ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності, за адресою: вул. Лабораторна, 17, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка» Овідіопольського району, Одеської області.
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2021-06-10-002236-c
- 45454000-4 - Реконструкція
- Завершена
Найменування замовника:
Державне підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»
Код ЄДРПОУ:
36849291
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
Гальчук Лідія Кирилівна,
+380487669079
, direkcia-ukc@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Одеса, 65078, Одеська область, Вул. Гайдара, 13
Дата укладення договору
12.08.21
Переможець
ТОВ Будівельна компанія "АВРА"
Очікувана вартість
10 088 595.20 UAH
з ПДВ
Сума договору
9 842 651.25 UAH
Оцінка умов закупівлі:
3
1
0
останні зміни 12.08.21
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 22.06.2021 00:00
Оскарження умов:
до 28.06.2021 00:00
Подання пропозицій:
02.07.2021 00:00
Початок аукціону:
02.07.2021 12:05
Очікувана вартість
10 088 595 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
50 000 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
100 886 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
1 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Категорія Замовника Юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини 1 статті 2 Закону) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Документи, що надаються учасником у тендерній пропозиції відповідно до вимог тендерної документації, складаються українською мовою. В разі надання розрахунків, які необхідні для формування тендерної пропозиції учасника, допускається наявність даних документів на українській мові або частково на російській мові. Документи та довідки, надані Учаснику сторонніми організаціями, можуть бути складені іншою мовою. В такому випадку Учасник надає в тендерній пропозиції переклад українською мовою цього документа (крім документів про освіту, що видані до 15.05.1992 року, документів, що видані за підсумками навчання до початку 1992/1993 навчального року в освітніх установах держав колишнього СРСР). Переклад (або справжність підпису перекладача) мають бути засвідчені нотаріально або легалізовані у встановлену законодавством порядку. Згідно умов цієї процедури закупівлі тендерною документацією вважається сукупність інформації у вигляді заповнених електронних полів в розділі "Тендерна документація" та прикріпленого текстового документу "Тендерна документація" та «Додатків до тендерної документації», що містить всю іншу інформацію, передбачену згідно ст. 22 Закону. Інформація про відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» надається учасником у складі тендерної пропозиції згідно умов тендерної документації; застосовані критерії оцінки - ціна (питома вага критерію - 100%).
Розгорнути
Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роб
ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності, за адресою: вул. Лабораторна, 17, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка» Овідіопольського району, Одеської області.
ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
24.06.2021 16:08
24.06.2021 15:50
24.06.2021 15:50
24.06.2021 15:50
24.06.2021 15:50
10.06.2021 11:54
10.06.2021 11:54
10.06.2021 11:54
10.06.2021 11:54
10.06.2021 11:54
10.06.2021 11:54
10.06.2021 11:54
10.06.2021 11:54
10.06.2021 11:54
Запитання до процедури
проект виконання робіт
Дата подання: 14.06.2021 18:07
Дата відповіді: 17.06.2021 12:08
Замовником у складі Тендерної документації, відповідно до Додатку 4 надано проект Договору, що має невід'ємні додатки, зокрема п.21.4. Проект виконання робіт, що вимагається для надання Учасником у складі кваліфікаційної частині пропозиції.
Відповідно до п. 3.2.13. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», Проект виконання робіт – це Вид проектно-технологічної документації, яка розробляється на основі робочої документації та проекту організації будівництва (ПОБ) і визначає та деталізує технологію, організацію та умови виконання будівельних робіт.
Відповідно до п.5.1.8 ПОБ на повний обсяг будівництва об'єкта розробляється відповідно до вимог ДБН А.2.2-3 у складі проекту (затверджувальної частини робочого проекту) як розділ "Організація будівництва". За необхідності, ПОБ розробляються на окремі черги будівництва, пускові комплекси або на окремі його частини. ПВР розробляються на основі ПОБ та робочої документації.
Відповідно до п.5.3.1. ПВР розробляється на підставі робочої документації та ПОБ і має передбачати заходи із забезпечення якісного, безпечного і своєчасного виконання робіт з дотриманням вимог 4.2.
5.3.4 Орієнтовний склад і зміст ПВР визначається на основі додатка К. У складі ПВР основними доку-
ментами є об'єктний будівельний генплан на виконання відповідного етапу робіт на об'єкті будівництва, за необхідності технологічні карти або схеми, схеми спільної роботи будівельних механізмів та/або обладнання, пояснювальна записка.
Форми документів у складі ПВР приймаються відповідно до додатка Л.
5.3.5 ПВР розробляє будівельна організація на види та етапи робіт, які вона виконує. ПВР повинен бути узгоджений з ПОБ за основними показниками: межі будівельного майданчика, прийняті
методи будівництва, принципові рішення з організації і послідовності робіт, вимоги щодо міцності, стійкості та
надійності об'єкта будівництва, вимоги комплексної безпеки будівництва.
Також, згідно 5.3.7 Вихідними матеріалами для розроблення ПВР є:
а) ПОБ;
б) робоча документація;
в) умови поставки матеріалів, конструкцій, готових виробів і устаткування, виробничо-технологічної комп-
лектації і перевезення будівельних вантажів;
г) умови використання будівельних машин і транспортних засобів;
д) умови забезпечення робочими кадрами будівельників з основних професій, можливі режими викорис-
тання робочого часу, а в необхідних випадках - умови організації будівництва і виконання робіт вахтовим методом;
е) матеріали і результати технічного обстеження існуючих будівель та споруд при їх реконструкції,
капітальному ремонті чи технічному переоснащенні, а також вимоги до виконання будівельних робіт в умовах
діючого об'єкта (виробництва);
ж) матеріали і результати технічного обстеження прилеглих будівель та споруд, а також вимоги до
виконання робіт в умовах ущільненої існуючої забудови.
У свою чергу, відповідно до п. 5.2.2 ПОБ розробляє генеральна проектна організація із залученням, за необхідності, інших проектних або
науково-дослідних організацій для розроблення окремих розділів проекту.
Для капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення існуючого об'єкта ПОБ розробляється із залученням замовника.
Відповідно до п.5.1. Проекту договору (Додаток 3 до Тендерної документації) Забезпечення робіт (будівництва Об’єкта) проектною документацією покладається на Замовника із врахуванням положень Загальних умов, інших нормативних документів. Таким чином, передача пакету проектної документації можлива лише після підписання Договору.
Отже, не маючи проектної документації, Учасник не має можливості розробити Проект виконання робіт та відповідно надати його у складі пропозиції. Замовником у складі тендерної документації не було надано жодних вихідних даних для складання ПВР, що є необхідними відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», зокрема: ПОБ, об'єктний будівельний генплан на виконання відповідного етапу робіт на об'єкті будівництва, ежі будівельного майданчика, прийняті
методи будівництва, принципові рішення з організації і послідовності робіт, вимоги щодо міцності, стійкості та
надійності об'єкта будівництва, вимоги комплексної безпеки будівництва, робочу документаціяю, тощо.
Немаючи вищезазначених документів, Учасник жодним чином не може підготувати Проект Виконання робіт та відповідно надати його у складі пропозиції.
На підставу вищесказаного вимагаємо видалити з Тендерної документації (зокрема з Додатку 4 до ТД) вимогу надання додатку до проекту договору Проект виконання робіт саме у складі тендерної пропозиції. Дана вимоги порушує право нашого підпримєства та інших учасників, що не мають доступу до проектної документації, на участь у процедурі закупівлі, що порушує вимоги Закону України про Публічні закупівлі у частині недискриминації Учасників.
У разі незадоволення нашої вимоги будемо змушені звернутися до колегії АМКУ з відповідної скаргою, що призведе до призупинення процедури закупівлі.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Шановний учаснику, повідомляємо, що Закон України “Про публічні закупівлі” (у редакції Закону № 114-ІХ від 19.09.2019) (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. За результатами розгляду Вашого звернення тендерний комітет державного підприємства «Одеська Об’єднана Дирекція Будівництва Водогосподарських об’єктів» повідомляє про наступне: Відповідно до вимог п. 32 ч.1 ст.1 та ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) замовником було розроблено тендерну документацію у відповідності до вимог визначених Законом та інформаційних листів МЕРІТУ, та своєчасно розміщена у відповідності до вимог ч.1 ст.22 та ст.10 Закону. Частиною 3 статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. Згідно ДБН А.3.1-5 2016 “Організація будівельного виробництва”, а саме пункту 5.3.5, Проект виконання робіт розробляє будівельна організація на види та етапи робіт, які вона виконує, а згідно пункту 5.3.7 визначає умови використання будівельних машин і транспортних засобів. Додатки К, Л до ДБН А.3.1-5:2016 є довідковими, тому Учасник самостійно визначає яку інформацію він має зазначити при складанні Проекту виконання робіт на конкретний об’єкт будівництва, який є предметом закупівлі. Шановний учасник процедури закупівлі! Замовником було розглянуте ваше звернення (вимогу), та вирішено надати наступну відповідь (роз’яснення). Згідно ДБН А.3.1-5 2016 “Організація будівельного виробництва”, а саме пункту 5.3.5, Проект виконання робіт розробляє будівельна організація на види та етапи робіт, які вона виконує, а згідно пункту 5.3.7 визначає умови використання будівельних машин і транспортних засобів. Додатки К, Л до ДБН А.3.1-5:2016 є довідковими, тому Учасник самостійно визначає яку інформацію він має зазначити при складанні Проекту виконання робіт на конкретний об’єкт будівництва, який є предметом закупівлі. Проект виконання робіт (ПВР) відноситься до обов'язкової документації, що регламентує організацію будівництва відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва». ПВР складається для детального опрацювання питання раціональної організації будівництва об'єкта на будівельному майданчику. З метою якісного та вчасного виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності, за адресою: вул. Лабораторна, 17, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка» Овідіопольського району, Одеської області. (ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція) відповідно до оприлюдненого оголошення № UA-2021-06-10-002236-c, Замовник передбачає перед початком будівельних робіт розробити, Проект виконання робіт у відповідності з вимогами технічного завдання, яке викладене у додатку №3 до тендерної документації при цьому додатком №4 до тендерної документації відсутнє посилання на ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва». Проект виконання робіт (ПВР) - це вид проектно-технічної документації, який визначає та деталізує техніку безпеки, технологію, організацію та умови виконання будівельних робіт. ПВР розробляється з урахуванням реальних засобів механізації та будівельного майданчика з прилеглою територією. Також в ПВР можуть бути прописані рішення по організації, технології, контролю якості робіт, заходи з охорони праці та пожежної безпеки, схема руху транспорту, місця складування матеріалів, межі будівельного майданчика тощо. Правовідносини підряду врегульовуються Главою 61 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV, в якому стаття 837 дає визначення договору підряду. Договір підряду на капітальне будівництво врегульовується статтею 318 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV. Укладення трудового договору (контракту, угоди) також врегульовується статтею 46 Господарського кодексу України. Строк виконання робіт зазначено до 28 лютого 2022 року, у разі своєчасного фінансування, з урахуванням та в межах затверджених річних обсягів, проте договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2022 року, а в частині оплати (зобов’язання) до повного його виконання. Дія договору не завжди співпадає зі строком виконання робіт, а саме як приклад, у разі затримки фінансування витрат замовника. Таким чином Учасник повинен надати у тендерної пропозиції заповнений та завізований Проект договору з додатками. З огляду на наведене вище, внесення змін до тендерної документації в цій частині не планується.
Кримінальне провадження
Дата подання: 14.06.2021 18:11
Дата відповіді: 17.06.2021 12:09
Шановний Замовнику. Відповідно до п.2 Розділу 5 Тендерної документації вимагається надання гарантійного листа про те, що учасник гарантує, що він та його посадові особи не є стороною кримінального провадження .
Вважаємо цю вимогу дискримінаційною та такою, що встановлює учасникам, нічим не передбачені обмеження для участі у процедурі закупівлі.
Згідно п. 19 ч.1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України сторонами кримінального провадження є:
- з боку обвинувачення:
1. слідчий,
2. дізнавач,
3. керівник органу досудового розслідування,
4. керівник органу дізнання,
5. прокурор,
6. потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом;
- з боку захисту:
1. підозрюваний,
2. обвинувачений (підсудний),
3. засуджений,
4. виправданий,
5. особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування,
6. їхні захисники та законні представники;
Дана вимога передбачає, що якщо учасник або будь-якого його посадова особа відповідає одному з перелічених 12 статусів сторони кримінального провадження (тобто є стороною), то пропозиція такого учасника буде відхилена.
Не зрозуміло, чим Замовника не влаштовує, наприклад, статус виправданого, потерпілого чи захисника у посадових осіб учасника?
Якщо Замовник мав на меті усунути від закупівлі учасників, чиї посадові особи скоїли кримінальні правопорушення, то ця вимога не відповідає такій меті.
Згідно ст. 62 Конституції України «особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду». Аналогічне положення міститься також у ч.1 ст. 17 КПК України.
З наведених вище 12 статусів «сторони кримінального провадження» лише статус «засудженого» є таким, що свідчить про вчинення особою кримінального правопорушення, оскільки згідно ч.2 ст. 43 КПК України «засудженим у кримінальному провадженні є обвинувачений, обвинувальний вирок суду щодо якого набрав законної сили». Решта 11 статусів сторони кримінального провадження жодним чином не свідчать і не доводять вини особи у вчиненні кримінальних правопорушень, а тому не можуть бути підставою для недопуску учасника до участі у закупівлі.
Навіть статус підозрюваного чи обвинуваченого не може бути підставою для будь-яких обмежень (у т.ч. у сфері публічних закупівель) в силу прямої вказівки Кримінального процесуального кодексу України, що міститься у ч.5 ст. 17 КПК України: «поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою».
Що ж стосується статусу «засудженого», то з цього приводу обмеження встановлені у самому Законі України «Про публічні закупівлі», а саме у п.5 та п.6 ч.1 ст. 17 Закону: «замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої статті 40 цього Закону) в разі, якщо:
5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку».
З урахуванням викладеного вважаємо, що ця вимога Документації є дискримінаційною щодо учасників, посадові особи яких не є засудженими, проте мають інші статуси у кримінальному провадженні.
Частиною першою статті 5 Закону визначено, що закупівлі здійснюються, зокрема, за принципом недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель.
Згідно з частиною четвертою статті 5 Закону замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників.
Частиною четвертою статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
Дії Замовника в частині встановлення у Документації вимоги "гарантії того, що Учасник не є стороною кримінального провадження" порушують вимоги частини четвертої статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону, якими передбачена недискримінація учасників, а також права та законні інтереси нашого підприємства, пов'язані з його участю у Процедурі закупівлі, та принципи недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, передбачені частиною першою статті 5 Закону, а також положення ст. 62 Конституції України та ст. 17 КПК України.
Врешті-решт нагадаємо, що у рішеннях № 12.02.2021 №2588 та № 22055-р/пк-пз від 27.11.2020 Орган оскарження вже розглядав схожі вимоги, в результаті чого прийшов до висновку, що «за таких умов, прийняти участь у процедурі закупівлі зможуть лише ті учасники, які зможуть надати довідку складену в довільній формі про те, що інформація, яка надана учасником в тендерній пропозиції є достовірною та відповідає дійсності, а також гарантування учасником, що відсутні будь-які зауваження від інших замовників торгів, органів державної влади, правоохоронних органів щодо надання учасником недостовірної інформації під час участі у торгах, та відсутні будь-які кримінальні провадження, господарські спори, вироки суду стосовно учасника торгів, що є дискримінацією по відношенню до інших суб'єктів господарювання (у тому числі нашого підприємства)».
Враховуючи вищевикладене вимагаємо внести зміни у Тендерну документацію та прибрати дискримінаційну вимогу відповідно до п.2. розділу 5 ТД, а саме формулювання "учасник гарантує, що він та його посадові особи не є стороною кримінального провадження", як таке що порушує право на рівну участь всіх учасників.
У разі незадоволення нашої вимоги будемо змушені звернутися до колегії АМКУ з відповідної скаргою, що призведе до непередбаченого призупинення процедури закупівлі.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Шановний учаснику, повідомляємо, що Закон України “Про публічні закупівлі” (у редакції Закону № 114-ІХ від 19.09.2019) (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. За результатами розгляду Вашого звернення тендерний комітет державного підприємства «Одеська Об’єднана Дирекція Будівництва Водогосподарських об’єктів» повідомляє про наступне: Відповідно до вимог п. 32 ч.1 ст.1 та ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) замовником було розроблено тендерну документацію у відповідності до вимог визначених Законом та інформаційних листів МЕРІТУ, та своєчасно розміщена у відповідності до вимог ч.1 ст.22 та ст.10 Закону. Частиною 3 статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. Найближчим часом будуть внесено зміни до тендерної документації в цій частині.
працівники
Дата подання: 14.06.2021 18:15
Дата відповіді: 17.06.2021 12:10
Відповідно до вимог п.1.2.1. Замовник вимагає надання довідки про наявність працівкниів, в якій буде зазначена інформація про операторів машин-механізмів в Учасника. Проте, Замовник не допускає, що Учасник може залучати необхідну техніку за різними формами залучення, наприклад, за договором надання послуг, який передбачає надання техніки з екіпажем, що буде безпосередньо нею керувати та обслуговувати.
Таким чином, екіпаж такої техніки не буде жодним чином відноситися до працівників Учасника, адже оформлений він у підприємтсві - надавачі техніки. Просимо внести відповідно зміни у Тендерну документацію, зокрема у вимоги п.1.2.1. щодо вказання таких працівників та надати можливість Учасникам використовувати операторів машин та механізмів, залучених разом із технікою на підставі договорів на надання послуг техніки, тощо.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Шановний учаснику, повідомляємо, що Закон України “Про публічні закупівлі” (у редакції Закону № 114-ІХ від 19.09.2019) (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. За результатами розгляду Вашого звернення тендерний комітет державного підприємства «Одеська Об’єднана Дирекція Будівництва Водогосподарських об’єктів» повідомляє про наступне: Відповідно до вимог п. 32 ч.1 ст.1 та ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) замовником було розроблено тендерну документацію у відповідності до вимог визначених Законом та інформаційних листів МЕРІТУ, та своєчасно розміщена у відповідності до вимог ч.1 ст.22 та ст.10 Закону. Частиною 3 статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. Умовами пункту 1 розділу 3 тендерної документації документи, що вимагаються цією тендерною документацією, учасник повинен надати (завантажити в електронну систему закупівель) до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Тендерна пропозиція разом з реєстром подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону та в тендерній документації, шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються у цій тендерній документації. Тендерна пропозиція складається з кваліфікаційної та технічної частин. Кожна сформована частина з переліком документів (реєстром) подається окремим файлом. Кваліфікаційна частина складається зокрема з інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям – згідно Додатку 1 до цієї тендерної документації. Вимогами п.п.1.1.1 п. 1.1 додатку №1 до тендерної документації передбачено, що з метою підтвердження наявності в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1 щодо наявності машин, механізмів, транспортних засобів, які будуть використанні при виконанні робіт, що є предметом закупівлі, та які не мають обмеження прав користування майном. При цьому, якщо техніка не є власністю Учасника, то на такі машин, механізмів, транспортні засоби наведені у довідці згідно таблиці 1, Учасник додатково надає випадку, якщо Учасник користуватиметься орендованими (лізинг), або на підставі договору про співпрацю, договору користування, договору про надання послуг будівельними машинами (спецтехнікою) та/або механізмами, Учасник додатково надає до даної довідки чинну копію (-ії) договору (-ів) оренди на кожну одиницю вказану учасником у вищенаведені таблиці з актом приймання-передачі на залучені будівельні машини (спецтехніки) і механізми або копії договорів лізингу, договору про співпрацю, договору користування, договору про надання послуг, тощо з усіма додатками та змінами до договору (у разі наявності). Договори (договір) мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк виконання робіт (послуг). Отже, враховуючи зазначене вище, з боку тендерного комітету Замовника відсутні дискримінаційні вимоги в цій частині оскільки передбачено, що учасник може залучити техніку як власну так і орендовану, або на підставі договору про співпрацю, договору користування, договору про надання послуг будівельними машинами (спецтехнікою) та/або механізмами, Учасник додатково надає до даної довідки чинну копію (-ії) договору (-ів) оренди на кожну одиницю вказану учасником у вищенаведені таблиці з актом приймання-передачі на залучені будівельні машини (спецтехніки) і механізми або копії договорів лізингу, договору про співпрацю, договору користування, договору про надання послуг, тощо.
Дозвіл
Дата подання: 14.06.2021 18:17
Дата відповіді: 17.06.2021 12:11
Відповідно до вимог п.2.4. Замовник вимагає надання копії дозволу Учасника (та/або) супбідрядника та/або декларації, проте не вказує вичерпний перелік робіт, які мають бути зазначені в такому дозволу або декларації.
Просимо надати роз'яснення, які саме роботи, зазначені у дозволі/декларації будуть відповідати вимогам Замовника? Для уникнення подвійного трактування під час розгляду пропозицій просимо вказати конкретні формулювання, що відповідатимуть вимогам Тендерної документації.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Шановний учаснику, повідомляємо, що Закон України “Про публічні закупівлі” (у редакції Закону № 114-ІХ від 19.09.2019) (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. За результатами розгляду Вашого звернення тендерний комітет державного підприємства «Одеська Об’єднана Дирекція Будівництва Водогосподарських об’єктів» повідомляє про наступне: Відповідно до вимог п. 32 ч.1 ст.1 та ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) замовником було розроблено тендерну документацію у відповідності до вимог визначених Законом та інформаційних листів МЕРІТУ, та своєчасно розміщена у відповідності до вимог ч.1 ст.22 та ст.10 Закону. Частиною 3 статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. Шановний учаснику, просимо Вас звернути увагу на встановлені вимоги пунктом 2.4 додатку №1 до тендерної документації зазначено, що учасник в складі тендерної пропозиції надає копію (-ї) діючий(-і) дозвіл(-оли) учасника та/або субпідрядника(-ів) (у разі залучення) на виконання робіт підвищеної небезпеки,виданий(-і) Державною службою України з питань праці або її територіальними органами, або Держгірпромнаглядом або його територіальними органами, або іншими уповноваженими державними органами або копія (-ї) декларація(-ї) учасника та субпідрядника (у разі залучення) відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на право виконувати роботи, передбачені технічним завданням Замовника, які викладені в додатку №3 до документації. Крім того, рекомендуємо всіх учасникам ознайомитися з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» № 1107 від 26 жовтня 2011р (із змінами та доповненнями) та в складі пропозиції надати копію (-ї) діючого(-і) дозволу(-олів) учасника та/або субпідрядника(-ів) (у разі залучення) на виконання робіт підвищеної небезпеки,виданий(-і) Державною службою України з питань праці або її територіальними органами, або Держгірпромнаглядом або його територіальними органами, або іншими уповноваженими державними органами або копія (-ї) декларація(-ї) учасника та субпідрядника (у разі залучення) відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на право виконувати роботи, передбачені технічним завданням Замовника, які викладені в додатку №3 до документації. З огляду на викладене вище, з боку тендерного комітету відсутні будь які дії (дискримінаційні), які унеможливлють прийняти участь у даних відкритих торгах. З огляду на наведене вище, внесення змін до тендерної документації в цій частині не планується.
Технічне завдання
Дата подання: 15.06.2021 20:57
Дата відповіді: 17.06.2021 12:11
Просимо надати роз'яснення щодо деяких пунктів Технічного завдання. Зазначена інформація необхідна для того, щоби коректно розрахувати вартість пропозиції відповідно до всіх вимог Замовника та врахувати коректні кількісні показники, необхідні для якісного виконання робіт, відповідно до норм ДСТУ та ДБН.
Зокрема, просимо надати роз'яснення щодо пунктів: Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-2
на Покриття Благоустрій
п.9. Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1- 27-13-3 - до якої товщини?
п.12. Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1- 27-13-3 - до якої товщини?
п.27. Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1- 27-13-3 - -2496 м2, а в п. 25 зазначений обсяг 853,8 м2, тобто віднімати потрібно -2496 м2? Або в п.27. в обсягі помилка?
п.39. Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1- 27-13-3 - до якої товщини?
Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-5
на Зовнішнє освітлення Благоустрій в
п. 18. Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т - 9 опор, а п.19,20,21 матеріалу до них по 8 шт, однієї не вистачає? чи то є помилка?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Шановний учаснику, повідомляємо, що Закон України “Про публічні закупівлі” (у редакції Закону № 114-ІХ від 19.09.2019) (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. За результатами розгляду Вашого звернення тендерний комітет державного підприємства «Одеська Об’єднана Дирекція Будівництва Водогосподарських об’єктів» повідомляє про наступне: Відповідно до вимог п. 32 ч.1 ст.1 та ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) замовником було розроблено тендерну документацію у відповідності до вимог визначених Законом та інформаційних листів МЕРІТУ, та своєчасно розміщена у відповідності до вимог ч.1 ст.22 та ст.10 Закону. Додаток №3 до тендерної документації «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі, технічна специфікація» наводить технічне завдання, але з урахуванням Вашого звернення тендерним комітетом найближчим часом будуть внесено зміни до додатку №3 до тендерної документації.
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 02.07.2021 12:32
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВ Укрбудконстракшн
Пошук по цьому учаснику
|
9 852 152.60 UAH з ПДВ | 9 751 000 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ Будівельна компанія "АВРА"
Пошук по цьому учаснику
|
9 943 537.20 UAH з ПДВ | 9 842 651.25 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "ВКФ" СПЕЦЕНЕРГОЮГ""
Пошук по цьому учаснику
|
10 088 595.20 UAH з ПДВ | 10 088 595.20 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ Укрбудконстракшн #41511636
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 9 751 000 UAH з ПДВ | 09.07.2021 12:52 |
|
ТОВ Будівельна компанія "АВРА" #40509631
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 9 842 651.25 UAH з ПДВ | 28.07.2021 11:32 |
Переможець
Дата і час публікації: 28.07.2021 11:32
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ Будівельна компанія "АВРА"
Пошук по цьому переможцю
|
9 842 651.25 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 12.08.2021 00:00 - 31.12.2022 23:59
Номер 8
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 12.08.2021 14:26
| Опис змін: | Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.2 Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3.Додаток 3 - Графік фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня. |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 18.02.2022 13:21
| Опис змін: | Згідно п. 1.11. ДБН.А.3.1-3-94. «Управління, організація і технологія прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення», при прийнятті об’єктів в експлуатацію в І та ІV кварталах дозволяється перенесення термінів виконання робіт по озеленення, улаштуванню верхнього покриття під’їзних доріг до будинків, тротуарів, господарських, ігрових та спортивних майданчиків, а також оздоблення елементів фасадів будинків, виконання яких неможливе через несприятливі погодні умови. У зв’язку з погіршенням погодних умов, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в такій редакції: «Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2022р.». Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1. Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 9 842, 651 25 тис. грн. (дев’ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі шістсот п’ятдесят одна грн. 25 коп.), у тому числі ПДВ 1 640, 441 87 тис. грн. (один мільйон шістсот сорок тисяч чотириста сорок одна грн. 87 коп.). Фінансування на 2021 рік складає – 4 343 713,13 грн., на 2022 рік – 5 498 938,12 грн. Сторони дійшли згоди внести зміни у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня та строку виконання робіт. |
| Номер договору: | 2 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 29.12.2022 22:46
| Опис змін: | На підставі Рішення Генпідрядника, що з 22.12.2022 р. призначено нового директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА», Сторони вирішили внести зміни до Договору № 8 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «12» серпня 2021 р., виклавши в новій редакції Преамбулу і Реквізити та підписи сторін. Сторони дійшли згоди провести заміну, а саме:у пункті 3.1.: «Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 9 842, 651 25 тис. грн. (дев’ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі шістсот п’ятдесят одна грн. 25 коп.), у тому числі ПДВ 1 640, 441 87 тис. грн. (один мільйон шістсот сорок тисяч чотириста сорок одна грн. 87 коп.). Фінансування на 2021 рік складає – 4 343 713,13 грн., на 2022 рік – 0 грн., на 2023 рік – 5 498 938,12 грн.;у пункті 18.2.: «Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2023 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами»;у пункті 18.3.: «Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2023р.».Сторони дійшли згоди внести зміни у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня та строку виконання робіт. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором, а саме до 31.12.2023 року. |
| Номер договору: | 3 |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 21.12.2023 15:25
| Опис змін: | Сторони дійшли згоди провести заміну, а саме: - у пункті 3.1.: «Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 9 842, 651 25 тис. грн. (дев’ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі шістсот п’ятдесят одна грн. 25 коп.), у тому числі ПДВ 1 640, 441 87 тис. грн. (один мільйон шістсот сорок тисяч чотириста сорок одна грн. 87 коп.). Фінансування на 2021 рік складає – 4 343 713,13 грн., на 2022 рік – 0,00 грн., на 2023 рік – 0,00 грн., на 2024 рік – 5 498 938,12 грн.; - у пункті 18.2.: «Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2024 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами»; - у пункті 18.3.: «Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2024р.». Сторони дійшли згоди внести зміни у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня та строку виконання робіт. |
| Номер договору: | 4 |
| Контракт: |
