Фарби та емалі в асортименті
- Ідентифікатор тендеру UA-2024-05-24-006368-a
- 44812100-6 - Емалі та глазурі
- Завершена
Найменування замовника:
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІЛЬШАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ:
04407678
Тип закупівлі
aboveThreshold
Контактна особа замовника
Сало Віта Олександрівна,
380961660153
, vita_salo@ukr.net
Адреса замовника
Україна, смт.Вільшана, 19523, Черкаська область, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 190
Переможець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН"
Очікувана вартість
70 375 UAH
з ПДВ
Сума договору
70 372.80 UAH
Оцінка умов закупівлі:
1
0
0
останні зміни 14.06.24
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 29.05.2024 00:00
Оскарження умов:
до 29.05.2024 00:00
Подання пропозицій:
01.06.2024 10:00
Очікувана вартість
70 375 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
352 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Згідно умов цієї процедури закупівлі тендерною документацією вважається сукупність інформації у вигляді заповнених електронних полів в розділі "Тендерна документація" та прикріпленого текстового документу "ТД _ ФАРБА", що містить всю іншу інформацію, передбачену згідно ст. 22 Закону та з урахуванням Особливостей.
З урахуванням обсягу фінансування видатків замовника до розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення цих відкритих торгів.
Категорії замовника - підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
Вид закупівлі - процедура закупівлі (відкриті торги, з урахуванням Особливостей).
Застосовані критерії оцінки - Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%).
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції - Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою.
Розгорнути
Згорнути
З урахуванням обсягу фінансування видатків замовника до розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення цих відкритих торгів.
Категорії замовника - підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
Вид закупівлі - процедура закупівлі (відкриті торги, з урахуванням Особливостей).
Застосовані критерії оцінки - Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%).
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції - Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
3 штука
Емаль алкідна ПФ-115 фіолетова - 2,8 кг.
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
7 штука
Емаль алкідна ПФ-115 біла глянсова - 2,8кг.
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
4 штука
Емаль алкідна ПФ-115 світло-сіра - 2,8 кг.
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
7 штука
Емаль алкідна ПФ-115 зелена - 2,8 кг.
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
23 штука
Емаль алкідна ПФ-115 блакитна - 2,8 кг.
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
6 штука
Емаль алкідна ПФ-115 жовта - 2,8 кг.
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
2 штука
Емаль алкідна ПФ-115 червона - 2,8 кг.
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
1 штука
Емаль алкідна ПФ-115 чорна - 2,8 кг.
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
1 штука
Емаль алкідна ПФ-115 бузкова - 2,8 кг.
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
3 штука
Емаль алкідна ПФ-115 бежева - 2,8 кг.
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
1 штука
Емаль алкідна ПФ-115 помаранчева - 2,8 кг.
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
2 штука
Емаль алкідна ПФ-115 коричнева - 2,8 кг.
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
78 штука
Емаль алкідна ПФ-266 жовто-коричнева - 2,8 кг.
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
9 штука
Емаль алкідна ПФ-266 червоно-коричнева - 2,8 кг.
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
16 штука
Фарба інтер’єрна високоякісна ВДА, біла матова - 14,0 кг
ДК 021:2015: 44812200-7 — Олійні та водні фарби
1 штука
Фарба інтер’єрна високоякісна ВДА, біла матова - 7,0 кг
ДК 021:2015: 44812200-7 — Олійні та водні фарби
1 штука
Фарба інтер’єрна високоякісна ВДА, біла матова - 4,2 кг
ДК 021:2015: 44812200-7 — Олійні та водні фарби
1 штука
Фарба фасадна високоякісна ВДА, біла матова - 14,0 кг
ДК 021:2015: 44812200-7 — Олійні та водні фарби
1 штука
Фарба фасадна високоякісна ВДА, біла матова - 7,0 кг
ДК 021:2015: 44812200-7 — Олійні та водні фарби
3 штука
Фарба гумова Універсальна біла - 12 кг
ДК 021:2015: 44812200-7 — Олійні та водні фарби
7 штука
Водно-дисперсійний пігментний концентрат, сонячний - 100 мл
ДК 021:2015: 44812200-7 — Олійні та водні фарби
7 штука
Водно-дисперсійний пігментний концентрат, лайм(салатовий) - 100 мл
ДК 021:2015: 44812200-7 — Олійні та водні фарби
1 штука
Водно-дисперсійний пігментний концентрат, чорний - 100 мл
ДК 021:2015: 44812200-7 — Олійні та водні фарби
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
24.05.2024 14:06
24.05.2024 13:05
Запитання до процедури
проєкт
Дата подання: 28.05.2024 22:50
Дата відповіді: 29.05.2024 12:22
Пунктом 4.3. вказано, що На Товар, що є предметом поставки за цим Договором, Постачальник зобов’язаний надати всі документи, передбачені цим Договором та додатками до нього: товаросупровідні документи, рахунки-фактури, паспорти, сертифікати або декларації відповідності (сертифікати якості тощо), посібник (інструкцію, керівництво тощо) з експлуатації та інші документи, у яких зазначаються гарантійні строки, накладні тощо.
Предметом закупівлі є лакофарбові матеріали. Відповідно до вимог чинного законодавства обов’язкова сертифікація лакофарбових матеріалів скасована. Чинне законодавство України не зобов’язує виробників лакофарбової продукції здійснювати обов’язкову сертифікацію товару. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» № 46-93 від 10.05.1993 р. не передбачав також сертифікацію ЛКМ, втратив чинність з 1 січня 2018 р. Відсутність такого обов’язку підтверджено уповноваженим органом із сертифікації.
Постачальник не зобов’язаний мати такий документ, а Замовник не може визначити сертифікат якості як обов’язковий документ при поставці товару. Вказана вимога є дискримінаційною та такою, що обмежує кількість учасників у закупівлі. З метою забезпечення участі більшої кількості учасників та реалізації чистої конкуренції у торгах, прошу виключити вимогу щодо надання сертифікату/декларації відповідності при поставці товару. Посібник технічними умовами не передбачений для такого виду товару. Прошу підтвердити можливість коригування пункту договору із переможцем закупівлі щодо переліку товаро супровідних документів або пропоную викласти у пункт у наступній редакції:
На Товар, що є предметом поставки за цим Договором, Постачальник зобов’язаний надати всі документи, передбачені цим Договором та додатками до нього: товаросупровідні документи, рахунки-фактури, паспорти якості або сертифікати або декларації відповідності (сертифікати якості тощо) та інші документи, у яких зазначаються гарантійні строки, накладні тощо.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Доброго дня! Стосовно Вашого звернення, повідомляємо наступне.
Відповідно до пункту 6 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» договір про закупівлю - господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.
В той же час згідно положень пункту 17 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі – Особливості)), договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону та цих особливостей.
Визначені замовником та передбачені в проєкті договору про закупівлю вимоги щодо підтвердження якісних показників предмета закупівлі, а так само перелік, зміст та обсяг документів, які надаються постачальником при поставці товару цілком і повністю узгоджуються з положеннями діючого законодавства, а також жодним чином не суперечать зазначеним положенням. Умови договору передбачають не вичерпний перелік таких документів, що в свою чергу дає можливість постачальникам надати аналогічний за змістом документ.
Підсумовуючи зазначене, у Замовника відсутні підстави для внесення змін до тендерної документації в цій частині. Дякуємо за звернення!
Відповідно до пункту 6 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» договір про закупівлю - господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.
В той же час згідно положень пункту 17 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі – Особливості)), договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону та цих особливостей.
Визначені замовником та передбачені в проєкті договору про закупівлю вимоги щодо підтвердження якісних показників предмета закупівлі, а так само перелік, зміст та обсяг документів, які надаються постачальником при поставці товару цілком і повністю узгоджуються з положеннями діючого законодавства, а також жодним чином не суперечать зазначеним положенням. Умови договору передбачають не вичерпний перелік таких документів, що в свою чергу дає можливість постачальникам надати аналогічний за змістом документ.
Підсумовуючи зазначене, у Замовника відсутні підстави для внесення змін до тендерної документації в цій частині. Дякуємо за звернення!
проєкт
Дата подання: 28.05.2024 22:54
Дата відповіді: 29.05.2024 12:23
Пунктом 6.2.2. вказано, що за порушення строків поставки Товару стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Товару, щодо якого допущено прострочення поставки за кожний день прострочення, а за прострочення понад 10 днів додатково стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вказаної вартості.
Пунктом Ст.231 Господарського кодексу вказано, що у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, у таких розмірах:
за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Пунктом 4.2 вказано, що Замовник є бюджетною організацією, відповідно має дотримуватись норми ст.231 Господарського кодексу України. Прошу внести зміни у пункт 6.2.2. та викласти у наступній редакції:
за порушення строків поставки Товару стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Товару, щодо якого допущено прострочення поставки за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Доброго дня! Стосовно Вашого звернення, повідомляємо наступне.
Частина 2 статті 231 ГК України має наступну редакцію (далі мовою оригіналу): «2. У разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:
за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);». В першу чергу, звертаємо Вашу увагу, що дана норма передбачає можливість Замовнику (який здійснює закупівлю за рахунок Державного бюджету України) зазначати своє формулювання. Крім того, читайте будь ласка уважно проєкт договору в цілому, а не «виривайте» окремі словосполучення або речення. Дані штрафні санкції застосовуються до поставленої партії товару згідно із заявки Замовника. Підсумовуючи зазначене, у Замовника відсутні підстави для внесення змін до тендерної документації в цій частині. Дякуємо за звернення Дякуємо за звернення!
Частина 2 статті 231 ГК України має наступну редакцію (далі мовою оригіналу): «2. У разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:
за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);». В першу чергу, звертаємо Вашу увагу, що дана норма передбачає можливість Замовнику (який здійснює закупівлю за рахунок Державного бюджету України) зазначати своє формулювання. Крім того, читайте будь ласка уважно проєкт договору в цілому, а не «виривайте» окремі словосполучення або речення. Дані штрафні санкції застосовуються до поставленої партії товару згідно із заявки Замовника. Підсумовуючи зазначене, у Замовника відсутні підстави для внесення змін до тендерної документації в цій частині. Дякуємо за звернення Дякуємо за звернення!
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 01.06.2024 10:00
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН"
Пошук по цьому учаснику
|
70 372.80 UAH з ПДВ | 70 372.80 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН" #32318370
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 70 372.80 UAH з ПДВ | 06.06.2024 14:27 |
Переможець
Дата і час публікації: 06.06.2024 14:27
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН"
Пошук по цьому переможцю
|
70 372.80 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
