ДК 021:2015: 44810000-1 Фарби (Фарби в асортименті)
- Ідентифікатор тендеру UA-2024-05-17-008615-a
- 44812100-6 - Емалі та глазурі
- Завершена
Найменування замовника:
Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Код ЄДРПОУ:
02143844
Тип закупівлі
aboveThreshold
Контактна особа замовника
Гандзюк Галина Олександрівна,
380456561354
, galinagandzyuk27@gmail.com
Адреса замовника
Україна, Фастів, 08500, Київська область, пл. Соборна, 1
Переможець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН"
Очікувана вартість
215 000 UAH
з ПДВ
Сума договору
172 277.40 UAH
Оцінка умов закупівлі:
1
0
0
останні зміни 11.06.24
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 26.05.2024 00:00
Оскарження умов:
до 26.05.2024 00:00
Подання пропозицій:
29.05.2024 00:00
Очікувана вартість
215 000 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
1 075 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
3 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 0,9 кг червона
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
1 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 0,9 кг помаранчева
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
1 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 0,9 кг зелена
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
3 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 0,9 кг фіолетова
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
2 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 0,9 кг блакитна
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
2 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 0,9 кг жовта
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
62 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 2,8 кг біла
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
43 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 2,8 кг блакитна
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
5 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 2,8 кг темно-сіра
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
27 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 2,8 кг сіра
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
4 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 2,8 кг зелена
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
12 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 2,8 кг світло-зелена
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
2 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 2,8 кг червона
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
1 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 2,8 кг коричнева
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
3 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 2,8 кг жовта
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
1 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 2,8 кг фіолетова
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
1 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 2,8 кг помаранчева
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
5 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 2,8 кг чорна
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
40 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 2,8 кг червоно-коричнева
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
2 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 2,8 кг шоколадна
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
5 штука
Фарба емаль алкідна ПФ-115 (глянець) 2,8 кг вишнева
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
16 штука
Фарба акрилова сіра для бетонних підлог АК-11 відро 14 кг
ДК 021:2015: 44812220-3 — Водні фарби
24 штука
Фарба акрилова біла водоемульсійна для внутрішніх робіт,відро 14 кг
ДК 021:2015: 44812220-3 — Водні фарби
1 штука
Фарба біла латексна водоемульсійна матова для внутрішніх робіт,відро 14 кг
ДК 021:2015: 44812220-3 — Водні фарби
13 штука
Фарба біла латексна водоемульсійна матова для зовнішніх робіт,відро 14 кг
ДК 021:2015: 44812220-3 — Водні фарби
8 штука
Пігментний концентрат водно-дисперсійний 100 мл синій
ДК 021:2015: 44812220-3 — Водні фарби
6 штука
Пігментний концентрат водно-дисперсійний 100 мл зелений
ДК 021:2015: 44812220-3 — Водні фарби
4 штука
Пігментний концентрат водно-дисперсійний 100 мл салатовий
ДК 021:2015: 44812220-3 — Водні фарби
1 штука
Пігментний концентрат водно-дисперсійний 100 мл чорний
ДК 021:2015: 44812220-3 — Водні фарби
11 штука
Пігментний концентрат водно-дисперсійний 100 мл червоний
ДК 021:2015: 44812220-3 — Водні фарби
4 штука
Пігментний концентрат водно-дисперсійний 100 мл персиковий
ДК 021:2015: 44812220-3 — Водні фарби
6 штука
Пігментний концентрат водно-дисперсійний 100 мл жовтий
ДК 021:2015: 44812220-3 — Водні фарби
2 штука
Фарба водоемульсійна протигрибкова 2.5 кг
ДК 021:2015: 44812220-3 — Водні фарби
150 штука
Фарба емаль алкідна для підлоги ПФ-266, 2.8 кг жовто-коричнева
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
5 штука
Фарба гумова універсальна 3.5 кг чорна
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
3 штука
Емаль молоткова антикорозійна по металу зелена 0,75 кг
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
24.05.2024 08:24
24.05.2024 08:23
24.05.2024 08:23
24.05.2024 08:15
23.05.2024 11:19
23.05.2024 11:19
21.05.2024 10:57
21.05.2024 10:54
21.05.2024 10:54
17.05.2024 14:53
17.05.2024 14:53
17.05.2024 14:53
17.05.2024 14:53
17.05.2024 14:53
24.05.2024 08:24
23.05.2024 11:20
21.05.2024 10:58
21.05.2024 10:55
17.05.2024 14:55
Запитання до процедури
Щодо умов проєкту договору
Дата подання: 21.05.2024 12:51
Дата відповіді: 22.05.2024 10:44
У п.6.5. зазначено, що Постачальник не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту встановлення, що поставлений Товар не відповідає якості, та/або асортименту, та/або комплектності, та/або кількості, робить за свій рахунок заміну неякісного товару, заміну невідповідного асортименту або здійснює допоставку Товару, поставленого з нестачею.
Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» заміна неякісного товару відбувається протягом чотирнадцяти календарних днів. Строк заміни протягом доби не є недостатнім для вчасної заміни продукції. Просимо внести наступні зміни:
6.5. Постачальник не пізніше ніж протягом 7 робочих днів з моменту встановлення, що поставлений Товар не відповідає якості, та/або асортименту, та/або комплектності, та/або кількості, робить за свій рахунок заміну неякісного товару, заміну невідповідного асортименту або здійснює допоставку Товару, поставленого з нестачею.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Добрий день. Проєкт Договору не є остаточним варіантом. Остаточна редакція договору про закупівлю складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі та результатів аукціону на базі проєкту договору про закупівлю, що є Додатком 3 до цієї тендерної документації, та надсилається переможцю у спосіб, обраний замовником.
Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору.
Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.
Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору.
Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.
Щодо умов проєкту договору
Дата подання: 21.05.2024 12:51
Дата відповіді: 22.05.2024 10:43
У пунктах 8.3 та 8.4 визначено наступну відповідальність для Постачальника:
«8.3. У разі затримки поставки Товару понад встановлений термін або поставки не в повному обсязі Товару, заявленого Замовником, Постачальник сплачує пеню у розмірі 1 % від вартості невчасно поставленого Товару за кожний день прострочення.
8.4. За несвоєчасну поставку Товару Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від суми непоставленого в строк Товару.»
Шановний Замовник, умови договору повинні базуватися на засадах рівності та справедливості його умов для сторін. Санкції, що передбачені для Постачальника пунктах 8.3 та 8.4 є надмірно великими, що може значно перевищувати розміри заподіяної шкоди Замовнику. Також Замовник не передбачає відповідальності для себе за прострочення оплати за поставлений товар. Умови договору є такими, що звужує коло прав Постачальника та ставить його у нерівне правове положення із Замовником.
Згідно зі ст.233 ГКУ у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. Якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій. Відповідно до частини третьої ст. 551 ЦКУ розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.
До прикладу, відповідно до ч.2 ст.231 ГК України зазначено, що:
- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;
Відповідальність за порушення строків поставки є однаковою. Тобто несвоєчасна поставка та затримка поставки є тотожними поняттями. Враховуючи вище викладене, просимо внести зміни до пунктів 8.3, 8.4:
«8.3. У разі затримки поставки Товару понад встановлений термін або поставки не в повному обсязі Товару, заявленого Замовником, Постачальник сплачує пеню у розмірі 0,1 % від вартості невчасно поставленого Товару за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.
П. 8.4. – виключити.»
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Добрий день. Проєкт Договору не є остаточним варіантом. Остаточна редакція договору про закупівлю складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі та результатів аукціону на базі проєкту договору про закупівлю, що є Додатком 3 до цієї тендерної документації, та надсилається переможцю у спосіб, обраний замовником.
Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору.
Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.
Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору.
Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.
Щодо умов проєкту договору
Дата подання: 21.05.2024 12:52
Дата відповіді: 22.05.2024 10:29
У п.7.3.3. зазначено, що Забезпечувати додержання вимог санітарних та ветеринарно-санітарних норм і правил.
Засади функціонування ветеринарної медицини, вимоги щодо ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, охорони довкілля, а також повноваження державних органів, права й обов'язки юридичних та фізичних осіб у сфері забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя, карантину тварин, здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду визначає ЗУ "Про ветеринарну медицину". Під ветеринарними правилами слід розуміти вимоги нормативних актів, які регулюють діяльність фізичних і юридичних осіб у галузі ветеринарної медицини. Тобто для лакофарбової продукції не є обов’язковим дотримання ветеринарно-санітарних норм та правил. Отже, просимо внести наступні зміни:
7.3.3. Забезпечувати додержання вимог санітарних та правил.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Добрий день. Проєкт Договору не є остаточним варіантом. Остаточна редакція договору про закупівлю складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі та результатів аукціону на базі проєкту договору про закупівлю, що є Додатком 3 до цієї тендерної документації, та надсилається переможцю у спосіб, обраний замовником.
Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору.
Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.
Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору.
Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.
Щодо умов проєкту договору
Дата подання: 21.05.2024 12:52
Дата відповіді: 21.05.2024 14:54
У п.9.3. зазначено, що Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
Законом України про ТПП визначається не лише право ТПП видавати подібні документи. При цьому, жоден нормативно-правовий акт України не встановлює, що документи ТПП (регіональних ТПП) є єдиними та виключними документами, що можуть засвідчувати такі обставини, такі обставини можуть засвідчуватися будь-якими доказами. Аналогічна правова позиція наведена у Постанові Верховного Суду у складі колегій судів Касаційного господарського суду від 21 липня 2021 року, справа N 912/3323/20. До того Сертифікат ТПП для більшості учасників є платним. Вартість сертифікату становить наразі при нетерміновому оформленні 6405.00 грн. з ПДВ (інформація з офіційної сторінки ТПП України https://ucci.org.ua/tarifi-rakhunok-akti), при терміновому оформленні 12810.00 грн.з ПДВ. Отже, вартість сертифікату ТПП є неспівмірною з очікуваною вартістю Закупівлі. Просимо внести наступні зміни до пункту п.9.3 проєкту договору:
9.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Добрий день. У п.9.3 Проєкту Договору зазнащено наступне: "Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), пов’язані з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, може надати іншій Стороні документ компетентних державних органів, який посвідчує наявність форс-мажорних обставин, пов’язаних з військовою агресією російської федерації проти України. У разі, якщо форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) пов’язані з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, надання документа, виданого Торгово-промисловою палатою України, не вимагається для підтвердження наявності форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)."
Щодо умов проєкту договору
Дата подання: 21.05.2024 12:53
Дата відповіді: 22.05.2024 10:27
У п.11.4. зазначено, що Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Постачальника про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Замовником на електронну адресу Постачальника _________________, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Постачальника, передбачену в Договорі. Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та т.і.), що будуть відправлені Замовником на адресу Постачальника, вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Постачальник письмово не повідомить Замовника про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється Замовнику, вважається отриманою Постачальником не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Постачальника, зазначену в Договорі.
Правила направлення кореспонденції, що наведені у п. 11.4 є відмінними для Сторін договору, що унеможливлює рівність сторін. До того на території України триває повномасштабне вторгнення, дії та/або наслідки якого, можуть призвести до часткового або повного зупинення отримання кореспонденції поштою, або ж відсутність у отримувача кореспонденції з об'єктивних причин може затримати/унеможливити відправку кореспонденції. До прикладу, під час бойових дій на території Сумської області, жоден поштовий оператор не працював до квітня 2022 року, будь-які поштові відправлення не надходили, тощо. При цьому, жоден суб'єкт не захищений від втрати поштового відправлення поштовим оператором. Вважаємо за необхідне урівняти сторони у порядку направлення кореспонденції та зробити його однаковим для кожної сторони та пропонуємо наступну редакцію п. 11.4:
11.4. Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Постачальника про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Замовником на електронну адресу Постачальника _________________, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Постачальника, передбачену в Договорі. Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та т.і.), що будуть відправлені Сторонами на адреси, що вказані у цьому договорі про закупівлю, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Сторони письмово не повідомить одна одну про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється Сторонами, вважається отриманою відповідною Стороною з моменту отримання, а у випадках відмови від отримання Стороною – протягом 3 днів з моменту надходження документів на відділення поштового зв'язку.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Добрий день. Проєкт Договору не є остаточним варіантом. Остаточна редакція договору про закупівлю складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі та результатів аукціону на базі проєкту договору про закупівлю, що є Додатком 3 до цієї тендерної документації, та надсилається переможцю у спосіб, обраний замовником.
Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору.
Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.
Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору.
Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.
Щодо умов проєкту договору
Дата подання: 21.05.2024 12:55
Дата відповіді: 22.05.2024 10:27
Шановний Замовник!
В Україні діє Постанови КМ України №187 від 03.03.2022 року "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" (далі - Постанова).
Недотримання Постанови КМ України №187 від 03.03.2022 року "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" (далі - Постанова) будь-якою із Сторін має наслідок: нікчемність договору.
Просимо доповнити проєкт договору пунктом:
Сторони підтверджують та гарантують, що на них не розповсюджується дія мораторію, визначеного Постановою КМ України №187 від 03.03.2022 року "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації", а у випадку змін наведених гарантій, зобов'язані невідкладно, але не пізніше 3 днів інформувати письмово іншу сторону про такі зміни, що дає право для розірвання договору іншою стороною в односторонньому порядку без застосування будь-яких санкцій за це.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Добрий день. Проєкт Договору не є остаточним варіантом. Остаточна редакція договору про закупівлю складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі та результатів аукціону на базі проєкту договору про закупівлю, що є Додатком 3 до цієї тендерної документації, та надсилається переможцю у спосіб, обраний замовником.
Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору.
Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.
Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору.
Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.
полісан з ПЕРЕМОГОЮ !!!
Дата подання: 22.05.2024 18:19
Дата відповіді: 23.05.2024 09:07
(не) Шановний замовнику, дякуємо що після оголошення процедури закупівлі змінюєте технічні вимоги та характеристики під одного виробника в Україні , тим самим обмежуючи чи не обмежуючи коло учасників по своїй закупівлі, даючи заробити крупному заводам, а не малим/середнім підприємствам, які і так в цей складний для нас час намагаються насправді вижити.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Замовник визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства. Внесені зміни ніяким чином не звужують коло учасників. Біля кожного товару вказано "або еквівалент", учасник може запропонувати товар будь-якого виробника з характеристиками не гірше заявлених в технічних вимогах.
щодо файлу
Дата подання: 24.05.2024 07:42
Дата відповіді: 24.05.2024 08:24
Шановний Замовнику! Файл Додаток 2 технічні характеристики (зі змінами) - пустий. Просимо прикріпити ворд не пустий.
відповідь:
Файл додано.
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 29.05.2024 00:00
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН"
Пошук по цьому учаснику
|
172 277.40 UAH з ПДВ | 172 277.40 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН" #32318370
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 172 277.40 UAH з ПДВ | 29.05.2024 10:52 |
Переможець
Дата і час публікації: 29.05.2024 10:52
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН"
Пошук по цьому переможцю
|
172 277.40 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
