеріали, виконуються в гривні згідно валютного курсу НБУ на момент оплати. Просимо Вас привести у відповідність вимоги Тендерної документації та внести зміни Тендерну документацію.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Враховуючи, те що обладнання або більшість складових обладнання імпортного виробництва, кошторисна вартість такого обладнання ставиться у залежності від зміни вище рівня 5% офіційного курсу НБУ гривні до ЄВРО. Формула відповідного розрахунку наведена у проекті Договору підряду (Розділ 2, пункт 2.5.) викладеного у Додатку 5 Тендерної документації. Перелік обладнання, вартість якого ставиться у залежність від зміни офіційного курсу НБУ гривні до ЄВРО, буде зазначено згідно Додатку 2 до Договору підряду.
Валютою тендерної пропозиції є гривня (Розділ 1, пункт 6 Тендерної документації), національна валюта України.
Валютою тендерної пропозиції є гривня (Розділ 1, пункт 6 Тендерної документації), національна валюта України.
щодо до вимог Тендерної документації
Дата подання: 05.08.2020 14:24
Дата відповіді: 06.08.2020 15:41
В п. 1.1 п.п 12 йдеться про надання копії Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, що видані Держпраці України (далі – Декларація відповідності), на виконання визначеного переліку робіт підвищеної небезпеки, відповідно до Постанови КМУ від 26.10.2011р. №1107
Станом на дату запиту на роз’яснення ДОЗВОЛИ на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, які були отриманні до дати прийняття Постанови КМ № 207 від 03.03.2020 , яка вносить зміни до Постанови КМУ №1107 від 26.10.2011р., та ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази Є тотожними документами, які дозволяють виконувати роботи підвищеної небезпеки, та Є чинними відповідно до вимог діючого законодавства України.
Звертаємо Вашу увагу, що вимоги Постанови КМУ №1107 від 26.10.2011р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 207 від 03.03.2020 , не відміняють дію ДОЗВОЛІВ, чинних на момент виконання робіт/ на дату укладання договору / дату подання Тендерної пропозиції.
Таким чином, відсутня законодавча вимога щодо обов’язкового отримання підприємством/ Учасником торгів Декларації відповідності матеріально-технічної бази в разі наявності діючого ДОЗВОЛУ на виконання робіт підвищеної небезпеки на одні й ті ж самі види робіт.
Звертаємо Вашу увагу, що в Преамбулі (п. 2) до Постанови №207 від 03.03.2020 р. зазначено наступне : «Установити, що дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними до закінчення строку їх дії».
Вважаємо, що вимога Замовника щодо надання лише Декларації відповідності матеріально-технічної бази є дискримінаційною та суперечить діючому законодавству.
Просимо внести зміни до Тендерної документації, додавши до кваліфікаційної частини «копію ДОЗВОЛУ /дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин….» .
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Стосовно вашого звернення найближчим часом будуть внесені зміни до Тендерної документації
щодо вимог Тендерної документації
Дата подання: 05.08.2020 14:36
Дата відповіді: 10.08.2020 13:50
В Додатку №4 до Тендерної документації в Примітці до таблиці №1 зазначено «Примітка: Довідка заповнюється в разі використання АНАЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛІВ ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ.» Просимо надати роз’яснення ЧИ правильно ми розуміємо, що в таблицю №1 необхідно внести дані Й по аналогічному обладнанню, Й по усіх матеріалах, Й по усіх комплектуючих Просимо конкретизувати ЩО САМЕ має внести Учасник до таблиці№1 в разі використання АНАЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ.
Звертаємо Вашу увагу, що в разі застосування обладнання, яке є аналогічним зазначеному в проектній документації, необхідно буде виконати коригування проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011 р. №560 ( про що йдеться в Додатку 4 ТД). Саме в скоригованій проектно-кошторисної документації в повному обсязі буде визначено зміни, які стосуються матеріалів та комплектуючих.
В зв’язку з чим просимо Вас вважати доцільним внести зміни в таблицю №1 Додатку 4 ТД, заливши в ній лише ОСНОВНЕ обладнання й виключивши матеріали й конструкції.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
До таблиці №1, в разі використання АНАЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛІВ ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, включаються всі ТМЦ, що планує застосувати учасник торгів, які являються аналогічними тим, що передбачені проектно-кошторисною документацію.
Також, звертаємо увагу на те, що коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011р. № 560, у цьому випадку, проводиться за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі (Додаток 4 Тендерної документації).
Також, звертаємо увагу на те, що коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011р. № 560, у цьому випадку, проводиться за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі (Додаток 4 Тендерної документації).
щодо вимог Тендерної документації
Дата подання: 05.08.2020 14:36
Дата відповіді: 10.08.2020 13:51
Просимо Вас підтвердити, що саме Замовник надає право на проведення коригування проектно – кошторисної документації відповідно до вимог ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права»
відповідь:
Авторські права на проектно-коштрисну документацію належать АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
щодо до вимог Тендерної документації
Дата подання: 05.08.2020 15:09
Дата відповіді: 10.08.2020 13:47
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про архітектурну діяльність» внесення змін до затвердженого проекту проводиться виключно за згодою автора проекту.
Відповідно до ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору. Чи має Учасник торгів погодити з автором проєкту ( РД) коригування Робочої документації? Чи треба надавати такий лист – погодження в тендерній пропозиції? В разі необхідності просимо внести зміни в Тендерну документацію.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Коригування проектно-кошторисної документації, в разі необхідності, буде проводитися організацією, якій належать авторські права. Відповідно до Примітки в Додатку 4 всі витрати на коригування та отримання позитивного висновку експертизи покладаються на учасника-переможця процедури закупівлі. Учанику торгів не потрібно отримувати погодження автора проекту
Щодо до вимог Тендерної документації
Дата подання: 06.08.2020 10:26
Дата відповіді: 10.08.2020 13:54
Відповідно до вимог ТД Учасник торгів має підтвердити наявність матеріально – технічної бази( надалі МТБ) ( див. Таблицю 1 Додатку 2). Під час порівняння переліку МТБ (Таблиця 1) та Відомостей ресурсів кошторисної документації ( Архівний файл – «Обсяг робіт») була виявлена відсутність в Відомості ресурсів наступних позицій: Кран на автомобільному ходу 6 т, Кран на автомобільному ходу 100 т, Автомобіль-самоскид, 16 т, Установка «Іній», Установка вакуумної обробки масла, Домкрати, Лебідки електричні.
Просимо надати роз’яснення щодо переліку МТБ в Таблиці №1, який не співпадає з переліком у Відомостях ресурсів, та надати обґрунтування залучення такої кількості МТБ, використання який згідно проектної документації для виконання робіт - не передбачається.
Наприклад, п.7 Таблиці №1 Автомобіль – самоскид, в.п. 16 т у мінімальній кількості 16 шт.; п.21 Таблиці №1 Домкрати 100 т - 4 шт.; п.13 Таблиці №1 Екскаватори з ковшем, ємністю 0,5 м3 – 4 шт.; ємністю 0,65 м3 – 6 шт.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Таблиця №1 Додатку №2 ТД складена на підставі Проекту організації будівництва - Том 5 6834_6834-ПОБ, Розділ 6, Таблиця 2
вимоги ДКТ
Дата подання: 06.08.2020 10:54
Дата відповіді: 10.08.2020 16:29
Просимо підтвердити, що Дозвіл на виконання будівельних робіт надає Замовник.
відповідь:
Відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Дозвіл на виконання будівельних робіт отримує Замовник
вимоги ДКТ
Дата подання: 06.08.2020 10:54
Дата відповіді: 10.08.2020 16:30
Просимо підтвердити, що дозвільні документи на знесення зелених насаджень на території будівництва надає Замовник.
відповідь:
Відповідно до п. 2 ст. 37 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, за наявності дозволу на виконання будівельних робіт, інших документів дозвільного характеру для виконання будівельних робіт та видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається
вимоги ДКТ
Дата подання: 06.08.2020 10:55
Дата відповіді: 10.08.2020 16:32
Просимо підтвердити, що Замовник надає земельну ділянку (або дозвіл на користування земельною ділянкою) для розміщення грунту передбаченого під рекультивацію.
відповідь:
Виконання робіт передбачається в межах відведеної земельної ділянки
щодо обсягів робіт
Дата подання: 10.08.2020 13:07
Дата відповіді: 11.08.2020 11:51
В складі ДКТ, в архіві «Обсяги робіт.7z» надано кошторисну документацію з нульовими цінами, включаючи інформаційну модель «84.ims». Згідно ДКТ, інструкції з підготовки тендерної пропозиції, тендерна пропозиція повинна містити розрахунок договірної ціни та кошторисні розрахунки, що входять до складу договірної ціни (об’єктні та локальні кошториси, кошториси на придбання обладнання, підсумкова відомість ресурсі). Опрацьовуючи кошторисну документацію були виявлені невідповідності проектній документації та складу робіт, які необхідно виконувати. Просимо надати відповідь, чи має право учасник торгів, на етапі подання тендерної пропозиції, вносити зміни в надану кошторисну документацію, а саме змінювати обсяги та розцінки у відповідності до наданого проекту та складу робіт, який необхідно виконувати?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
На етапі підготовки тендерної пропозиції учасник торгів повинен врахувати всі витрати для виконання обсягів робіт, передбачених проектною документацією.
Також, звертаємо увагу на те, що в разі застосування аналогічних ТМЦ, тим що передбачені проектною документацією - коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011р. № 560, у цьому випадку, проводиться за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі (Додаток 4 Тендерної документації).
Також, звертаємо увагу на те, що в разі застосування аналогічних ТМЦ, тим що передбачені проектною документацією - коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011р. № 560, у цьому випадку, проводиться за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі (Додаток 4 Тендерної документації).
Проект договору
Дата подання: 11.08.2020 15:19
Дата відповіді: 13.08.2020 15:43
Пункт 3.1.4. Розділу 3 «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ» проекту договору (Додаток 5 до тендерної документації) доповнити абзацем 2 та викласти його у наступній редакції:
«3.1.4. Замовник здійснює проміжні платежі протягом 45 (сорока п’яти) днів з дати прийняття виконаних Робіт. Розмір проміжного платежу розраховується як різниця між сумою підписаних Акту/ів та Довідки/ок, оформлених за формами №КБ-2в, №КБ-3, та сумою, що була фактично оплачена згідно з Договором.
Оплата за обладнання, поставленого Підрядником, здійснюється Замовником протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати підписання Сторонами Акту (ів) приймання-передачі обладнання, з пропорційним вирахуванням, авансового платежу у розмірі його сплати Замовником та надання Підрядником документів на таке обладнання і виставлення Підрядником відповідного рахунку-фактури.»
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Проект договору підряду складено у відповідності до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Таким чином, умови здійснення розрахунків за виконання зазначених робіт будуть здійснюватись на умовах викладених у Розділі 3 «Порядок здійснення розрахунків» проекту Договору підряду (Додаток 5 Тендерної документації)
ЕЦП
Дата подання: 11.08.2020 15:38
Дата відповіді: 13.08.2020 15:46
Розділом 3 «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» передбачено:
«Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція повинна містити накладений електронний підпис (або кваліфікований електронний підпис) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів…»
Просимо підтвердити, чи буде тендерна пропозиція Учасника відповідати вищезазначеній вимозі, якщо пропозиція буде містити накладений електронний підпис керівника підприємства учасника, а копії документів у складі тендерної пропозиції будуть завірені уповноваженою особою учасника, на яку у складі тендерної пропозиції буде надана відповідна довіреність видана керівником підприємства Учасника.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
У складі Тендерної пропозиції Учасник, відповідно до вимог пп.7, п.1 Розділу 3, надає: «копію, що завірена учасником торгів, або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання документів тендерної пропозиції та договору за результатами торгів - протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів (у разі підписання пропозиції керівником організації-учасника), доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності)) - у разі підписання документів пропозиції іншою особою.»
Таким чином, учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати документ, яким буде підтверджено повноваження особи щодо підписання документів тендерної документації, зокрема довіреність видана керівником підприємства та документи, що підтверджують повноваження безпосередньо керівника підприємства.
Таким чином, учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати документ, яким буде підтверджено повноваження особи щодо підписання документів тендерної документації, зокрема довіреність видана керівником підприємства та документи, що підтверджують повноваження безпосередньо керівника підприємства.
обладнання та матеріали
Дата подання: 11.08.2020 17:01
Дата відповіді: 13.08.2020 15:48
Чи вірно ми розуміємо, що уразі якщо Учасник торгів не застосовує у своїй пропозиції обладнання та матеріали які є аналогічними обладнанню та матеріалам, що передбачені у проектно-кошторисній документації, то він (Учасник) не повинен надавати у складі
своєї пропозиції ніяких документів, які б підтверджували такі технічні характеристики обладнання та матеріалів.?
При цьому Учасник закупівлі у відповідності з Додатком 4 до тендерної документації, надасть перелік,назву та кількість обладнання, матеріалів та комплектуючих, що відповідають проектній документації.
Чи буде відповідати наданий документ Учасником вимогам Замовника.?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Якщо використовується обладнання передбачене проектно-кошторисною документацією учасник у складі пропозиції не надає підтвердження технічним характеристикам. В тендерній пропозиції зазначити, що обладнання та матеріали, які будуть використовуватись повністю відповідають проектній документації.
Також звертаємо увагу на те, що Таблиця 1 «Відповідність технічним, якісним характеристикам предмета закупівлі» Додатку 4 тендерної документації заповнюється у разі використання аналогічного обладнання.
Також звертаємо увагу на те, що Таблиця 1 «Відповідність технічним, якісним характеристикам предмета закупівлі» Додатку 4 тендерної документації заповнюється у разі використання аналогічного обладнання.
довідки з банків
Дата подання: 12.08.2020 10:32
Дата відповіді: 13.08.2020 15:51
Пунктом 10 Розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Замовник вимагає надання Учасником у складі своєї пропозиції «довідка(и) не раніше, ніж тридцятиденної давнини по відношенню до дати розкриття тендерних пропозицій, видана(і) банківськими установами, у яких обслуговується учасник, про наявність поточних рахунків, ЇХ СТАН та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків за кредитами….». Просимо надати роз’яснення, що саме Замовник мав на увазі під фразою «їх стан»?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Під поняттям «стан» в даному випадку є довідка, в довільній формі, що видана банківською установою, в якій обслуговується учасник, що засвідчує факт наявності рахунку в Банку, його стан (діючий, закритий, арештований тощо) та може містити інформацію про номер, дату відкриття, валюту, розмір залишку на рахунку (за бажанням) та інше. Звертаємо увагу, що відповідно до вимог пп.10, п.1 Розділу 3 Тендерної документації, у разі наявності кількох рахунків або обслуговування учасника більш ніж однієї банківською установою – довідка надається кожною установою за всіма відкритими рахунками
кваліфікація
Дата подання: 13.08.2020 17:28
Дата відповіді: 14.08.2020 11:47
Чи буде Учасник відповідати кваліфікаційним критеріям, якщо у складі тендерної пропозиції в підтвердження виконання аналогічного договору буде надана копія договору і позитивний відгук Замовника про виконання такого договору. Просимо підтвердити.
відповідь:
Відповідно до п.3 Додатку 2 тендерної документації, у якості підтвердження наявності виконання аналогічних договорів, Учасником у складі тендерної пропозиції надається будь який один договір (копію договору), що вказаний у Додатку 7 тендерної документації та копії акту/актів виконаних робіт та/або позитивний відгук замовника робіт.
Таким чином, до копії аналогічного договору, у якості підтвердження додаються або позитивний відгук Замовника робіт, або копії актів виконаних робіт, або відгук та копії актів.
Таким чином, до копії аналогічного договору, у якості підтвердження додаються або позитивний відгук Замовника робіт, або копії актів виконаних робіт, або відгук та копії актів.
внесення змін до проекту договору
Дата подання: 19.08.2020 09:35
Дата відповіді: 20.08.2020 10:04
З метою створення передумов для якісного, вчасного виконання робіт, з застосуванням інноваційного, імпортного обладнання по закупівлі: «ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Нове будівництво трансформаторної підстанції 110/20 кВ «Миргородська» по вул. Київська, 60 в м. Миргороді Полтавської області», Інвестиційна програма АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» - 2020 рік, розділ 1, п. 1.1.3.1.1», звертаємось з пропозицією внести наступні зміни до договору підряду, який викладено у Додатку №5 тендерної документації.
Така необхідність викликана об’єктивними обставинами, а саме:
- Згідно тендерної документації передбачено орієнтовний термін виконання робіт- 3 роки (до 31.10.2023р.);
- Згідно проекту договору підряду у тендерній документації передбачено поетапне щорічне авансування, яке обмежується відповідно до схваленої НКРЕКП інвестиційної програми;
- Наявність у проекті обладнання або складових обладнання імпортного виробництва, вартість якого залежить від офіційного курсу гривні до ЄВРО;
- Глобальну пандемію короновірусної інфекції COVID-19, яка триває, та як наслідок, погіршує економічну ситуацію в Україні та світі;
- Інфляція, та як наслідок, можливість значного підвищення цін на товарно-матеріальні цінності, збільшення нормативів щодо вартості машин механізмів, рівня заробітної плати.
Запропоновані нижче зміни повністю відповідають чинному законодавству України.
На теперішній час у тендерній документації існує низка ризиків (перелічені вище), які здатні призвести до зриву термінів виконання робіт або до розриву договірних відносин з потенційним Підрядником, що в свою чергу, не дозволить Замовнику належним чином виконати заходи інвестиційної програми на 2020-2023 роки! З метою недопущення таких наслідків, ми пропонуємо запровадити компенсаційні механізми, які дозволять регулювати взаємовідносини у межах укладеного договору та законів України.
Перелік змін, які пропонуються:
А) Викласти в новій редакції пункт Договору 3.1.3:
"3.1.3 Проміжні платежі за виконані Роботи та поставлене обладнання здійснюються Замовником виключно на підставі отриманих від Підрядника наступних документів:
• Акту приймання виконаних підрядних робіт, оформленого за формою №КБ-2в.
• Довідки про вартість виконаних робіт /та витрат/, оформленої за формою №КБ-3;
• Для поставленого обладнання надається лише тільки видаткова накладна на кожну окрему позицію відповідно до Додатку №2 до цього Договору;
• Завіреної Підрядником копії погодженого Замовником звіту про використання сум авансу відповідно до Договору;
• Завіреної Підрядником копії документів на закриття прихованих Робіт та проміжного прийняття відповідальних конструкцій;
• Завіреної Підрядником копії Результатів лабораторних випробувань/досліджень;
• Завіреної Підрядником копії сертифікатів якості, відповідності на матеріали/обладнання, які були придбані за відповідний період;
• Завіреної Підрядником копії технічної документації/паспортів на обладнання (якщо обладнання було придбане Підрядником);
• оформленого Підрядником рахунку на отримання проміжного платежу".
Б) Викласти у новій редакції пункт 3.1.4:
"3.1.4. Замовник здійснює проміжні платежі протягом 45 (сорока п’яти) днів з дати прийняття виконаних Робіт. Розмір здійсненого Підряднику авансового платежу враховується при здійсненні проміжних розрахунків згідно підписаних актів виконаних робіт та/або видаткових накладних (стосовно обладнання, передбаченого в Додатку № 2 до цього Договору) шляхом пропорційного (відповідно до розміру сплаченого авансу) зменшення суми, що підлягає оплаті Підрядникові".
В) Доповнити Договір пунктом 2.6 наступного змісту:
«2.6 Сторони погодили, що умови Договору можуть бути змінені у разі настання таких обставин, що відповідає вимогам Закону України "Про публічні закупівлі":
1) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Підрядник повинен надати документальне підтвердження зміни ціни товару(ів) на ринку шляхом надання відповідних довідок компетентних органів: ДП "Держзовнішінформ", ДП "Укрпромзовнішінформ", ДП "Зовнішторгвидав України", або висновку науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України або від інших компетентних органів.
2) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів. Коригування рівня цін на машини і механізми, рівня заробітної плати, для невиконаних обсягів робіт, здійснюється шляхом застосування коефіціенту, який визначається співвідношенням Пн/Пс, де
Пн - це ціна машин, механізмів, рівня заробітної плати відповідно до діючих нормативів;
Пс - це ціна машин, механізмів, рівня заробітної плати відповідно до нормативів, які діяли на момент складання договірної ціни».
Г) Виключити з пункту 2.5 Договору речення наступного змісту:
"При цьому, при перерахунку загальної ціни Договору, збільшення вартості обсягу робіт на відповідний календарний рік не може перевищити 5% від вартості Робіт, що зазначена у затвердженій НКРЕКП інвестиційній програмі Замовника."
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Проект договору підряду складено у відповідності до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Таким чином, умови здійснення розрахунків за виконання зазначених робіт будуть здійснюватись на умовах викладених у відповідних розділах проекту Договору підряду (Додаток 5 Тендерної документації)
щодо вимог Тендерної документації
Дата подання: 19.08.2020 10:55
Дата відповіді: 20.08.2020 10:05
В Завданні на Проектування (Пояснювальна записка ТОМ3 6834/6834 –ПЗ) , яке затверджено Замовником та погоджено Проектувальником, вже вказані виробники обладнання.
Просимо відповісти, чи можливе корегування Робочого проекту з використанням аналогічного обладнання, якщо в Завданні вже вказаний виробник?
відповідь:
У разі застосування обладнання, яке є аналогічним зазначеному в проектній документації, коригування проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011 р. №560 проводиться за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі. (Примітка Додатку 4 тендерної документації). Тобто, використання аналогічного обладнання та, як наслідок, коригування проектно-кошторисної документації можливе. При використані аналогічного обладнання необхідно заповнити Таблицю 1 Додатку 4 тендерної документації, із зазначенням технічних характеристик у відповідності з опитувальними листами проектно-кошторисної документації
щодо вимог тендерної документації
Дата подання: 20.08.2020 09:32
Дата відповіді: 25.08.2020 11:31
Згідно вимог Тендерної документації (Розділ3 Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, п.7 Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)), «У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги Замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.»
В тендерній документації дана інформація не зазначена.
Просимо конкретизувати, де саме ( Розділі, додатку Тендерної документації, Томі Проектної документації, тощо) Замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікати? Чи повинен Учасник у складі Тендерної пропозиції ( надалі ТП) додатково надати технічну документацію (ПРОСИМО конкретизувати, яку саме) для підтвердження технічних та габаритних характеристик обладнання? Просимо підтвердити або спростувати, що для підтвердження технічних характеристик аналогічного обладнання, комплектуючих та матеріалів достатньо надати в ТП заповнену Таблицю № 1 Додатку 4.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Розділ 3 Тендерної документації складено у відповідності до вимог ст.22, ст.23 Закону України «Про публічні закупівлі». Таким чином, у разі якщо замовник вимагає від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації, учасникам необхідно надати зазначене підтвердження встановленим вимогам.
При використанні аналогічного обладнання, матеріалів та комплектуючих в Таблиці 1 Додатку 4 вказати технічні характеристики у відповідності до опитувальних листів проектно-кошторисної документації, враховуючи те, що габаритні характеристики обладнання – це розміри, які забезпечать можливість встановлення запропонованого аналогічного обладнання в запроектованих приміщеннях згідно існуючих норм
При використанні аналогічного обладнання, матеріалів та комплектуючих в Таблиці 1 Додатку 4 вказати технічні характеристики у відповідності до опитувальних листів проектно-кошторисної документації, враховуючи те, що габаритні характеристики обладнання – це розміри, які забезпечать можливість встановлення запропонованого аналогічного обладнання в запроектованих приміщеннях згідно існуючих норм
Строки виконання робіт
Дата подання: 20.08.2020 15:34
Дата відповіді: 25.08.2020 11:31
У зв’язку з наданою Замовником 10.08.2020 (16:29) відповіддю просимо п.4.4. Розділу 4 «СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ» проекту договору доповнити положенням щодо зміни строків виконання робіт у разі не своєчасного отримання Замовником Дозволу на виконання будівельних робіт та викласти його у наступній редакції:.
«4.4. Строки виконання Робіт можуть змінюватися за згодою Сторін із внесенням відповідних змін у Календарний графік виконання Робіт у разі:
- отримання Замовник Дозволу на виконання будівельних робіт.
- прийняття органами законодавчої, виконавчої влади законодавчих та нормативних актів, що безпосередньо унеможливлюють подальше виконання Робіт;
- виникнення обставини непереборної сили;
- внесення змін до Проектної документації за ініціативою Замовника, якщо це безпосередньо тягне за собою збільшення строків виконання Робіт;
- призупинення Робіт за офіційним повідомленням Замовника;
- виконання за ініціативою Замовника додаткових випробувань, перевірок, досліджень інших робіт та матеріальних ресурсів, що безпосередньо впливає на строк виконання Робіт.
- не своєчасного отримання Замовником Дозволу на виконання будівельних робіт.»
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
У разі несвоєчасного отримання Дозволу на виконання будівельних робіт, Замовник за погодженням із Підрядником, керуючись п.4.5 Розділу 4 Договору підряду (Додаток 5 тендерної документації), може прийняти рішення про уповільнення виконання Робіт із внесенням у встановленому порядку змін до Договору, у тому числі до Календарного графіку виконання Робіт
Протокол розгляду
| Учасник | Документи | Рішення |
|---|---|---|
| КОРПОРАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ "СОЮЗ" | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
| ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ" | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
| ТОВ "ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ" | Документи |
Відмовлено
Документи
|
| ТОВ ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ | Документи |
Відмовлено
Документи
|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРА" | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
| ТОВ "Cоюз-ЮТАПС" | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛПРОМПРОЕКТ" | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ" | Документи |
Відмовлено
Документи
|
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 06.10.2020 15:13
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛПРОМПРОЕКТ"
Пошук по цьому учаснику
|
188 221 928.76 UAH | 182 000 000 UAH | Документи |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ"
Пошук по цьому учаснику
|
205 240 710 UAH | 181 990 000 UAH | Документи |
|
ТОВ "Cоюз-ЮТАПС"
Пошук по цьому учаснику
|
225 785 289.20 UAH | 225 785 289.20 UAH | Документи |
|
ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"
Пошук по цьому учаснику
|
260 014 339.08 UAH | 260 014 339.08 UAH | Документи |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»
Пошук по цьому учаснику
|
268 369 803.03 UAH | 268 369 803.03 UAH | Документи |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРА"
Пошук по цьому учаснику
|
270 070 420.75 UAH | 270 070 420.75 UAH | Документи |
|
КОРПОРАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ "СОЮЗ"
Пошук по цьому учаснику
|
272 830 719.48 UAH | 272 830 719.48 UAH | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" #38157485
Пошук по цьому переможцю
|
Очікує рішення | 181 990 000 UAH | 06.10.2020 15:13 |
Інформація про відміну
Скасування активоване
Дата відміни
17.10.2020 00:01
Причина відміни
Скорочення видатків
Причина відміни
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг
Документи
| 06.10.2020 17:44 | Протокол_відміни.pdf |
| 06.10.2020 17:46 | sign.p7s |
Ризик-індикатор
|
Технічний учасник - Так
У тендері є пропозиція учасника, чиї результати роботи в системі виглядають екстраординарно низькими. Приймаються до уваги наступні ознаки: А) середня конверсія менше 1%, Б) Кількість відмов від перемоги складає не менше 40% від кількості перемог |
