Машини для обробки даних (апаратна частина)
- Ідентифікатор тендеру UA-2022-07-11-006373-a
- 30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна частина)
- Завершена
Найменування замовника:
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"
Код ЄДРПОУ:
21655857
Тип закупівлі
Допорогові закупівлі
Контактна особа замовника
Дичка Євген Олександрович,
380442895351
, tenderkia@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Київ, 01004, Київська область, вул. Терещенківська, 11-А
Дата укладення договору
31.08.22
Переможець
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕПОС"
Очікувана вартість
133 370 UAH
з ПДВ
Сума договору
126 096 UAH
Оцінка умов закупівлі:
11
9
0
останні зміни 31.08.22
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 15.07.2022 10:00
Подання пропозицій:
20.07.2022 10:00
Початок аукціону:
21.07.2022 13:23
Очікувана вартість
133 370 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
700 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.52 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
2 штуки
Закупівля двох комп’ютерних системних блоків
ДК 021:2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина)
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
14.07.2022 13:08
14.07.2022 13:07
11.07.2022 15:45
Запитання до процедури
Предмет закупівлі
Дата подання: 13.07.2022 14:16
Дата відповіді: 14.07.2022 13:12
Шановний Замовник. В оголошенні п.6: "Умови оплати: Замовник оплачує Виконавцю вартість результату наданих послуг протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Сторонами актів приймання-передачі послуг на підставі наданого Виконавцем рахунку". Предмет закупівлі- ТОВАР, а не послуга. Очевидно товар буде передаватись згідно видатковій накладній? Прохання виправити цей пункт.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Доброго дня. Дякую. Технічна помилка в п.6 оголошення була виправлена.
Проєкт договору
Дата подання: 13.07.2022 14:16
Дата відповіді: 14.07.2022 14:22
Шановний Замовнику! В п. 7.3. проєкту договору зазначено, що Учасник несе відповідальність за поставлений Товар не відповідної якості. У разі поставки Товару належної кількості, якості та асортименту згідно зі Специфікацією та цим Договором, Учасник сплачує Замовнику неустойку (штраф) у розмірі 50% від загальної ціни Договору. Сплата неустойки (штрафу) не звільняє Учасника від виконання умов Договору. Проте, в ст. 231 ГКУ за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг). Прохання привести пункт 7.3. у відповідповідність до чинного законадавства України.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Відповідно до частини 2 статті 231 Господарського кодексу України у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:
- за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);
- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
Таким чином, положеннями частини 2 статті 231 Господарського кодексу України передбачено можливість встановлювати договором інший розмір штрафів за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг).
В той же час:
- комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» не є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки;
- договір, який буде укладено за результатами процедури закупівлі не є державним контрактом;
- виконання зобов'язання не фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту.
Враховуючи зазначене, дія частини 2 статті 231 Господарського кодексу України не поширюється на комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» та умови закупівлі.
- за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);
- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
Таким чином, положеннями частини 2 статті 231 Господарського кодексу України передбачено можливість встановлювати договором інший розмір штрафів за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг).
В той же час:
- комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» не є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки;
- договір, який буде укладено за результатами процедури закупівлі не є державним контрактом;
- виконання зобов'язання не фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту.
Враховуючи зазначене, дія частини 2 статті 231 Господарського кодексу України не поширюється на комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» та умови закупівлі.
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 21.07.2022 14:40
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАКОМ-2000"
Пошук по цьому учаснику
|
109 548 UAH з ПДВ | 94 869 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ БРЕНДХАБ
Пошук по цьому учаснику
|
94 869.60 UAH з ПДВ | 94 869.60 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "НАВІГАТОР СИСТЕМ"
Пошук по цьому учаснику
|
96 600 UAH з ПДВ | 96 600 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "АСАНАРА"
Пошук по цьому учаснику
|
97 819.40 UAH з ПДВ | 97 819.40 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ"
Пошук по цьому учаснику
|
98 790 UAH з ПДВ | 98 790 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПАРТНЕР АЙ ТІ"
Пошук по цьому учаснику
|
102 000 UAH з ПДВ | 102 000 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ ІТ-БЛОК
Пошук по цьому учаснику
|
106 800 UAH з ПДВ | 106 800 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ"
Пошук по цьому учаснику
|
107 880 UAH з ПДВ | 107 880 UAH з ПДВ | Документи |
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "В.М."
Пошук по цьому учаснику
|
117 569.88 UAH з ПДВ | 117 569.88 UAH з ПДВ | Документи |
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕПОС"
Пошук по цьому учаснику
|
126 096 UAH з ПДВ | 126 096 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР»
Пошук по цьому учаснику
|
131 753.09 UAH з ПДВ | 131 753.09 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАКОМ-2000" #42668690
Пошук по цьому переможцю
|
Рішення скасоване | 94 869 UAH з ПДВ | 02.08.2022 15:29 |
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАКОМ-2000" #42668690
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 94 869 UAH з ПДВ | 02.08.2022 15:32 |
|
ТОВ БРЕНДХАБ #44090423
Пошук по цьому переможцю
|
Рішення скасоване | 94 869.60 UAH з ПДВ | 04.08.2022 15:46 |
|
ТОВ БРЕНДХАБ #44090423
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 94 869.60 UAH з ПДВ | 04.08.2022 15:49 |
|
ТОВ "НАВІГАТОР СИСТЕМ" #42893689
Пошук по цьому переможцю
|
Рішення скасоване | 96 600 UAH з ПДВ | 05.08.2022 10:22 |
|
ТОВ "НАВІГАТОР СИСТЕМ" #42893689
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 96 600 UAH з ПДВ | 05.08.2022 10:25 |
|
ТОВ "АСАНАРА" #44319152
Пошук по цьому переможцю
|
Рішення скасоване | 97 819.40 UAH з ПДВ | 09.08.2022 13:01 |
|
ТОВ "АСАНАРА" #44319152
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 97 819.40 UAH з ПДВ | 09.08.2022 13:03 |
|
ТОВ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" #30256061
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 98 790 UAH з ПДВ | 09.08.2022 14:36 |
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПАРТНЕР АЙ ТІ" #41263186
Пошук по цьому переможцю
|
Рішення скасоване | 102 000 UAH з ПДВ | 11.08.2022 14:20 |
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПАРТНЕР АЙ ТІ" #41263186
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 102 000 UAH з ПДВ | 11.08.2022 14:21 |
|
ТОВ ІТ-БЛОК #40888326
Пошук по цьому переможцю
|
Рішення скасоване | 106 800 UAH з ПДВ | 12.08.2022 10:29 |
|
ТОВ ІТ-БЛОК #40888326
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 106 800 UAH з ПДВ | 12.08.2022 10:31 |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ" #40733799
Пошук по цьому переможцю
|
Рішення скасоване | 107 880 UAH з ПДВ | 15.08.2022 09:45 |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ" #40733799
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 107 880 UAH з ПДВ | 15.08.2022 09:47 |
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "В.М." #24095427
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 117 569.88 UAH з ПДВ | 15.08.2022 10:11 |
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕПОС" #21503308
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 126 096 UAH з ПДВ | 15.08.2022 10:19 |
Переможець
Дата і час публікації: 15.08.2022 10:19
| Учасник | Пропозиція | Документи |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕПОС"
Пошук по цьому переможцю
|
126 096 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 31.08.2022 00:00 - 31.12.2022 00:00
Номер К-05479
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договор ПК К05479.pdf | Укладений |
126 096
|
31.08.2022 15:37
|
31.08.2022
|
| sign.p7s | Укладений |
31.08.2022 15:39
|
