Дата і час публікації: 27.04.2018 10:20
Учасник | Пропозиція | Документи |
ПП "Енергорембуд"
Пошук по цьому переможцю
|
1 024 713.83 UAH з ПДВ | Документи |
---|
Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
---|---|---|---|---|
Договір 127.pdf | Укладений |
1 024 713.83
|
27.04.2018 10:21
|
27.04.2018
|
sign.p7s | Укладений |
27.04.2018 10:21
|
Опис змін: | Керуючись нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, уклали цю Додаткову угоду про зміни до Договору підряду №1 від 27.04.2018 року (далі – Додаткова угода) про нижченаведене: Сторони домовились про наступне: 1. Збільшити суму Договору підряду №1 від 27.04.2018 року на 448 168 грн 05 коп. (чотириста сорок вісім тисяч сто шістдесят вісім гривень 05 коп.) в тому числі ПДВ 20 % – 74 694 грн 68 коп. (сімдесят чотири тисячі шістсот дев’яносто чотири гривні 68 коп.). 2. Внести зміни до Розділу 2 «Ціна та порядок розрахунків», виклавши його в наступній редакції: «2.2. Загальна сума даного Договору складає: 1 472 881 грн 88 коп. (один мільйон чотириста сімдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят одна гривня 88 коп.) в тому числі ПДВ 20 % – 245 480 грн 31 коп. (двісті сорок п’ять тисяч чотириста вісімдесят гривень 31 коп.), з них: 1 365 000 грн 00 коп. (один мільйон триста шістдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.) в тому числі ПДВ 20 % – 227 500 грн 00 коп. (двісті двадцять сім тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) у 2018 бюджетному році; 107 881 грн 88 коп. (сто сім тисяч вісімсот вісімдесят одна гривня 88 коп.) в тому числі ПДВ 20 % – 17 980 грн 31 коп. (сімнадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят гривень 31 коп.) у 2019 бюджетному році. 2.4. Порядок розрахунку по даному Договору здійснюється наступним чином: 2) залишок у розмірі – 1 165 740 грн 74 коп. (один мільйон сто шістдесят п’ять тисяч сімсот сорок гривень 74 коп.) в тому числі ПДВ 20 % – 194 290 грн 12 коп. (сто дев’яносто чотири тисячі двісті дев’яносто гривень 12 коп.) здійснюється Замовником протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дня підписання Сторонами «Акту приймання виконаних будівельних робіт» шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Підрядника.». 3. Внести зміни до Розділу 3 «Строки виконання робіт», виклавши його в наступній редакції: «3.1. Підрядник зобов’язується виконати роботи не пізніше 120 календарних днів з моменту отримання попередньої оплати.». 4. Внести зміни до Розділу 9 «Строк дії договору», виклавши його в наступній редакції: «9.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2019 р.». |
Номер договору: | 1 |
Контракт: |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено