ДК 021:2015 код 03311000-2 «Риба» (ДК 016:2010 код 10.20.1 «Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена») (риба заморожена без голови: минтай, хек, нототенія) DK 021: 2015 Code 03311000-2 "Fish" (DK 016: 2010 code 10.20.1 "Fish products, fresh, chilled or frozen") (Frozen fish without head: pollock, hake, nototeniya)

1. У пункті 3.9. Проекту Договору на закупівлю у Тендерній документації вказано: "Замовник проводить розрахунки з Постачальником у відповідності до вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України через Управління Державної казначейської служби Дарницького району ГУДКСУ у м. Києві". У цьому пункті слова і цифри: "п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України" необхідно замінити словами і цифрами: "ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України". 2 Пункт 5.2.4. Проекту Договору передбачає: "Замовник може змінювати узгоджену ціну в бік зменшення ( без зміни кількості (обсягу) та якості товару ( п.5 ч.4 ст.36 Закону України "Про публічні закупівлі")". Пункт 5 частини 4 ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі", в якій говориться про те, що "Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків", має таку редакцію: 5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). 3. Пункт 6.3. Розділу "Відповідальність Сторін" Проекту Договору передбачає: "У разі затримки поставки товару, або поставки не в повному обсязі партії товару заявленої Замовником Постачальник сплачує Замовнику неустойку в розмірі 10 відсотків від суми не поставленого товару за кожен день такої затримки". Пункт 6.4. Розділу "Відповідальність Сторін" Проекту Договору: "За передання товарів неналежної якості Постачальник сплачує на вимогу Замовника штраф у розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.)". Частина 2 ст.231 Господарського кодексу України містить таку вимогу: "У разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах: "За порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товару стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісного (некомплектного) товару". "За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товару, з якого допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості". В зв'язку з цим пункти 6.3. та 6.4 необхідно викласти в такій редакції: Пункт 6.3. "За порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товару стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісного (некомплектного) товару". Пункт 6.4. "За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товару, з якого допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості".