Реконструкція будівлі дитячого садка та благоустрій прилеглої території по вул. Івана Мазепи,57 у м. Полтава
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2020-09-25-010333-a
- 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт
- Завершена
Найменування замовника:
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ
Код ЄДРПОУ:
04057600
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
Володимир Годня,
+380532562010
, ukb@rada-poltava.gov.ua
Адреса замовника
Україна, м. Полтава, Октябрський район, 36000, Полтавська область, вул. Соборності, 36
Дата укладення договору
28.12.20
Переможець
Товариство з обмеженою відповідальністю "Будімперія 2017"
Очікувана вартість
43 551 156 UAH
з ПДВ
Сума договору
43 128 902.40 UAH
Оцінка умов закупівлі:
Ризики:
3
1
1
останні зміни 29.12.20
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 10.10.2020 00:00
Оскарження умов:
до 16.10.2020 00:00
Подання пропозицій:
20.10.2020 00:00
Початок аукціону:
20.10.2020 15:27
Очікувана вартість
43 551 156 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
200 000 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
217 756 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції: українська мова.
Вид забезпечення тендерної пропозиції: електронна банківська гарантія.
Умови забезпечення тендерної пропозиції: викладені в тендерній документації.
Категорія замовника: орган місцевого самоврядування, зазначений у п. 1, ч. 1, ст. 2 ЗУ "Про публічні закупівлі".
Вид забезпечення тендерної пропозиції: електронна банківська гарантія.
Умови забезпечення тендерної пропозиції: викладені в тендерній документації.
Категорія замовника: орган місцевого самоврядування, зазначений у п. 1, ч. 1, ст. 2 ЗУ "Про публічні закупівлі".
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роботи
Реконструкція будівлі дитячого садка та благоустрій прилеглої території по вул. Івана Мазепи,57 у м. Полтава
ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
12.10.2020 14:43
12.10.2020 14:42
12.10.2020 14:42
12.10.2020 14:42
25.09.2020 15:12
Запитання до процедури
Роз'яснення щодо змісту тендерної документації
Дата подання: 29.09.2020 10:18
Дата відповіді: 02.10.2020 14:48
Відповідно до вимог тендерної документації, викладених у додатку 1, переможець процедури закупівлі повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі». При цьому усі аркуші повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої особи переможця яку уповноважено представляти інтереси переможця під час проведення відкритих торгів із зазначенням посади, прізвища і дати підпису, а також відбитки печатки.
Яким чином можна реалізувати зазначену вимогу, в т.ч. стосовно нумерації кожного аркушу, якщо запитувані документи буде подано у формі електронного документу?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Шановний учаснику! Дану вимогу тендерної документації можна дуже легко реалізувати. В паперовому вигляді зазначених вами документів ви ставите нумерацію, підписуєте та ставите печатку, як передбачено тендерною документацією. Нумерація повинна бути на всіх аркушах, а підписи ваші та печатка лише на тих, які видані вами. Щодо документів виданих іншими установами, то на них лише нумерація. Потім ви скануєте такі документи та завантажуєте до системи через свій майданчик.
Роз'яснення щодо змісту тендерної документації
Дата подання: 29.09.2020 11:02
Дата відповіді: 02.10.2020 15:01
Положеннями проекту договору, додаток 2 до тендерної документації, передбачено наступну відповідальність Учасника: 7.2. За невиконання чи неналежне (не в повному обсязі, неякісне, несвоєчасне) виконання Учасником зобов’язань за даним договором останній сплачує неустойку у вигляді штрафу у розмірі 3% від суми невиконаного або неналежного виконання зобов’язання, а також відшкодовує завдані збитки в повному обсязі та виконує належно зобов’язання за власний рахунок.
Не зрозуміло, яким чином може розраховуватись розмір санкцій? Порушення строків виконання робіт на 1 день тягне за собою застосування штрафних санкцій у розмірі 3% від вартості робіт? Нарахування санкцій відбувається за кожним випадком, за кожен день? Так само, за змістом пункту, прострочення виконання робіт (етапу робіт) тягне за собою окрім застосування штрафних санкцій обов'язок Учасника виконати роботи (чи окремий етап, також не зрозуміло..) "за власний рахунок"?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
За невиконання або неналежне виконання зобов"язань застосування штрафних санкцій у розмірі 3 % буде здійснюватися відповідно до наявного календарного графіка виконання робіт.
Роз'яснення щодо змісту тендерної документації
Дата подання: 30.09.2020 13:19
Дата відповіді: 02.10.2020 15:06
Пункт 3.11 розділу 5 тендерної документації містить вимогу щодо надання переліку документів у разі залучення субпідрядника для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційному критерію.
Чи зобов'язаний учасник надавати документи згідно вимог цього пункту відносно субпідрядника, якщо вартість робіт, для виконання яких планується його залучити, буде меншою 20 відсотків від вартості договору про закупівлю?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Не зобов'язаний
Роз'яснення щодо змісту тендерної документації
Дата подання: 30.09.2020 13:45
Дата відповіді: 02.10.2020 15:07
Пункт 3.11 розділу 5 тендерної документації містить вимогу щодо надання переліку документів у разі залучення субпідрядника для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційному критерію. В т.ч.: "Оригінал договору про співпрацю між учасником та субпідрядником/співвиконавцем. В такому договорі повинно бути чітко зазначено, види робіт на які буде залучено субпідрядника/співвиконавця та які саме потужності (обладнання, матеріально-технічна база та технології, наявність працівників, що мають необхідні знання та досвід) учасник збирається залучати для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним критеріям." Який має бути застосованиий вид (предмет) договору, передбачений нормами цивільного або господарського законодавства? За формою чи це має бути договір субпідряду? Який договір згідно норм цивільного або господарського законодавства може містити у своєму складі такі відомості як: "обладнання, матеріально-технічна база та технології, наявність працівників, що мають необхідні знання та досвід"?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Вид договору - Про співпрацю між учасником та субпідрядником/співвиконавцем щодо закупівлі робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка та благоустрій прилеглої території по вул. Івана Мазепи,57 у м. Полтава». Даний договір не є договором субпідряду. Звертаємо вашу увагу, що дана вимога застосовується не для субпідрядників, а лише, якщо учасник збирається на виконання вимог ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» застосувати потужності іншої організації, які відносяться до кваліфікаційних критеріїв, а саме: обладнання, матеріально-технічна база та технології, наявність працівників, що мають необхідні знання та досвід.
Щодо залучення субпідрядників/співвиконавців
Дата подання: 01.10.2020 14:44
Дата відповіді: 02.10.2020 15:15
Доброго дня. Згідно п.3.11 розділу V Оцінка тендерної пропозиції тендерної документації учасник може для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним критеріям залучити потужності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців та надати документи, зазначені в додатку 3 тендерної документації та додаково надати й інші документи згідно цього пункту. Якщо учасник залучає субпідрядників для виконання певних робіт а не для підтвердження кваліфікаційним критеріям чи необхідно учаснику в складі тендерної пропозиції надавати документи на таких субпідрядників згідно п.3.11 розділу V тендерної документації?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
В даному випадку не є потрібним надавати документи відносно субпідрядників.
Щодо назви об'єкту закупівлі в технічному завданні
Дата подання: 01.10.2020 15:30
Дата відповіді: 02.10.2020 15:16
Відповідно до оголошення та п.4.1 розділу 1 тендерної документації проводяться відкриті торги на закупівлю робіт по об'єкту: "Реконструкція будівлі дитячого садка та благоустрій прилеглої території по вул. Івана Мазепи, 57 у м.Полтава" (код ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) , однак в Додатку 4 тендерної документації Технічне завдання вказується Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі робіт по об'єкту "Капітальний ремонт огорожі, ганків та благоустрій території Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів №28 Полтавської міської ради Полтавської області по вул. Івана Мазепи, 53" ( Код ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт). Просимо замовника внести зміни та привести у відповідність назву об'єкту закупівлі вказану в Технічному завданні (додаток 4) у відповідність до оголошення та тендерної документації.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Щиро дякуємо, що звернули нашу увагу на дану невідповідність. Відповідні зміни будуть внесені, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
Скарги до процедури
Кількість скарг: UA-2020-09-25-010333-a.c1
Статус: Виконано Замовником
Скаржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Будімперія 2017", Код ЄДРПОУ:41543893
Пошук по цьому автору
Дата подання: 06.11.2020 08:51
Незаконне прийняте рішення тендерним комітетом.
Тендерний комітет Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому, прийнявши такого роду рішення, яке оформлено протоколом №20-4 від 27.10.2020 порушив статті 5, 29, 31 Закону України «Про публічні закупівлі», внаслідок чого має місце порушення прав та охоронюваних законом інтересів інших Учасників, в частині добросовісної конкуренції серед учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, об’єктивного та неупередженого визначення переможця закупівлі (ст. 5 Закону), розгляду тендерної пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації (ч. 9 ст. 29 Закону) та не відхиленням тендерної пропозиції учасника, в разі якщо тендерна пропозиція не відповідає кваліфікаційним критеріям, установлених ст. 16 Закону і тендерною документацією та не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства (п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону).
Розгорнути
Згорнути
Рішення Органу оскарження: Задоволено
до розгляду: 11.11.2020 11:06
11.11.2020 11:05
20.11.2020 16:24
24.11.2020 21:37
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 20.10.2020 15:54
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Газонафтовий промисловий комплекс"
Пошук по цьому учаснику
|
34 378 807.20 UAH з ПДВ | 34 378 807.20 UAH з ПДВ | Документи |
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Будімперія 2017"
Пошук по цьому учаснику
|
43 128 902.40 UAH з ПДВ | 43 128 902.40 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДЛІДЕР"
Пошук по цьому учаснику
|
43 550 000 UAH з ПДВ | 43 550 000 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Газонафтовий промисловий комплекс" #39625400
Пошук по цьому переможцю
|
Рішення скасоване | 34 378 807.20 UAH з ПДВ | 16.12.2020 15:48 |
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Газонафтовий промисловий комплекс" #39625400
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 34 378 807.20 UAH з ПДВ | 16.12.2020 16:02 |
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Будімперія 2017" #41543893
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 43 128 902.40 UAH з ПДВ | 17.12.2020 16:02 |
Переможець
Дата і час публікації: 17.12.2020 16:02
| Учасник | Пропозиція | Документи |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Будімперія 2017"
Пошук по цьому переможцю
|
43 128 902.40 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 28.12.2020 00:00 - 30.11.2021 00:00
Номер 256-юр/20
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договір.pdf | Укладений |
43 128 902.40
|
29.12.2020 08:48
|
28.12.2020
|
| Календарний графік 2_.pdf | Укладений |
43 128 902.40
|
29.12.2020 08:48
|
28.12.2020
|
| Договірна ціна.pdf | Укладений |
43 128 902.40
|
29.12.2020 08:48
|
28.12.2020
|
| Календарний графік 1.pdf | Укладений |
43 128 902.40
|
29.12.2020 08:48
|
28.12.2020
|
| sign.p7s | Укладений |
29.12.2020 08:49
|
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 28.12.2020 — 21.11.2021 |
| Сума оплати за договором: |
43 128 902.40
UAH з ПДВ
|
Ризик-індикатор
|
Недетальний код класифікатору - Так
Тендери, у яких вибраний класифікатор занадто високого рівня, тобто третій або третій і четвертий символи класифікатору є нулем |
