Код ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь «Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою) в м.Черкаси (коригування)»
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2021-09-06-003052-a
- 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
- Завершена
Найменування замовника:
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ:
26323404
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
Гайдуков Микола Олександрович,
380939187480
, DGKK_CK@I.UA
Адреса замовника
Україна, Черкаси, 18000, Черкаська область, ВУЛИЦЯ БАЙДИ ВИШНЕВЕЦЬКОГО, будинок 36
Дата укладення договору
15.11.21
Переможець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Очікувана вартість
29 055 802.80 UAH
з ПДВ
Сума договору
29 018 531.46 UAH
Оцінка умов закупівлі:
3
1
2
останні зміни 16.11.21
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 12.09.2021 00:00
Оскарження умов:
до 18.09.2021 00:00
Подання пропозицій:
22.09.2021 00:00
Початок аукціону:
22.09.2021 14:50
Очікувана вартість
29 055 803 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
144 000 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
145 279 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Місцезнаходження замовника: 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36, к. 506; Вид закупівлі: передбачений абзацем першим п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону; Категорія замовника: відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону Інформація про мову, якою повинні готуватися пропозиції учасників - Звертаємо Вашу увагу, що вся детальна інформація про мову, якою мають бути складені тендерні пропозиції учасників, зазначена у тендерній документації. Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики – відповідно до тендерної документації
Розгорнути
Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роб.
Код ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь «Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою) в м.Черкаси (коригування)»
Розгорнути
Згорнути
ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
Запитання до процедури
Дайте розяснення
Дата подання: 10.09.2021 14:03
Дата відповіді: 14.09.2021 15:40
Яким законодавчим документом підтверджується "обов’язкова наявність фахівця з охорони праці, кваліфікація якого підтверджується копією кваліфікаційного сертифікату фахівця з охорони праці - не менше одного спеціаліста;"
відповідь:
Згідно зі статтею 13 Закону про охорону праці, на підприємстві має бути створена або служба охорони праці, або мають бути певні посадові особи, які виконуватимуть функції, пов’язані з охороною праці.
Наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 №10050, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.17 за №1111/30979, затверджено нормативно-правовий акт «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» , в якому окрім іншого регламентовано вимоги до кваліфікації координатора з питань охорони праці, а саме: «координатор з питань охорони праці повинен мати підтверджену незалежним органом кваліфікацію за професією інженер з охорони праці (будівництво)» (див. абзац 4, пункту 4, Розділу IV). Підтвердження відповідності (продукції, процесів, послуг, систем або персоналу) незалежним органом є не що інше як сертифікація (див. статтю 1., Розділу І, Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»).
Наявність кваліфікації інженера з охорони праці (будівництво), підтвердженої незалежним органом, дає повне право такому сертифікованому персоналу виконувати функції координатора з питань охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (див. Розділ IV «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»).
Наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 №10050, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.17 за №1111/30979, затверджено нормативно-правовий акт «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» , в якому окрім іншого регламентовано вимоги до кваліфікації координатора з питань охорони праці, а саме: «координатор з питань охорони праці повинен мати підтверджену незалежним органом кваліфікацію за професією інженер з охорони праці (будівництво)» (див. абзац 4, пункту 4, Розділу IV). Підтвердження відповідності (продукції, процесів, послуг, систем або персоналу) незалежним органом є не що інше як сертифікація (див. статтю 1., Розділу І, Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»).
Наявність кваліфікації інженера з охорони праці (будівництво), підтвердженої незалежним органом, дає повне право такому сертифікованому персоналу виконувати функції координатора з питань охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (див. Розділ IV «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»).
Дайте розяснення
Дата подання: 10.09.2021 16:49
Дата відповіді: 14.09.2021 15:41
Як Ви можете вимагати те, що скасував Кабінет міністрів, а саме "копію ліцензії, виданої уповноваженим органом, за переліком робіт згідно з додатком з обовязковим зазначенням будівельних та монтажних робіт загального призначення (виконання пусконалагоджувальних робіт автоматизованих систем управління); монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладі, засобів вимірювання, іншого обладнання. " Дана інформація на сайті https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-2020-%D0%BF#Text або за посиланням ПКМУ від 13.03.2020 №218 . Ця вимога є дискримінаційною, просимо внести зміни.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Відповідно до статті 37¹ Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Контроль за дотриманням ліцензійних умов та здійсненням будівельних робіт на об’єктах будівництва здійснюється органом ліцензування.
Разом з цим, постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» (набрала чинності 18.03.2020) затверджено Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, зокрема, постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками)», якою затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками та Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню; постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури», якою затверджено Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.
Також постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 219 внесено зміни до Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, якими виключено Державну архітектурно-будівельну інспекцію України із переліку органів ліцензування.
Відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 294 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 219) Державна архітектурно-будівельна інспекція України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурнобудівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
Враховуючи зазначене, ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками з 18.03.2020 не здійснюється, як і внесення змін до вже виданої ліцензії на будівництво.
Отже, Ліцензії на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури не скасовані, а скасований порядок видачі нових ліцензій та порядок внесення змін до вже виданих.
Враховуючи те, що предметом закупівлі є саме будівельні роботи, Ваша вимога не відповідає вимогам законодавства та не може бути задоволена.
Разом з цим, постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» (набрала чинності 18.03.2020) затверджено Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, зокрема, постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками)», якою затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками та Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню; постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури», якою затверджено Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.
Також постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 219 внесено зміни до Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, якими виключено Державну архітектурно-будівельну інспекцію України із переліку органів ліцензування.
Відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 294 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 219) Державна архітектурно-будівельна інспекція України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурнобудівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
Враховуючи зазначене, ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками з 18.03.2020 не здійснюється, як і внесення змін до вже виданої ліцензії на будівництво.
Отже, Ліцензії на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури не скасовані, а скасований порядок видачі нових ліцензій та порядок внесення змін до вже виданих.
Враховуючи те, що предметом закупівлі є саме будівельні роботи, Ваша вимога не відповідає вимогам законодавства та не може бути задоволена.
Скарги до процедури
Кількість скарг: UA-2021-09-06-003052-a.b1
Статус: Повернуто, як помилково направлену
Скаржник: ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ ТЕХБЕЗПЕКА", Код ЄДРПОУ:40899537
Пошук по цьому автору
Дата подання: відсутня
Скарга
Скарга
Рішення Органу оскарження: Помилка
Кількість скарг: UA-2021-09-06-003052-a.b2
Статус: Виконано Замовником
Скаржник: ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ ТЕХБЕЗПЕКА", Код ЄДРПОУ:40899537
Пошук по цьому автору
Дата подання: 01.10.2021 15:18
Скарга
Скарга
Рішення Органу оскарження: Задоволено
до розгляду: 06.10.2021 10:41
06.10.2021 10:41
01.11.2021 11:45
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 22.09.2021 15:19
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ ТЕХБЕЗПЕКА"
Пошук по цьому учаснику
|
27 520 792.28 UAH з ПДВ | 27 520 792.28 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Пошук по цьому учаснику
|
29 018 531.46 UAH з ПДВ | 29 018 531.46 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА"
Пошук по цьому учаснику
|
29 054 609.94 UAH з ПДВ | 29 054 609.94 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ ТЕХБЕЗПЕКА" #40899537
Пошук по цьому переможцю
|
Рішення скасоване | 27 520 792.28 UAH з ПДВ | 03.11.2021 09:04 |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" #39685229
Пошук по цьому переможцю
|
Рішення скасоване | 29 018 531.46 UAH з ПДВ | 03.11.2021 09:04 |
|
ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ ТЕХБЕЗПЕКА" #40899537
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 27 520 792.28 UAH з ПДВ | 03.11.2021 09:45 |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" #39685229
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 29 018 531.46 UAH з ПДВ | 03.11.2021 09:47 |
Переможець
Дата і час публікації: 03.11.2021 09:47
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Пошук по цьому переможцю
|
29 018 531.46 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 15.11.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00
Номер 286
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договір № 286.pdf | Укладений |
29 018 531.46
|
16.11.2021 09:13
|
15.11.2021
|
| sign.p7s | Укладений |
16.11.2021 09:13
|
Зміни до договору
Зменшення обсягів закупівлі 22.11.2021 15:53
| Опис змін: | Керуючись підпунктом 1 пункту 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», та розділом 12 договору № 286 від 15.11.2021 року (далі - Договір) дійшли згоди про наступне: 1. Викласти пункт 3.1 Договору в наступній редакції: «3.1. Ціна Договору становить 28 550 367,64 грн (двадцять вісім мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч триста шістдесят сім гривень 64 копійки), з ПДВ, при цьому: - фінансування 2021 року – 15 580 000,00 (п'ятнадцять мільйонів п’ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок); - фінансування 2022 року – 12 970 367,64 (дванадцять мільйонів дев’ятсот сімдесят тисяч триста шістдесят сім гривень 64 копійки).» 2. Додатки № 1-4 викласти в новій редакції, що додається. 3. Інші пункти Договору залишити без змін. 4. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і діє в термін, визначений Договором. 5. Ця додаткова угода складена українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 16.12.2021 12:07
| Опис змін: | Керуючись розділом 12 договору № 286 від 15.11.2021 року (далі - Договір) дійшли згоди про наступне: 1. Викласти пункт 3.1 Договору в наступній редакції: «3.1. Ціна Договору становить 28 550 367,64 грн (двадцять вісім мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч триста шістдесят сім гривень 64 копійки), з ПДВ, при цьому: - фінансування 2021 року – 15 080 000,00 (п'ятнадцять мільйонів вісімдесят тисяч гривень 00 копійок); - фінансування 2022 року – 13 470 367,64 (тринадцять мільйонів чотириста сімдесят тисяч триста шістдесят сім гривень 64 копійки).» 2. Додаток № 4 викласти в новій редакції, що додається. 3. Інші пункти Договору залишити без змін. 4. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і діє в термін, визначений Договором. 5. Ця додаткова угода складена українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. |
| Номер договору: | 2 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 31.12.2021 12:51
| Опис змін: | Керуючись розділом 12 договору № 286 від 15.11.2021 року (далі - Договір) дійшли згоди про наступне: 1. Викласти пункт 3.1 Договору в наступній редакції: «3.1. Ціна Договору становить 28 550 367,64 грн (двадцять вісім мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч триста шістдесят сім гривень 64 копійки), з ПДВ, при цьому: - фінансування 2021 року – 0,00 (00 гривень 00 копійок); - фінансування 2022 року – 28 550 367,64 грн (двадцять вісім мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч триста шістдесят сім гривень 64 копійки).» 2. Додаток № 4 викласти в новій редакції, що додається. 3. Інші пункти Договору залишити без змін. 4. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і діє в термін, визначений Договором. 5. Ця додаткова угода складена українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. |
| Номер договору: | 3 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 01.02.2022 09:58
| Опис змін: | Керуючись розділом 12 договору № 286 від 15.11.2021 року (далі - Договір) дійшли згоди про наступне: 1. Викласти пункт 4.1 Договору в наступній редакції: «4.1. Протягом 3 (трьох) банківських днів, з моменту підписання Сторонами Договору, на підставі рахунку, наданого Підрядником, згідно Постанови КМУ № 1070 від 04.12.2019 Замовник перераховує Підряднику на рахунок UA518201720355999000000710712, відкритий в органах Державної казначейської служби, аванс в розмірі 30% від суми фінансування відповідного бюджетного періоду, який Підрядник зобов’язується використати на виконання робіт протягом 3 (трьох) місяців з моменту отримання цього авансу. По закінченню вищевказаного терміну, протягом 1 (одного) робочого дня, невикористана сума авансу має бути повернута Замовнику.» 2. Викласти реквізити Підрядника у розділі 15 Договору в наступній редакції: Підрядник ТОВ «НОВІТНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 р/р UA 67 320478 0000026009212003809 в ПАТ «УкрГазБанк» р/р UA518201720355999000000710712 в Держказначейська служба України, м Київ ЄДРПОУ 39685229 ІПН 396852226592 т. (044) 355 07 89, т. 063 407 33 82 3. Інші пункти Договору залишити без змін. 4. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і діє в термін, визначений Договором. 5. Ця додаткова угода складена українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. |
| Номер договору: | 4 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 07.02.2022 09:09
| Опис змін: | Керуючись розділом 12 договору № 286 від 15.11.2021 року (далі - Договір) дійшли згоди про наступне: 1. Викласти пункт 4.1 Договору в наступній редакції: «4.1. Протягом 3 (трьох) банківських днів, з моменту підписання Сторонами Договору, на підставі рахунку, наданого Підрядником, згідно Постанови КМУ № 1070 від 04.12.2019 Замовник перераховує Підряднику одним платежем на рахунок UA518201720355999000000710712, відкритий в органах Державної казначейської служби, аванс в розмірі 30% від суми фінансування відповідного бюджетного періоду, який Підрядник зобов’язується використати на виконання робіт протягом 3 (трьох) місяців з моменту отримання цього авансу. По закінченню вищевказаного терміну, протягом 1 (одного) робочого дня, невикористана сума авансу має бути повернута Замовнику. Остаточний розрахунок з Підрядником Замовник проводить на рахунок р/р UA 673204780000026009212003809 в ПАТ «УкрГазБанк». 2. Викласти пункт 7.2 Договору в наступній редакції: «7.2. У разі порушення Підрядником строків виконання Робіт, встановлених в заявках Замовника та додатках до договору, про що складаються відповідні акти, за підписами уповноважених представників Замовника і Підрядника, останній сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені від ціни Договору за кожний день затримки виконання Робіт, а за прострочення виконання Робіт за Договором понад 5 (п’ять) днів, а також за прострочення строку повернення суми невикористаного авансу, Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 5% (п’яти) відсотків від ціни Договору.» 3. Додаток № 3 викласти в новій редакції, що додається. 4. Інші пункти Договору залишити без змін. 5. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і діє в термін, визначений Договором. 6. Ця додаткова угода складена українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. |
| Номер договору: | 5 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 24.05.2022 08:51
| Опис змін: | Керуючись розділом 12 договору № 286 від 15.11.2021 року (далі - Договір) дійшли згоди про наступне: 1. Викласти реквізити Замовника у розділі 15 Договору в наступній редакції: Замовник: Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 36 р/р UA 078201720344241052100048486 Держказначейська служба України, м. Київ код ЄДРПОУ: 26323404, тел. (0472) 361135 2. Інші пункти Договору залишити без змін. 3. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і діє в термін, визначений Договором. 4. Ця додаткова угода складена українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. |
| Номер договору: | 6 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 06.09.2022 09:33
| Опис змін: | Керуючись чинним законодавством України та п. 12.1 договору №286 від 15.11.2022 року (надалі – Договір), уклали цю додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору про наступне: 1. Доповнити Договір п. 12.3. в наступній редакції: « 12.3. У разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, Сторони можуть переглянути (змінити) ціну договору шляхом відповідної зміни вартості матеріалів, устаткування, меблів та інвентарю, наведених у Додатках 2, 3 до Договору.» 2. Всі інші умови Договору, не змінені цією додатковою угодою, залишаються чинними в попередній редакції. Сторони підтверджують обов'язковість їх виконання.. 3. Ця Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін. 4. Ця Додаткова угода складена українською мовою при повному розумінні Сторонами її умов та термінології у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін. |
| Номер договору: | 7 |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини)
Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів...) 14.09.2022 09:28
| Опис змін: | Керуючись пунктами 4, 7 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», чинним законодавством України, п. 12.1 та п. 12.3 договору №286 від 15.11.2022 року (надалі – Договір), на підставі листа Підрядника за вхідним № 05-09/2022.1 від 05 вересня 2022 року, уклали цю додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору про наступне: 1. Викласти п. 3.1. Договору в наступній редакції: « 3.1. Ціна Договору становить 30 953 333,77 грн (тридцять мільйонів дев’ятсот п’ятдесят три тисячі триста тридцять три гривні 77 коп.), з ПДВ: - фінансування 2022 року – 30 932 342,17 грн. (тридцять мільйонів дев’ятсот тридцять дві тисячі триста сорок дві гривні 17 коп.); - фінансування 2023 року – 20 991,60 грн. (двадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто одна гривня 60 коп.)» 2. Викласти п. 11.1. Договору в наступній редакції «11.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до 31.12.2023 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.» 3. Викласти розділ 14 Договору в наступній редакції: «14. Додатки до Договору 14.1. Невід’ємною частиною договору є: Додаток №1-1: Договірна ціна Додаток №1-2: Договірна ціна Додаток №2-1: Локальний кошторис Додаток №2-2: Локальний кошторис Додаток №3-1: Відомість ресурсів Додаток №3-2: Відомість ресурсів Додаток №4: графік виконання та фінансування робіт» 4. Додатки №1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4 викласти в редакції, що додаються о даної додаткової угоди 5. Всі інші умови Договору, не змінені цією додатковою угодою, залишаються чинними в попередній редакції. Сторони підтверджують обов'язковість їх виконання. 6. Ця Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін. 7. Ця Додаткова угода складена українською мовою при повному розумінні Сторонами її умов та термінології у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін. |
| Номер договору: | 8 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 28.12.2022 10:45
| Опис змін: | Керуючись чинним законодавством України, п. 12.1 та п. 12.3 договору №286 від 15.11.2022 року (надалі – Договір), уклали цю додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору про наступне: 1. Викласти п. 3.1. Договору в наступній редакції: « 3.1. Ціна Договору становить 30 953 333,77 грн (тридцять мільйонів дев’ятсот п’ятдесят три тисячі триста тридцять три гривні 77 коп.), з ПДВ: - фінансування 2022 року – 13 295 913,98 грн; - фінансування 2023 року – 17 657 419,79 грн.» 2. Додаток № 4 викласти в редакції, що додаються до даної додаткової угоди 3. Всі інші умови Договору, не змінені цією додатковою угодою, залишаються чинними в попередній редакції. Сторони підтверджують обов'язковість їх виконання. 4. Ця Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін. 5. Ця Додаткова угода складена українською мовою при повному розумінні Сторонами її умов та термінології у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін. |
| Номер договору: | 10 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі
Узгоджене зменшення ціни 02.05.2023 13:08
| Опис змін: | Керуючись рішенням Черкаської міської ради «Про заміну замовника» №39-18 від 28.03.2023 року, керуючись чинним законодавством України та п. 12.1 договору №286 від 15.11.2021 року, уклали додаткову угоду до Договору про наступне: 1. Викладено преамбулу Договору в новій редакції. 2. Викладено п. 3.1. Договору в наступній редакції: «3.1. Ціна Договору становить 28 550 367, 64 грн (двадцять вісім мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч триста шістдесят сім гривень 64 коп.), з ПДВ, при цьому: - фінансування 2022 року – 13 295 913,98 (тринадцять мільйонів двісті дев’яносто п’ять тисяч дев’ятсот тринадцять гривень 98 коп.); - фінансування 2023 року – 15 254 453,66 (п'ятнадцять мільйонів двісті п’ятдесят чотири тисячі чотириста п’ятдесят три гривні 66 коп.).» 3.. Викладено розділ 14 Договору в наступній редакції: «14. Додатки до Договору 14.1. Невід’ємною частиною Договору є: Додаток №1: договірна ціна. Додаток №2: локальний кошторис. Додаток №3: відомість ресурсів. Додаток №4: графік виконання та фінансування робіт.» 4. Додатки №1, 2, 3, 4 викладено в редакції, що додаються до даної Додаткової угоди 5. Викладено розділ 15 Договору в новій редакції. |
| Номер договору: | 11 |
| Контракт: |
