Будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Управління Служби безпеки України в Тернопільській області по вул. С.Будного у м. Тернополі.
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2019-06-19-002852-c
- 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт
- Не відбулася
Найменування замовника:
УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ:
20001705
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
Андрій Недільський,
+380352279224
, nedil_a@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Тернопіль, 46002, Тернопільська область, ПРОСПЕКТ С.БАНДЕРИ, будинок 21
Очікувана вартість
70 960 092 UAH
з ПДВ
Оцінка умов закупівлі:
Ризики:
2
2
0
останні зміни 9.08.19
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 01.07.2019 18:00
Оскарження умов:
до 07.07.2019 00:00
Подання пропозицій:
11.07.2019 18:00
Початок аукціону:
12.07.2019 12:58
Очікувана вартість
70 960 092 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
70 960 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.10 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 одиниця
Будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Управління Служби безпеки України в Тернопільській області по вул. С.Будного у м. Тернополі.
ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
03.07.2019 11:51
03.07.2019 11:49
19.06.2019 16:41
19.06.2019 16:41
19.06.2019 16:41
19.06.2019 16:41
19.06.2019 16:41
19.06.2019 16:41
03.07.2019 11:49
Вимоги про усунення порушення
Номер вимоги: UA-2019-06-19-002852-c.b1
Статус: Вирішена
Учасник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільбуд", Код ЄДРПОУ:01268934
Дата подання: 27.06.2019 18:09
Добрий день.
Шановний Замовник!
Просимо вас переглянути тендерну документацію та внести зміни, щодо таких вимог:
1. Договір. З договору виключити пункти та внести відповідні зміни згідно чинного законодавства:
п 4.2. Договірна ціна не може змінюватися після підписання договору до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених ст. 36 Закону України “Про публічні закупівлі” у випадках: зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в Договорі про закупівлю, у разі встановлення в Договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Даний пункт виключити з договору та замінити на п 4.2. Договірна ціна встановлюється динамічною.
п 5.2.11. протягом 60 (шістдесяти) днів після отримання Сертифіката відповідності, забезпечити передачу місць загального користування експлуатуючій організації; Даний пункт виключити з договору.
12.5. Оплата виконаних Робіт Генпідряднику здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання первинних облікових документів з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій. Даний пунк викласти у наступній редакції:
12.5. Оплата виконаних Робіт Генпідряднику здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання первинних облікових документів.
12.6. На виконання умов Договору оплата виконаних Робіт здійснюється в межах 95% від їх вартості визначеної за цим Договором.
Кінцеві розрахунки у розмірі 5% вартості за договірною вартістю з Генпідрядником здійснюється у двотижневий термін після приймання-передачі передбачених Договором Робіт, передачі Об’єкта експлуатуючій організації та отримання Замовником Сертифікату відповідності виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року.
При цьому, ціна будівництва 1 кв. м загальної площі житла з урахуванням усіх податків та зборів не повинна перевищувати опосередковану вартість будівництва житла для м. Тернополі, затверджену Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на момент введення Об’єкту в експлуатацію (черги, пускового комплексу). Даний пунк договору виключити та викласти у наступній редакції.
12.6. Отримання Сертифікату відповідності на об’єкт будівництва є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами на протязі 10 днів.
15.3. За порушення строків виконання зобов’язання з вини Генпідрядника, з Генпідрядника стягується пеня у розмірі 0,1 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % договірної ціни робіт, з яких допущено прострочення виконання зобов’язання. Даний пункт викласти у наступній редакції:
15.3. За порушення строків виконання зобов’язання з вини Генпідрядника, з Генпідрядника стягується пеня у розмірі 0,1 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % договірної ціни робіт, з яких допущено прострочення виконання зобов’язання при умові безперервного фінансування.
15.6. Генпідрядник несе повну юридичну та майнову відповідальність в межах своїх функціональних обов’язків за будівництво та своєчасне введення Об’єкту в експлуатацію (в термін, який буде визначений додатковою угодою, яка буде укладена після випуску та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації) та якісне виконання робіт згідно будівельних норм та правил. Даний пунк викласти у наступній редакції:
15.6. Генпідрядник несе повну юридичну та майнову відповідальність в межах своїх функціональних обов’язків за будівництво та своєчасне введення Об’єкту в експлуатацію (в термін, який буде визначений додатковою угодою, яка буде укладена після випуску та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації) та якісне виконання робіт згідно будівельних норм та правил при умові безперервного фінансування.
2. Тендерна документація. У Додатку 2 ТЕНДЕРНА ФОРМА: "ПРОПОЗИЦІЯ" тендерної документації виключити таку вимогу:
Вартість робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Управління Служби безпеки України в Тернопільській області по вул. С. Будного у м. Тернополі розраховувати з врахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу».
3. Внести зміни в оголошення закупівлі опису виконання робіт, а саме:
На виконання умов Договору оплата виконаних Робіт здійснюється в межах 95% від їх вартості визначеної за цим Договором. Кінцеві розрахунки у розмірі 5% вартості за договірною вартістю з Генпідрядником здійснюється у двотижневий термін після отримання Замовником Сертифікату відповідності виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією. Замовник здійснює попередню оплату відповідно до вимог чинного законодавства України.
Дякуємо за відповідь. З повагою учасник!
Розгорнути
Згорнути
Шановний Замовник!
Просимо вас переглянути тендерну документацію та внести зміни, щодо таких вимог:
1. Договір. З договору виключити пункти та внести відповідні зміни згідно чинного законодавства:
п 4.2. Договірна ціна не може змінюватися після підписання договору до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених ст. 36 Закону України “Про публічні закупівлі” у випадках: зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в Договорі про закупівлю, у разі встановлення в Договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Даний пункт виключити з договору та замінити на п 4.2. Договірна ціна встановлюється динамічною.
п 5.2.11. протягом 60 (шістдесяти) днів після отримання Сертифіката відповідності, забезпечити передачу місць загального користування експлуатуючій організації; Даний пункт виключити з договору.
12.5. Оплата виконаних Робіт Генпідряднику здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання первинних облікових документів з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій. Даний пунк викласти у наступній редакції:
12.5. Оплата виконаних Робіт Генпідряднику здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання первинних облікових документів.
12.6. На виконання умов Договору оплата виконаних Робіт здійснюється в межах 95% від їх вартості визначеної за цим Договором.
Кінцеві розрахунки у розмірі 5% вартості за договірною вартістю з Генпідрядником здійснюється у двотижневий термін після приймання-передачі передбачених Договором Робіт, передачі Об’єкта експлуатуючій організації та отримання Замовником Сертифікату відповідності виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року.
При цьому, ціна будівництва 1 кв. м загальної площі житла з урахуванням усіх податків та зборів не повинна перевищувати опосередковану вартість будівництва житла для м. Тернополі, затверджену Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на момент введення Об’єкту в експлуатацію (черги, пускового комплексу). Даний пунк договору виключити та викласти у наступній редакції.
12.6. Отримання Сертифікату відповідності на об’єкт будівництва є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами на протязі 10 днів.
15.3. За порушення строків виконання зобов’язання з вини Генпідрядника, з Генпідрядника стягується пеня у розмірі 0,1 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % договірної ціни робіт, з яких допущено прострочення виконання зобов’язання. Даний пункт викласти у наступній редакції:
15.3. За порушення строків виконання зобов’язання з вини Генпідрядника, з Генпідрядника стягується пеня у розмірі 0,1 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % договірної ціни робіт, з яких допущено прострочення виконання зобов’язання при умові безперервного фінансування.
15.6. Генпідрядник несе повну юридичну та майнову відповідальність в межах своїх функціональних обов’язків за будівництво та своєчасне введення Об’єкту в експлуатацію (в термін, який буде визначений додатковою угодою, яка буде укладена після випуску та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації) та якісне виконання робіт згідно будівельних норм та правил. Даний пунк викласти у наступній редакції:
15.6. Генпідрядник несе повну юридичну та майнову відповідальність в межах своїх функціональних обов’язків за будівництво та своєчасне введення Об’єкту в експлуатацію (в термін, який буде визначений додатковою угодою, яка буде укладена після випуску та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації) та якісне виконання робіт згідно будівельних норм та правил при умові безперервного фінансування.
2. Тендерна документація. У Додатку 2 ТЕНДЕРНА ФОРМА: "ПРОПОЗИЦІЯ" тендерної документації виключити таку вимогу:
Вартість робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Управління Служби безпеки України в Тернопільській області по вул. С. Будного у м. Тернополі розраховувати з врахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу».
3. Внести зміни в оголошення закупівлі опису виконання робіт, а саме:
На виконання умов Договору оплата виконаних Робіт здійснюється в межах 95% від їх вартості визначеної за цим Договором. Кінцеві розрахунки у розмірі 5% вартості за договірною вартістю з Генпідрядником здійснюється у двотижневий термін після отримання Замовником Сертифікату відповідності виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією. Замовник здійснює попередню оплату відповідно до вимог чинного законодавства України.
Дякуємо за відповідь. З повагою учасник!
Рішення замовника: Вимога задоволена
03.07.2019 11:32
Доброго дня. Шановний учасник! Тендерним комітетом Управління, керуючись нормами чинного законодавства (- п.2. ст. 231 Господарського кодексу, - ст. 36 Закону України “Про публічні закупівлі”, - п. 19. Постанови КМУ від 27 грудня 2001 р. № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва”, - п.3 Постанови КМУ від 16 лютого 2011 р. N147 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу”), прийнято рішення частково задовольнити Вашу вимогу та відповідно внести зміни до тендерної документації в редакції, що додається окремим документом. Дякуємо за звернення.
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 12.07.2019 13:20
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВ ТЕР ПРОФ БУД
Пошук по цьому учаснику
|
70 900 000 UAH з ПДВ | 70 900 000 UAH з ПДВ | Документи |
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільбуд"
Пошук по цьому учаснику
|
70 960 092 UAH з ПДВ | 70 960 092 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ ТЕР ПРОФ БУД #42106221
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 70 900 000 UAH з ПДВ | 18.07.2019 16:27 |
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільбуд" #01268934
Пошук по цьому переможцю
|
Рішення скасоване | 70 960 092 UAH з ПДВ | 29.07.2019 11:51 |
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільбуд" #01268934
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 70 960 092 UAH з ПДВ | 29.07.2019 12:03 |
Ризик-індикатор
|
Недетальний код класифікатору - Так
Тендери, у яких вибраний класифікатор занадто високого рівня, тобто третій або третій і четвертий символи класифікатору є нулем |
