ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Реконструкція частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу КНП "Переяслав - Хмельницька ЦРЛ" під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 137 [за ДК 021: 2015 – 45454000-4 Реконструкція]
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2020-07-23-001692-a
- 45454000-4 - Реконструкція
- Завершена
Найменування замовника:
Комунальне некомерційне підприємство «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» Переяслав-Хмельницької районної ради, сільських рад Переяслав-Хмельницького району та Переяславської міської ради
Код ЄДРПОУ:
01994161
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
Малікова Лідія Михайлівна,
+380456751438
, med--i@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Переяслав, 08403, Київська область, вул. Богдана Хмельницького, 137
Дата укладення договору
30.09.20
Переможець
ТОВ "ВІАЛОК БІЛД"
Очікувана вартість
39 889 823 UAH
з ПДВ
Сума договору
36 792 332.33 UAH
Оцінка умов закупівлі:
Ризики:
9
2
1
останні зміни 30.09.20
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 07.08.2020 15:20
Оскарження умов:
до 13.08.2020 00:00
Подання пропозицій:
17.08.2020 15:20
Початок аукціону:
18.08.2020 15:35
Очікувана вартість
39 889 823 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
199 449.12 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
199 449 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Категорія Замовника - підприємство, яке забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак: юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова або російська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.
Розгорнути
Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роб
Реконструкція частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу КНП "Переяслав - Хмельницька ЦРЛ" під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 137
ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
07.08.2020 16:21
07.08.2020 16:05
07.08.2020 16:05
07.08.2020 16:05
24.07.2020 10:01
24.07.2020 10:01
23.07.2020 15:17
23.07.2020 15:17
23.07.2020 15:17
23.07.2020 15:17
23.07.2020 15:17
07.08.2020 16:21
30.07.2020 08:08
24.07.2020 10:10
23.07.2020 15:29
07.08.2020 16:05
Запитання до процедури
Аналогічний договір
Дата подання: 28.07.2020 10:54
Дата відповіді: 29.07.2020 10:55
Доброго дня. Чи буде вважатися аналогічним договір на "Будівництво будівлі казарми поліпшеного плаування"?
відповідь:
Зміст соціальної сфери діяльності визначений Конституцією України, враховує інтереси як кожної окремої людини, так і всіх соціальних груп і верств суспільства, створює умови для досягнення нового рівня життя, охорони здоров'я людини, зростання духовного і фізичного потенціалу, забезпечення соціальної захищеності населенн.
До складу соціальної сфери відносяться установи, що сприяють відтворенню населення, установи охорони здоров'я, соціального захисту населення, організація санаторно-курортного, туристично-готельного.
Структура соціальної сфери: галузі та види діяльності
До соціальної сфери належать галузі соціальної інфраструктури та такі види діяльності:
· Діяльність із забезпечення ефективної зайнятості населення.
· Діяльність з формування доходів членів суспільства.
· Діяльність із соціального забезпечення і соціального захисту.
· Діяльність, що забезпечує споживання, форми і способи їх задоволення.
· Охорона здоров’я.
· Народна освіта.
· Торгівля та громадське харчування.
· Житлове та комунальне господарство.
· Діяльність з екологічного захисту громадян.
· Культура і мистецтво.
До складу соціальної сфери відносяться установи, що сприяють відтворенню населення, установи охорони здоров'я, соціального захисту населення, організація санаторно-курортного, туристично-готельного.
Структура соціальної сфери: галузі та види діяльності
До соціальної сфери належать галузі соціальної інфраструктури та такі види діяльності:
· Діяльність із забезпечення ефективної зайнятості населення.
· Діяльність з формування доходів членів суспільства.
· Діяльність із соціального забезпечення і соціального захисту.
· Діяльність, що забезпечує споживання, форми і способи їх задоволення.
· Охорона здоров’я.
· Народна освіта.
· Торгівля та громадське харчування.
· Житлове та комунальне господарство.
· Діяльність з екологічного захисту громадян.
· Культура і мистецтво.
Аналогічний договір
Дата подання: 28.07.2020 15:43
Дата відповіді: 29.07.2020 10:56
Доброго дня! Чи буде вважатися аналогічним договір капітального ремонту амбулаторії?
відповідь:
Відповідно до вимог тендерної документації :
Під аналогічним договором розуміється договір підряду на виконання робіт з будівництва та або реконструкції закладів соціальної сфери.
Нове будівництво і реконструкція мають істотну відмінність від капітального ремонту
(ДБН А.2.2-3-2014. «Склад та зміст проектної документації на будівництво»), адже
передбачають зміну геометричних розмірів об’єкту будівництва (створення нових
об’єктів), а капітальний ремонт зводиться лише до відновлення існуючих об’єктів
Капітальний ремонт не є аналогічними роботами у порівнянні із новим будівництвом або
Реконструкцією.
Під аналогічним договором розуміється договір підряду на виконання робіт з будівництва та або реконструкції закладів соціальної сфери.
Нове будівництво і реконструкція мають істотну відмінність від капітального ремонту
(ДБН А.2.2-3-2014. «Склад та зміст проектної документації на будівництво»), адже
передбачають зміну геометричних розмірів об’єкту будівництва (створення нових
об’єктів), а капітальний ремонт зводиться лише до відновлення існуючих об’єктів
Капітальний ремонт не є аналогічними роботами у порівнянні із новим будівництвом або
Реконструкцією.
Банківська гарантія
Дата подання: 29.07.2020 12:59
Дата відповіді: 30.07.2020 08:11
Банківська гарантія в тендерній документації зазначена, в оголошенні про проведення процедури закупівлі відсутня.
Просимо внести зміни.
відповідь:
Дякуємо. Зміни внесли.
Аналогічний договір
Дата подання: 30.07.2020 10:42
Дата відповіді: 03.08.2020 08:27
Відповідно до Додатку 1 п.3 Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) документації учасник в складі Пропозиції повинен подати інформаційну довідку про наявність досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів) за нижченаведеною формою.
Аналогічним буде вважатися договір підряду на виконання робіт з будівництва та/ або реконструкції закладів соціальної сфери, укладений в період з 2018 по 2020 рр.
Встановивши вимогу щодо укладення аналогічного договору потягом останніх 2-х років, Замовник суттєво обмежив можливість взяти участь у закупівлі потенційним учасникам, які мають аналогічні договори, укладені більше, ніж протягом 2-х років від дати оголошення закупівлі, зокрема, за 5- 8 років до дати оголошення.
Такі умови та вимоги призводять до того, що з усього багаторічного великого досвіду учасника, відповідати абсолютно усім вимогам одночасно не можуть усі договори, що позбавляє його можливості належним чином підготувати свою Пропозицію та прийняти участь у закупівлі.
Вимоги Замовника в у складі пропозиції надати Договір(ори) та документи, що підтверджують факт виконання усіх видів робіт відповідно до Договору(ів) у повному обсязі, а саме: акти виконаних робіт за формою КБ-2в, довідку (и) про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) та/або інші документи, які підтверджують факт виконання робіт у повному обсязі є цілком логічними і законними для встановлення відповідності учасників кваліфікаційному критерію «наявність досвіду виконання аналогічного договору».
При цьому, Закон не передбачає вимоги чи обмежень щодо дати або періоду укладення аналогічного договору, тим більше, не містить жодного орієнтиру на 2 річний термін до оголошення про проведення закупівлі.
Дана вимога Замовника про укладення аналогічного договору протягом останніх 2-х років є необгрунтованою і дискримінаційною, а відтак незаконною.
За умови, що аналогічний договір з аналогічним предметом містить підтвердження належного виконання потенційним учасником усього обсягу або частини обсягу основних видів робіт (відповідно до вимоги Замовника), , неможливо установити та є абсолютно не зрозумілим і не законним те обмеження, що такий договір не відповідатиме вимогам Документації тільки з підстави його укладення більше, ніж за 2018 -2020 рр.
Встановлена Замовником вимога є дискримінаційною, оскільки порушує права потенційного учасника торгів.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Відповідно до Додатку 1 до тендерної документації пунктом 3.1. передбачено, що Учасник має надати Довідку, яка містить відомості про виконання аналогічного(их) договору(ів), який(і) виконано у повному обсязі в період з 2018 по 2020 рр, складена за встановленою формою:
Під аналогічним договором розуміється договір підряду на виконання робіт з будівництва та або реконструкції закладів соціальної сфери.
Учасник самостійно визначає, за який (які) із зазначених років подає інформацію/ Вимога стосується саме щодо виконання аналогічного договору у повному обсязі в період з 2018 по 2020 рр., вимоги щодо укладення договору в період с 2018 по 2020 року замовником не встановлено.
Під аналогічним договором розуміється договір підряду на виконання робіт з будівництва та або реконструкції закладів соціальної сфери.
Учасник самостійно визначає, за який (які) із зазначених років подає інформацію/ Вимога стосується саме щодо виконання аналогічного договору у повному обсязі в період з 2018 по 2020 рр., вимоги щодо укладення договору в період с 2018 по 2020 року замовником не встановлено.
Аналогічний договір
Дата подання: 30.07.2020 15:20
Дата відповіді: 03.08.2020 08:31
Добрий день! Чи буде вважатися аналогічним договір з будівництва багатоквартирного житлового будинку?
відповідь:
До складу соціальної сфери регіону відносяться установи, що сприяють відтворенню населення, установи охорони здоров'я, соціального захисту населення, організація санаторно-курортного, туристично-готельного обслуговування, фізкультури і спорту.
Відповідно до підпункту 5.4.9 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. до об’єктів соціальної інфраструктури, що значаться на балансі платника податку на прибуток і утримуються за його рахунок, належать:
— дитячі ясла та садки;
— заклади середньої та середньої професійно-технічної освіти й заклади підвищення кваліфікації працівників такого платника податку;
— дитячі, музичні та художні школи, школи мистецтв, якщо вони не надають платних послуг і не займаються іншою комерційною діяльністю;
— заклади охорони здоров’я, пункти безкоштовного медичного обстеження, профілактики та допомоги працівникам;
— спортивні зали і майданчики, що використовуються безоплатно для фізичного оздоровлення та психологічного розвантаження працівників, клуби та будинки культури, якщо вони не використовуються для надання платних послуг та іншої комерційної діяльності (крім будинків відпочинку, туристичних баз та інших подібних установ);
— приміщення, що використовуються платником податку для організації харчування працівників такого платника податку;
— дитячі табори відпочинку за умови, що вони не здаються в оренду, не використовуються для надання платних послуг або іншої комерційної діяльності;
— багатоквартирний житловий фонд, включаючи гуртожитки, одноквартирний житловий фонд у сільській місцевості та об’єкти житлово-комунального господарства, що перебувають на балансі юридичних осіб, стосовно яких платником податку прийнято документально оформлене рішення про передачу на баланс місцевих рад.
Відповідно до підпункту 5.4.9 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. до об’єктів соціальної інфраструктури, що значаться на балансі платника податку на прибуток і утримуються за його рахунок, належать:
— дитячі ясла та садки;
— заклади середньої та середньої професійно-технічної освіти й заклади підвищення кваліфікації працівників такого платника податку;
— дитячі, музичні та художні школи, школи мистецтв, якщо вони не надають платних послуг і не займаються іншою комерційною діяльністю;
— заклади охорони здоров’я, пункти безкоштовного медичного обстеження, профілактики та допомоги працівникам;
— спортивні зали і майданчики, що використовуються безоплатно для фізичного оздоровлення та психологічного розвантаження працівників, клуби та будинки культури, якщо вони не використовуються для надання платних послуг та іншої комерційної діяльності (крім будинків відпочинку, туристичних баз та інших подібних установ);
— приміщення, що використовуються платником податку для організації харчування працівників такого платника податку;
— дитячі табори відпочинку за умови, що вони не здаються в оренду, не використовуються для надання платних послуг або іншої комерційної діяльності;
— багатоквартирний житловий фонд, включаючи гуртожитки, одноквартирний житловий фонд у сільській місцевості та об’єкти житлово-комунального господарства, що перебувають на балансі юридичних осіб, стосовно яких платником податку прийнято документально оформлене рішення про передачу на баланс місцевих рад.
аналогічні договора
Дата подання: 30.07.2020 19:05
Дата відповіді: 03.08.2020 08:31
Добрий день! Чи є аналогічним договором будівництво багактоквартирного житлового будинку, який перебуває на балансі юридичної особи для проживання працівників такого підприємства.
відповідь:
До складу соціальної сфери регіону відносяться установи, що сприяють відтворенню населення, установи охорони здоров'я, соціального захисту населення, організація санаторно-курортного, туристично-готельного обслуговування, фізкультури і спорту.
Відповідно до підпункту 5.4.9 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. до об’єктів соціальної інфраструктури, що значаться на балансі платника податку на прибуток і утримуються за його рахунок, належать:
— дитячі ясла та садки;
— заклади середньої та середньої професійно-технічної освіти й заклади підвищення кваліфікації працівників такого платника податку;
— дитячі, музичні та художні школи, школи мистецтв, якщо вони не надають платних послуг і не займаються іншою комерційною діяльністю;
— заклади охорони здоров’я, пункти безкоштовного медичного обстеження, профілактики та допомоги працівникам;
— спортивні зали і майданчики, що використовуються безоплатно для фізичного оздоровлення та психологічного розвантаження працівників, клуби та будинки культури, якщо вони не використовуються для надання платних послуг та іншої комерційної діяльності (крім будинків відпочинку, туристичних баз та інших подібних установ);
— приміщення, що використовуються платником податку для організації харчування працівників такого платника податку;
— дитячі табори відпочинку за умови, що вони не здаються в оренду, не використовуються для надання платних послуг або іншої комерційної діяльності;
— багатоквартирний житловий фонд, включаючи гуртожитки, одноквартирний житловий фонд у сільській місцевості та об’єкти житлово-комунального господарства, що перебувають на балансі юридичних осіб, стосовно яких платником податку прийнято документально оформлене рішення про передачу на баланс місцевих рад.
Відповідно до підпункту 5.4.9 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. до об’єктів соціальної інфраструктури, що значаться на балансі платника податку на прибуток і утримуються за його рахунок, належать:
— дитячі ясла та садки;
— заклади середньої та середньої професійно-технічної освіти й заклади підвищення кваліфікації працівників такого платника податку;
— дитячі, музичні та художні школи, школи мистецтв, якщо вони не надають платних послуг і не займаються іншою комерційною діяльністю;
— заклади охорони здоров’я, пункти безкоштовного медичного обстеження, профілактики та допомоги працівникам;
— спортивні зали і майданчики, що використовуються безоплатно для фізичного оздоровлення та психологічного розвантаження працівників, клуби та будинки культури, якщо вони не використовуються для надання платних послуг та іншої комерційної діяльності (крім будинків відпочинку, туристичних баз та інших подібних установ);
— приміщення, що використовуються платником податку для організації харчування працівників такого платника податку;
— дитячі табори відпочинку за умови, що вони не здаються в оренду, не використовуються для надання платних послуг або іншої комерційної діяльності;
— багатоквартирний житловий фонд, включаючи гуртожитки, одноквартирний житловий фонд у сільській місцевості та об’єкти житлово-комунального господарства, що перебувають на балансі юридичних осіб, стосовно яких платником податку прийнято документально оформлене рішення про передачу на баланс місцевих рад.
Аналогічні договори
Дата подання: 30.07.2020 19:17
Дата відповіді: 03.08.2020 08:29
Добрий день! До якого класу наслідків віднесенно об'єкт, що підлягає реконструкції?
відповідь:
В Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю робіт, технічне завдання (технічна специфікація), вказано клас наслідків об’єкту. Об’єкт класу наслідків (відповідальності) - (CC2).
Аналогічний договір
Дата подання: 30.07.2020 19:40
Дата відповіді: 03.08.2020 08:33
Відповідно до Додатку 1 п.3 Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) документації учасник в складі Пропозиції повинен подати інформаційну довідку про наявність досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів) за нижченаведеною формою.
Аналогічним буде вважатися договір підряду на виконання робіт з будівництва та/ або реконструкції закладів соціальної сфери, укладений в період з 2018 по 2020 рр.
Встановивши вимогу щодо укладення аналогічного договору потягом останніх 2-х років, Замовник суттєво обмежив можливість взяти участь у закупівлі потенційним учасникам, які мають аналогічні договори, укладені більше, ніж протягом 2-х років від дати оголошення закупівлі, зокрема, за 4 роки до дати оголошення.
Такі умови та вимоги призводять до того, що з усього багаторічного великого досвіду учасника, відповідати абсолютно усім вимогам одночасно не можуть усі договори, що позбавляє його можливості належним чином підготувати свою Пропозицію та прийняти участь у закупівлі.
Вимоги Замовника в у складі пропозиції надати Договір(ори) та документи, що підтверджують факт виконання усіх видів робіт відповідно до Договору(ів) у повному обсязі, а саме: акти виконаних робіт за формою КБ-2в, довідку (и) про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) та/або інші документи, які підтверджують факт виконання робіт у повному обсязі є цілком логічними і законними для встановлення відповідності учасників кваліфікаційному критерію «наявність досвіду виконання аналогічного договору».
При цьому будівництво багатоквартирного житлового будинку по характеру робіт не відрізняється від об’єктів житлового фонду юридичних осіб.
Дана вимога Замовника про укладення аналогічного договору щодо саме будівництва об’єктів соціальної сфери є необгрунтованою і дискримінаційною, а відтак незаконною.
За умови, що аналогічний договір з предметом будівництва багатоквартирного житлового будинку містить підтвердження належного виконання потенційним учасником усього обсягу або частини обсягу основних видів робіт (відповідно до вимоги Замовника) , неможливо установити та є абсолютно не зрозумілим і не законним те обмеження, що такий договір не відповідатиме вимогам Документації тільки з підстави його будівництва багатоквартирного житлового будинку та його укладення за межами періоду з 2018 -2020 рр.
Встановлена Замовником вимога є дискримінаційною, оскільки порушує права потенційного учасника торгів.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Відповідно до Додатку 1 до тендерної документації пунктом 3.1. передбачено, що Учасник має надати Довідку, яка містить відомості про виконання аналогічного(их) договору(ів), який(і) виконано у повному обсязі в період з 2018 по 2020 рр, складена за встановленою формою:
Під аналогічним договором розуміється договір підряду на виконання робіт з будівництва та або реконструкції закладів соціальної сфери.
Учасник самостійно визначає, за який (які) із зазначених років подає інформацію.
Вимога стосується саме щодо виконання аналогічного договору у повному обсязі в період з 2018 по 2020 рр., вимоги щодо укладення договору в період с 2018 по 2020 року замовником не встановлено.
Під аналогічним договором розуміється договір підряду на виконання робіт з будівництва та або реконструкції закладів соціальної сфери.
Учасник самостійно визначає, за який (які) із зазначених років подає інформацію.
Вимога стосується саме щодо виконання аналогічного договору у повному обсязі в період з 2018 по 2020 рр., вимоги щодо укладення договору в період с 2018 по 2020 року замовником не встановлено.
Вимоги про усунення порушення
Номер вимоги: UA-2020-07-23-001692-a.c1
Статус: Відхилена
Учасник: ТОВ "ВКФ Атлант-плюс", Код ЄДРПОУ:36107594
Дата подання: 30.07.2020 12:22
Відповідно до Додатку 1 п.3 Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) документації учасник в складі Пропозиції повинен подати інформаційну довідку про наявність досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів) за нижченаведеною формою.
Аналогічним буде вважатися договір підряду на виконання робіт з будівництва та/ або реконструкції закладів соціальної сфери, укладений в період з 2018 по 2020 рр.
Встановивши вимогу щодо укладення аналогічного договору потягом останніх 2-х років, Замовник суттєво обмежив можливість взяти участь у закупівлі потенційним учасникам, які мають аналогічні договори, укладені більше, ніж протягом 2-х років від дати оголошення закупівлі, зокрема, за 5- 8 років до дати оголошення.
Такі умови та вимоги призводять до того, що з усього багаторічного великого досвіду учасника, відповідати абсолютно усім вимогам одночасно не можуть усі договори, що позбавляє його можливості належним чином підготувати свою Пропозицію та прийняти участь у закупівлі.
Вимоги Замовника в у складі пропозиції надати Договір(ори) та документи, що підтверджують факт виконання усіх видів робіт відповідно до Договору(ів) у повному обсязі, а саме: акти виконаних робіт за формою КБ-2в, довідку (и) про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) та/або інші документи, які підтверджують факт виконання робіт у повному обсязі є цілком логічними і законними для встановлення відповідності учасників кваліфікаційному критерію «наявність досвіду виконання аналогічного договору».
При цьому, Закон не передбачає вимоги чи обмежень щодо дати або періоду укладення аналогічного договору, тим більше, не містить жодного орієнтиру на 2 річний термін до оголошення про проведення закупівлі.
Дана вимога Замовника про укладення аналогічного договору протягом останніх 2-х років є необгрунтованою і дискримінаційною, а відтак незаконною.
За умови, що аналогічний договір з аналогічним предметом містить підтвердження належного виконання потенційним учасником усього обсягу або частини обсягу основних видів робіт (відповідно до вимоги Замовника), , неможливо установити та є абсолютно не зрозумілим і не законним те обмеження, що такий договір не відповідатиме вимогам Документації тільки з підстави його укладення більше, ніж за 2018 -2020 рр.
Встановлена Замовником вимога є дискримінаційною, оскільки порушує права потенційного учасника торгів.
Розгорнути
Згорнути
Аналогічним буде вважатися договір підряду на виконання робіт з будівництва та/ або реконструкції закладів соціальної сфери, укладений в період з 2018 по 2020 рр.
Встановивши вимогу щодо укладення аналогічного договору потягом останніх 2-х років, Замовник суттєво обмежив можливість взяти участь у закупівлі потенційним учасникам, які мають аналогічні договори, укладені більше, ніж протягом 2-х років від дати оголошення закупівлі, зокрема, за 5- 8 років до дати оголошення.
Такі умови та вимоги призводять до того, що з усього багаторічного великого досвіду учасника, відповідати абсолютно усім вимогам одночасно не можуть усі договори, що позбавляє його можливості належним чином підготувати свою Пропозицію та прийняти участь у закупівлі.
Вимоги Замовника в у складі пропозиції надати Договір(ори) та документи, що підтверджують факт виконання усіх видів робіт відповідно до Договору(ів) у повному обсязі, а саме: акти виконаних робіт за формою КБ-2в, довідку (и) про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) та/або інші документи, які підтверджують факт виконання робіт у повному обсязі є цілком логічними і законними для встановлення відповідності учасників кваліфікаційному критерію «наявність досвіду виконання аналогічного договору».
При цьому, Закон не передбачає вимоги чи обмежень щодо дати або періоду укладення аналогічного договору, тим більше, не містить жодного орієнтиру на 2 річний термін до оголошення про проведення закупівлі.
Дана вимога Замовника про укладення аналогічного договору протягом останніх 2-х років є необгрунтованою і дискримінаційною, а відтак незаконною.
За умови, що аналогічний договір з аналогічним предметом містить підтвердження належного виконання потенційним учасником усього обсягу або частини обсягу основних видів робіт (відповідно до вимоги Замовника), , неможливо установити та є абсолютно не зрозумілим і не законним те обмеження, що такий договір не відповідатиме вимогам Документації тільки з підстави його укладення більше, ніж за 2018 -2020 рр.
Встановлена Замовником вимога є дискримінаційною, оскільки порушує права потенційного учасника торгів.
Рішення замовника: Вимога не задоволена
03.08.2020 09:19
Відповідно до Додатку 1 до тендерної документації пунктом 3.1. передбачено, що Учасник має надати Довідку, яка містить відомості про виконання аналогічного(их) договору(ів), який(і) виконано у повному обсязі в період з 2018 по 2020 рр, складена за встановленою формою:
Під аналогічним договором розуміється договір підряду на виконання робіт з будівництва та або реконструкції закладів соціальної сфери.
Учасник самостійно визначає, за який (які) із зазначених років подає інформацію.
Вимога стосується саме щодо виконання аналогічного договору у повному обсязі в період з 2018 по 2020 рр., вимоги щодо укладення договору в період с 2018 по 2020 роки замовником не встановлено.
Під аналогічним договором розуміється договір підряду на виконання робіт з будівництва та або реконструкції закладів соціальної сфери.
Учасник самостійно визначає, за який (які) із зазначених років подає інформацію.
Вимога стосується саме щодо виконання аналогічного договору у повному обсязі в період з 2018 по 2020 рр., вимоги щодо укладення договору в період с 2018 по 2020 роки замовником не встановлено.
Номер вимоги: UA-2020-07-23-001692-a.b2
Статус: Відхилена
Учасник: ТОВ "ВКФ Атлант-плюс", Код ЄДРПОУ:36107594
Дата подання: 30.07.2020 12:26
Вимога щодо виконання аналогічних договорів, що виконувались в 2018-2020р. є дискримінаційною та такою, що обмежує коло учасників та порушує чинне законодавство у сфері публічних закупівель.
Учасник вважає, що встановивши вимогу щодо укладення аналогічного договору, що виконувався в 2018-2020 роках, Замовник суттєво обмежив можливість взяти участь у закупівлі потенційним учасникам, які мають аналогічні договори, укладені раніше, ніж 2018-2020 років, тобто, зокрема, за 5 чи 10 років до дати оголошення закупівлі.
Відповідно до статті 31 Господарського кодексу України, дискримінацією суб'єктів господарювання є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), направлених на обмеження чи позбавлення права на здійснення господарської діяльності та ставлять суб'єкта господарювання у гірше становище порівняно з іншими суб'єктами господарювання.
Тому, вимога Замовника про укладення аналогічного договору, що виконувався в 2018-2020р., є необгрунтованою і дискримінаційною, а відтак незаконною.
Тому, вимагаємо виключити дану вимогу з тендерної документації як таку, що немає обґрунтування та законних підстав, а також як таку, що є абсолютно недоцільною для підтвердження відповідності учасників у даній закупівлі.
Розгорнути
Згорнути
Учасник вважає, що встановивши вимогу щодо укладення аналогічного договору, що виконувався в 2018-2020 роках, Замовник суттєво обмежив можливість взяти участь у закупівлі потенційним учасникам, які мають аналогічні договори, укладені раніше, ніж 2018-2020 років, тобто, зокрема, за 5 чи 10 років до дати оголошення закупівлі.
Відповідно до статті 31 Господарського кодексу України, дискримінацією суб'єктів господарювання є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), направлених на обмеження чи позбавлення права на здійснення господарської діяльності та ставлять суб'єкта господарювання у гірше становище порівняно з іншими суб'єктами господарювання.
Тому, вимога Замовника про укладення аналогічного договору, що виконувався в 2018-2020р., є необгрунтованою і дискримінаційною, а відтак незаконною.
Тому, вимагаємо виключити дану вимогу з тендерної документації як таку, що немає обґрунтування та законних підстав, а також як таку, що є абсолютно недоцільною для підтвердження відповідності учасників у даній закупівлі.
Рішення замовника: Вимога не задоволена
03.08.2020 09:14
Відповідно до Додатку 1 до тендерної документації пунктом 3.1. передбачено, що Учасник має надати Довідку, яка містить відомості про виконання аналогічного(их) договору(ів), який(і) виконано у повному обсязі в період з 2018 по 2020 рр, складена за встановленою формою:
Під аналогічним договором розуміється договір підряду на виконання робіт з будівництва та або реконструкції закладів соціальної сфери.
Учасник самостійно визначає, за який (які) із зазначених років подає інформацію.
Вимога стосується саме щодо виконання аналогічного договору у повному обсязі в період з 2018 по 2020 рр., вимоги щодо укладення договору в період с 2018 по 2020 роки замовником не встановлено.
Під аналогічним договором розуміється договір підряду на виконання робіт з будівництва та або реконструкції закладів соціальної сфери.
Учасник самостійно визначає, за який (які) із зазначених років подає інформацію.
Вимога стосується саме щодо виконання аналогічного договору у повному обсязі в період з 2018 по 2020 рр., вимоги щодо укладення договору в період с 2018 по 2020 роки замовником не встановлено.
Номер вимоги: UA-2020-07-23-001692-a.a3
Статус: Відхилена
Учасник: ТОВ "ВКФ Атлант-плюс", Код ЄДРПОУ:36107594
Дата подання: 31.07.2020 14:29
Додаток 1 п. 10. Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, який є необхідний суб’єкту господарювання для виконання робіт підвищеної небезпеки і використання машин, механізмів та устаткувань.
Згідно з пунктом 21 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107 зі змінами та доповненнями (далі - Порядок) передбачено, що виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6 здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
Подати декларацію з охорони праці роботодавець зобов'язаний не пізніше ніж за 5 р.д. до моменту початку виконання робіт та/або експлуатації машин і механізмів підвищеної небезпеки.Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. передбачено бланк декларації відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці містить графу «місце виконання робіт підвищеної небезпеки та / або експлуатації (застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
Таким чином територією дії декларації слід вважати місце виконання робіт і експлуатації механізмів. Отже, декларація відповідності видається на кожне місце виконання робіт окремо, не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання робіт.
Доцільно замінити вимогу Додатку 1 п. 10. формулюванням « Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, який є необхідний суб’єкту господарювання для виконання робіт підвищеної небезпеки і використання машин, механізмів та устаткувань».
Незалежно від форми, Дозвіл/Декларація є рівноправними і взаємозамінними дозвільними документами згідно ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Вимагаємо внести відповідні зміни до даної вимоги.
Розгорнути
Згорнути
Згідно з пунктом 21 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107 зі змінами та доповненнями (далі - Порядок) передбачено, що виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6 здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
Подати декларацію з охорони праці роботодавець зобов'язаний не пізніше ніж за 5 р.д. до моменту початку виконання робіт та/або експлуатації машин і механізмів підвищеної небезпеки.Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. передбачено бланк декларації відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці містить графу «місце виконання робіт підвищеної небезпеки та / або експлуатації (застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
Таким чином територією дії декларації слід вважати місце виконання робіт і експлуатації механізмів. Отже, декларація відповідності видається на кожне місце виконання робіт окремо, не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання робіт.
Доцільно замінити вимогу Додатку 1 п. 10. формулюванням « Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, який є необхідний суб’єкту господарювання для виконання робіт підвищеної небезпеки і використання машин, механізмів та устаткувань».
Незалежно від форми, Дозвіл/Декларація є рівноправними і взаємозамінними дозвільними документами згідно ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Вимагаємо внести відповідні зміни до даної вимоги.
Рішення замовника: Вимога не задоволена
04.08.2020 12:20
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.
Декларація подається за формою згідно з додатком 8 до Постанови №1107 від 26 жовтня 2011 р. Однією із граф форми згідно із додатком 8 до постанови № 1107 від 26 жовтня 2011 р. передбачено необхідність вказати місце виконання робіт підвищеної небезпеки…. Не адресу, не об’єкт, а саме, місце! Тобто, немає правових підстав стверджувати, те що неправомірним є визначення, як місця виконання робіт підвищеної небезпеки - «Україна», «м. Київ», «київська обл.».
Вимога у тендерній документації щодо визначення у декларації місця виконання робіт підвищеної небезпеки не виходить за рамки правового поля, оскільки такі дані, в обов'язковому порядку) визначаються у відповідній декларації (передбачені формою згідно із додатком 8 до постанови № 1107 від 26 жовтня 2011 р.)
Декларація подається за формою згідно з додатком 8 до Постанови №1107 від 26 жовтня 2011 р. Однією із граф форми згідно із додатком 8 до постанови № 1107 від 26 жовтня 2011 р. передбачено необхідність вказати місце виконання робіт підвищеної небезпеки…. Не адресу, не об’єкт, а саме, місце! Тобто, немає правових підстав стверджувати, те що неправомірним є визначення, як місця виконання робіт підвищеної небезпеки - «Україна», «м. Київ», «київська обл.».
Вимога у тендерній документації щодо визначення у декларації місця виконання робіт підвищеної небезпеки не виходить за рамки правового поля, оскільки такі дані, в обов'язковому порядку) визначаються у відповідній декларації (передбачені формою згідно із додатком 8 до постанови № 1107 від 26 жовтня 2011 р.)
Номер вимоги: UA-2020-07-23-001692-a.b4
Статус: Відповідь надана
Учасник: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ", Код ЄДРПОУ:36972558
Дата подання: 01.09.2020 15:47
Шановний Замовнику, 18 серпня 2020 року відбувся аукціон на закупівлю: «ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Реконструкція частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу КНП "Переяслав - Хмельницька ЦРЛ" під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 137 [за ДК 021: 2015 – 45454000-4 Реконструкція]» (номер оголошення UA-2020-07-23-001692-a). За результатами аукціону та повідомлення про усунення невідповідностей 31 серпня 2020 року було прийнято Протокольне рішення № 37 щодо обрання переможцем даної закупівлі ТОВ "ВІАЛОК БІЛД". Ми, як учасник даної закупівлі, не погоджуємося з прийнятим рішенням так як тендерна пропозиція учасника ТОВ "ВІАЛОК БІЛД" не відповідає вимогам, встановленим замовником у Технічному завданні (технічній специфікації) Додатку 2 до тендерної документації та Проекту договору підряду (нова редакція) Додатку 3 до тендерної документації, а саме:
1. Відповідно до вимог п.9 Технічного завдання (технічній специфікації) Додатку 2 до тендерної документації Учасник повинен надати Розрахунок ціни тендерної пропозиції (договірної ціни), який додатково подається у вигляді інформаційної моделі складеної у програмному комплексі АВК-5 або у іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.
Учасником ТОВ "ВІАЛОК БІЛД" не надано у складі документів пропозиції інформаційної моделі ціни тендерної пропозиції (договірної ціни), що унеможливлює перевірку правильності застосування розцінок, коефіцієнтів, заробітної плати, нормативних трудовитрат та нормативної трудомісткості згідно Технічного завдання (технічної специфікації), тим самим Учасником не виконано вимогу п.9 Технічного завдання (технічній специфікації) Додатку 2 до тендерної документації.
2. Відповідно до вимог встановлених Замовником у пп.6. п.2 розділу 5 «Оцінка тендерних пропозицій» Учасник, який подав тендерну пропозицію вважається таким, що згодний з проектом договору, викладеним в Додатку 3 до цієї тендерної документації та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку встановленого в п. 4 Розділу 3 до цієї тендерної документації.
Подавши тендерну пропозицію Учасник вважається таким, що згодний з проектом договору, викладеним в Додатку 3 до тендерної документації, у тому числі і з пунктом 3.2. розділу 3 проекту договору підряду, у якому Замовником зазначено, що договірна ціна має бути динамічною.
Всупереч вимогам проекту договору підряду Додатку 3 до тендерної документації, Учасник надав у складі тендерної пропозиції Договірну ціну, вид якої є ТВЕРДА.
Враховуючи викладене, Замовник зобов’язаний скасувати Протокольне рішення № 37 від 31.08.2020 року про визначення переможця процедури закупівлі та відхилити пропозицію ТОВ "ВІАЛОК БІЛД", як таку, що:
1. не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, згідно п.1 ч.1. ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі»;
2. не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, згідно п.2 ч.1. ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі».
У разі відмови Замовника прийняти відповідне рішення, ми будемо змушені звернутися із скаргою до АМКУ та Генеральної Прокуратури України; Національного антикорупційного бюро України Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.
Розгорнути
Згорнути
1. Відповідно до вимог п.9 Технічного завдання (технічній специфікації) Додатку 2 до тендерної документації Учасник повинен надати Розрахунок ціни тендерної пропозиції (договірної ціни), який додатково подається у вигляді інформаційної моделі складеної у програмному комплексі АВК-5 або у іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.
Учасником ТОВ "ВІАЛОК БІЛД" не надано у складі документів пропозиції інформаційної моделі ціни тендерної пропозиції (договірної ціни), що унеможливлює перевірку правильності застосування розцінок, коефіцієнтів, заробітної плати, нормативних трудовитрат та нормативної трудомісткості згідно Технічного завдання (технічної специфікації), тим самим Учасником не виконано вимогу п.9 Технічного завдання (технічній специфікації) Додатку 2 до тендерної документації.
2. Відповідно до вимог встановлених Замовником у пп.6. п.2 розділу 5 «Оцінка тендерних пропозицій» Учасник, який подав тендерну пропозицію вважається таким, що згодний з проектом договору, викладеним в Додатку 3 до цієї тендерної документації та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку встановленого в п. 4 Розділу 3 до цієї тендерної документації.
Подавши тендерну пропозицію Учасник вважається таким, що згодний з проектом договору, викладеним в Додатку 3 до тендерної документації, у тому числі і з пунктом 3.2. розділу 3 проекту договору підряду, у якому Замовником зазначено, що договірна ціна має бути динамічною.
Всупереч вимогам проекту договору підряду Додатку 3 до тендерної документації, Учасник надав у складі тендерної пропозиції Договірну ціну, вид якої є ТВЕРДА.
Враховуючи викладене, Замовник зобов’язаний скасувати Протокольне рішення № 37 від 31.08.2020 року про визначення переможця процедури закупівлі та відхилити пропозицію ТОВ "ВІАЛОК БІЛД", як таку, що:
1. не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, згідно п.1 ч.1. ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі»;
2. не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, згідно п.2 ч.1. ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі».
У разі відмови Замовника прийняти відповідне рішення, ми будемо змушені звернутися із скаргою до АМКУ та Генеральної Прокуратури України; Національного антикорупційного бюро України Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.
Рішення замовника: Вимога не задоволена
04.09.2020 13:00
На Вашу вимогу UA-2020-07-23-001692-а.b4 повідомляємо наступне: відповідно до частини 1 розділу 3 тендерної документації тендерна пропозиція (далі-ТП) подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником) та завантаження файлів. Відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель. На підставі ч.9. ст.29 ЗУ пропозиція учасника ТОВ «ВІАЛОК БІЛД» на момент розгляду визнана як найбільш економічно вигідна.
1. Щодо відсутності у складі тендерної пропозиції Учасника ТОВ «ВІАЛОК БІЛД» інформаційної моделі складеної у програмному комплексі АВК-5 нами визначено як формальну помилку, оскільки інформація, яка знаходиться в даному документі: розцінки, коефіцієнти, розрахунок заробітної плати та інше., Учасником вказана та надана у складі інших кошторисних документів. Опис та приклад формальних несуттєвих помилок зазначений у ТД (Розділ 3, п. 10,): «відсутність інформації в одних документах, однак наявність цієї інформації в інших документах у складі тендерної пропозиції».
2. Щодо зазначення у складі пропозиції ТОВ «ВІАЛОК БІЛД» «Договірної ціни» як тверда, нами визначена як формальна помилка, адже учасник згоден з умовами договору про закупівлю, надавши у складі своєї пропозиції лист-згоду з умовами договору та підписаний проект договору, за умовами якого (п.3.2 розділу 3), «договірна ціна визначається Сторонами як динамічна та може коригуватися в процесі виконання робіт». Також, в період аукціону ціна пропозиції ТОВ «ВІАЛОК БІЛД» змінювалась.
Враховуючи вищевикладене, вважаємо що тендерна пропозиція ТОВ «ВІАЛОК БІЛД» відповідає вимогам тендерної документації, а тому, у тендерного комітету «КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, СІЛЬСЬКИХ РАД ПЕРЕЯСЛАВ – ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ТА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» відсутні підстави для скасування рішення про визнання переможцем відкритих торгівUA-2020-07-23-001692-а про закупівля робіт з ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013, Реконструкція частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу КНП «Переяслав-Хмельницька ЦРЛ» під відділення екстреної медичної допомоги за адресою : м. Переяслав, вул.. Богдана Хмельницького, 137.[за ДК 021: 2015-45454000-4 Реконструкція ] (Протокол №37 засідання тендерного комітету від 31 серпня 2020 року) ТОВ «ВІАЛОК БІЛД».
1. Щодо відсутності у складі тендерної пропозиції Учасника ТОВ «ВІАЛОК БІЛД» інформаційної моделі складеної у програмному комплексі АВК-5 нами визначено як формальну помилку, оскільки інформація, яка знаходиться в даному документі: розцінки, коефіцієнти, розрахунок заробітної плати та інше., Учасником вказана та надана у складі інших кошторисних документів. Опис та приклад формальних несуттєвих помилок зазначений у ТД (Розділ 3, п. 10,): «відсутність інформації в одних документах, однак наявність цієї інформації в інших документах у складі тендерної пропозиції».
2. Щодо зазначення у складі пропозиції ТОВ «ВІАЛОК БІЛД» «Договірної ціни» як тверда, нами визначена як формальна помилка, адже учасник згоден з умовами договору про закупівлю, надавши у складі своєї пропозиції лист-згоду з умовами договору та підписаний проект договору, за умовами якого (п.3.2 розділу 3), «договірна ціна визначається Сторонами як динамічна та може коригуватися в процесі виконання робіт». Також, в період аукціону ціна пропозиції ТОВ «ВІАЛОК БІЛД» змінювалась.
Враховуючи вищевикладене, вважаємо що тендерна пропозиція ТОВ «ВІАЛОК БІЛД» відповідає вимогам тендерної документації, а тому, у тендерного комітету «КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, СІЛЬСЬКИХ РАД ПЕРЕЯСЛАВ – ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ТА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» відсутні підстави для скасування рішення про визнання переможцем відкритих торгівUA-2020-07-23-001692-а про закупівля робіт з ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013, Реконструкція частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу КНП «Переяслав-Хмельницька ЦРЛ» під відділення екстреної медичної допомоги за адресою : м. Переяслав, вул.. Богдана Хмельницького, 137.[за ДК 021: 2015-45454000-4 Реконструкція ] (Протокол №37 засідання тендерного комітету від 31 серпня 2020 року) ТОВ «ВІАЛОК БІЛД».
Номер вимоги: UA-2020-07-23-001692-a.c5
Статус: Відповідь надана
Учасник: ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ " УКРБУДІНВЕСТ", Код ЄДРПОУ:32343522
Дата подання: 03.09.2020 12:55
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРБУДІНВЕСТ" вважає, що визначення переможцем процедури закупівлі ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" було проведено Тендерним комітетом з грубим порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).
Вважаємо, що Замовник повинен був відхилити пропозицію ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" на підставі пункту 4 частини 1 статті 30 Закону, як таку, що не відповідає описаним нижче вимогам, викладеним в тендерній документації Замовника (далі – тендерна документація).
1. Відповідно до вимог підпункту 5 пункту 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної документації» документи, що вимагаються тендерною документацією, учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, у вигляді кольорової сканованої копії оригіналу документа / нотаріально завіреної копії документа (якщо така вимагається замовником) / копії документа (якщо така вимагається замовником у вимогах тендерної документації) придатних для машинозчитування у форматі: .pdf (виняток складає електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис (ЕЦП/КЕП) та розрахунок ціни у вигляді інформаційної моделі, складеної у програмному комплексі), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії та повинні бути доступними для вільного перегляду.
У складі наданої ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" тендерної пропозиції міститься лише кошторисна документація в форматі pdf та відсутній розрахунок ціни у вигляді інформаційної моделі, складеної у програмному комплексі.
Учасник не виконав вимоги тендерної документації, не надав розрахунок ціни у вигляді інформаційної моделі, складеної у програмному комплексі - тендерна пропозиція не відповідає встановленим вимогам та має бути відхилена на підставі підпункту 2 пункту 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції».
2. Відповідно до вимог пункту 3 Додатку 2 до тендерної документації термін виконання робіт визначається календарним планом.
У складі наданої ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" тендерної пропозиції відсутній календарний план виконання робіт, тому неможливо перевірити спроможність Учасника виконати роботи в терміни, встановлені технічним завданням.
Учасник не виконав вимоги тендерної документації, не підтвердив терміни виконання робіт у встановлені технічним завданням строки - тендерна пропозиція не відповідає встановленим вимогам та має бути відхилена на підставі підпункту 2 пункту 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції».
3. Відповідно до вимог пункту 16 Додатку 2 до тендерної документації Учасник надає у складі тендерної пропозиції інформаційну довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що до нього не застосовані персональні спеціальні економічні та обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та Указу Президента від 15.05.2017 №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) та інших чинних нормативно-правових актів України щодо застосування санкції та інших обмежувальних заходів.
У складі наданої ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" тендерної пропозиції відсутня така довідка.
Учасник не виконав вимоги тендерної документації, не надав довідку в довільній формі про незастосування до нього персональних спеціальних економічних та обмежувальних заходів відповідно до вимог п.16 Додатку 2 - тендерна пропозиція не відповідає встановленим вимогам та має бути відхилена на підставі підпункту 2 пункту 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції».
4. Відповідно до вимог пункту 2 Додатку 1 до тендерної документації Учасник повинен надати довідку про наявність в учасника працівників робітничих професій відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід виконання робіт визначених учасником у тендерній пропозиції. Наявність всіх працівників повинна бути підтверджена документально.
ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" надало довідку про працівників, але не підтвердило документально наявність кожного працівника, а саме:
Прізвище працівника Спеціальність згідно наказу Спеціальність згідно посвідчення з охорони праці Номер та дата наданого наказу Номер та дата посвідчення з ОП
Добродумов М.А. електромонтажник електрик 2-К від 01.07.17р. 150-2020-1 від 13.03.20р.
Гузей С.Б. маляр монтажник систем утеплення фасадів 4-К від 06.02.17р. 150-2020-2 від 13.03.20р.
Древенчук Ю.В. бетоняр монтажник будівельний 3-К від 05.02.19р. 150-2020-7 від 13.03.20р.
Тарасюта А.Н. маляр монтажник систем утеплення фасадів 3-К від 06.02.17р. 150-2020-6 від 13.03.20р.
Як вбачається з таблиці, зазначені працівники були раніше прийняті на одні посади, а при проходженні перевірки знань з охорони праці були вже на інших посадах. Накази про прийняття працівників на нові посади відсутні
Учасник не виконав вимоги тендерної документації, не підтвердив документально наявність кожного працівника- тендерна пропозиція не відповідає встановленим вимогам та має бути відхилена на підставі підпункту 2 пункту 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції».
5. Відповідно до вимог пункту 3 Додатку 1 до тендерної документації Учасник надає у складі тендерної пропозиції довідку, яка містить відомості про виконання аналогічного(их) договору(ів), який(і) виконано у повному обсязі в період з 2018 по 2020 рр. Під аналогічним договором розуміється договір підряду на виконання робіт з будівництва та або реконструкції закладів соціальної сфери.
ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" надано договір субпідряду №04/11/19 від 04.11.19р., який, відповідно до умов тендерної документації, не може вважатися аналогічним, адже, аналогічним є договір підряду на виконання робіт.
Учасник не виконав вимоги тендерної документації, не надав аналогічний договір в розумінні тендерної документації - тендерна пропозиція не відповідає встановленим вимогам та має бути відхилена на підставі підпункту 2 пункту 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції».
6. Відповідно до вимог пункту 1 Додатку 1 до тендерної документації Учасник надає у складі тендерної пропозиції довідку про наявність обладнання, машин і механізмів, що підтверджують можливість виконання робіт визначених учасником у пропозиції. Найменування обладнання, машин і механізмів та їх кількість, вказаних у довідці, повинні відповідати підтверджуючим документам.
ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" не надало підтверджуючі документи на автокран КС 55713-1К,25т, який зазначений в довідці №17/08-1 від 17.08.20р. за номером 2 в розділі про орендовану техніку. Додатково слід зазначити, що, відповідно до п.п. 1,5 пункту 1 Додатку 1, серед наведеного у довідці учасником переліку обладнання, машин та механізмів обов’язкова наявність 2-х кранів, а саме:
- Кран на автомобiльному ходу вантажопiдємнiстю не менше 10 т - 1 шт;
- Кран вантажопiдємнiстю не менше 15 т – 1 шт.;
Враховуючі відсутність підтверджуючих документів на один кран, ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" порушені вимоги тендерної документації до наявності техніки для виконання технічного завдання, а, отже, учасник не здатний виконати в повному обсязі технічне завдання
Учасник не виконав вимоги тендерної документації, не підтвердив документально необхідну кількість техніки для виконання технічного завдання - тендерна пропозиція не відповідає встановленим вимогам та має бути відхилена на підставі підпункту 2 пункту 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції».
7. Відповідно до вимог пункту 4 «Строк, протягом якого тендерної пропозиції є дійсними» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної документації» тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, про що учасником надається відповідний гарантійний лист із зазначенням кінцевої дати дійсності його тендерної пропозиції, права учасника на дії, пов’язані з продовженням строку дії тендерної пропозиції, регламентованого нормами чинного законодавства та умовами цієї тендерної документації.
У складі тендерної пропозиції ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" відсутній гарантійний лист, що вимагається, тобто учасник не гарантує строк дії його пропозиції та прав замовника щодо продовження строку дії тендерної пропозиції учасника.
Учасник не виконав вимоги тендерної документації, не надав гарантійний лист щодо строку дії тендерної пропозиції - тендерна пропозиція не відповідає встановленим вимогам та має бути відхилена на підставі підпункту 2 пункту 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції».
Визнавши переможцем процедури закупівлі ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" Замовник порушив вимоги статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою Замовник відхиляє тендерну пропозицію, у разі, якщо вона не відповідає умовам тендерної документації.
Враховуючи все вищевикладене, тендерна пропозиція ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" не відповідала умовам тендерної документації та мала бути відхилена Замовником на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону.
Не відхиливши пропозицію ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" Тендерний комітет порушив право інших учасників на об'єктивну та неупереджену оцінку тендерних пропозицій та недискримінацію учасників (стаття 3 Закону).
На підставі наведеного, керуючись статтею 18 Закону України «Про публічні закупівлі», вимагаємо:
1. Скасувати рішення про визнання переможцем ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД".
2. Визнати пропозицію ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" такою, що не відповідає вимогам тендерної документації.
3. Завершити процедуру закупівлі у встановленому порядку.
У разі ігнорування даної вимоги ми вимушені будемо звернутися за захистом своїх прав до Постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та інших органів що розглядають справи повязані з корупціїєю.
Генеральний директор ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» _________ Ширін В.Р.
Розгорнути
Згорнути
Вважаємо, що Замовник повинен був відхилити пропозицію ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" на підставі пункту 4 частини 1 статті 30 Закону, як таку, що не відповідає описаним нижче вимогам, викладеним в тендерній документації Замовника (далі – тендерна документація).
1. Відповідно до вимог підпункту 5 пункту 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної документації» документи, що вимагаються тендерною документацією, учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, у вигляді кольорової сканованої копії оригіналу документа / нотаріально завіреної копії документа (якщо така вимагається замовником) / копії документа (якщо така вимагається замовником у вимогах тендерної документації) придатних для машинозчитування у форматі: .pdf (виняток складає електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис (ЕЦП/КЕП) та розрахунок ціни у вигляді інформаційної моделі, складеної у програмному комплексі), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії та повинні бути доступними для вільного перегляду.
У складі наданої ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" тендерної пропозиції міститься лише кошторисна документація в форматі pdf та відсутній розрахунок ціни у вигляді інформаційної моделі, складеної у програмному комплексі.
Учасник не виконав вимоги тендерної документації, не надав розрахунок ціни у вигляді інформаційної моделі, складеної у програмному комплексі - тендерна пропозиція не відповідає встановленим вимогам та має бути відхилена на підставі підпункту 2 пункту 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції».
2. Відповідно до вимог пункту 3 Додатку 2 до тендерної документації термін виконання робіт визначається календарним планом.
У складі наданої ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" тендерної пропозиції відсутній календарний план виконання робіт, тому неможливо перевірити спроможність Учасника виконати роботи в терміни, встановлені технічним завданням.
Учасник не виконав вимоги тендерної документації, не підтвердив терміни виконання робіт у встановлені технічним завданням строки - тендерна пропозиція не відповідає встановленим вимогам та має бути відхилена на підставі підпункту 2 пункту 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції».
3. Відповідно до вимог пункту 16 Додатку 2 до тендерної документації Учасник надає у складі тендерної пропозиції інформаційну довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що до нього не застосовані персональні спеціальні економічні та обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та Указу Президента від 15.05.2017 №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) та інших чинних нормативно-правових актів України щодо застосування санкції та інших обмежувальних заходів.
У складі наданої ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" тендерної пропозиції відсутня така довідка.
Учасник не виконав вимоги тендерної документації, не надав довідку в довільній формі про незастосування до нього персональних спеціальних економічних та обмежувальних заходів відповідно до вимог п.16 Додатку 2 - тендерна пропозиція не відповідає встановленим вимогам та має бути відхилена на підставі підпункту 2 пункту 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції».
4. Відповідно до вимог пункту 2 Додатку 1 до тендерної документації Учасник повинен надати довідку про наявність в учасника працівників робітничих професій відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід виконання робіт визначених учасником у тендерній пропозиції. Наявність всіх працівників повинна бути підтверджена документально.
ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" надало довідку про працівників, але не підтвердило документально наявність кожного працівника, а саме:
Прізвище працівника Спеціальність згідно наказу Спеціальність згідно посвідчення з охорони праці Номер та дата наданого наказу Номер та дата посвідчення з ОП
Добродумов М.А. електромонтажник електрик 2-К від 01.07.17р. 150-2020-1 від 13.03.20р.
Гузей С.Б. маляр монтажник систем утеплення фасадів 4-К від 06.02.17р. 150-2020-2 від 13.03.20р.
Древенчук Ю.В. бетоняр монтажник будівельний 3-К від 05.02.19р. 150-2020-7 від 13.03.20р.
Тарасюта А.Н. маляр монтажник систем утеплення фасадів 3-К від 06.02.17р. 150-2020-6 від 13.03.20р.
Як вбачається з таблиці, зазначені працівники були раніше прийняті на одні посади, а при проходженні перевірки знань з охорони праці були вже на інших посадах. Накази про прийняття працівників на нові посади відсутні
Учасник не виконав вимоги тендерної документації, не підтвердив документально наявність кожного працівника- тендерна пропозиція не відповідає встановленим вимогам та має бути відхилена на підставі підпункту 2 пункту 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції».
5. Відповідно до вимог пункту 3 Додатку 1 до тендерної документації Учасник надає у складі тендерної пропозиції довідку, яка містить відомості про виконання аналогічного(их) договору(ів), який(і) виконано у повному обсязі в період з 2018 по 2020 рр. Під аналогічним договором розуміється договір підряду на виконання робіт з будівництва та або реконструкції закладів соціальної сфери.
ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" надано договір субпідряду №04/11/19 від 04.11.19р., який, відповідно до умов тендерної документації, не може вважатися аналогічним, адже, аналогічним є договір підряду на виконання робіт.
Учасник не виконав вимоги тендерної документації, не надав аналогічний договір в розумінні тендерної документації - тендерна пропозиція не відповідає встановленим вимогам та має бути відхилена на підставі підпункту 2 пункту 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції».
6. Відповідно до вимог пункту 1 Додатку 1 до тендерної документації Учасник надає у складі тендерної пропозиції довідку про наявність обладнання, машин і механізмів, що підтверджують можливість виконання робіт визначених учасником у пропозиції. Найменування обладнання, машин і механізмів та їх кількість, вказаних у довідці, повинні відповідати підтверджуючим документам.
ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" не надало підтверджуючі документи на автокран КС 55713-1К,25т, який зазначений в довідці №17/08-1 від 17.08.20р. за номером 2 в розділі про орендовану техніку. Додатково слід зазначити, що, відповідно до п.п. 1,5 пункту 1 Додатку 1, серед наведеного у довідці учасником переліку обладнання, машин та механізмів обов’язкова наявність 2-х кранів, а саме:
- Кран на автомобiльному ходу вантажопiдємнiстю не менше 10 т - 1 шт;
- Кран вантажопiдємнiстю не менше 15 т – 1 шт.;
Враховуючі відсутність підтверджуючих документів на один кран, ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" порушені вимоги тендерної документації до наявності техніки для виконання технічного завдання, а, отже, учасник не здатний виконати в повному обсязі технічне завдання
Учасник не виконав вимоги тендерної документації, не підтвердив документально необхідну кількість техніки для виконання технічного завдання - тендерна пропозиція не відповідає встановленим вимогам та має бути відхилена на підставі підпункту 2 пункту 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції».
7. Відповідно до вимог пункту 4 «Строк, протягом якого тендерної пропозиції є дійсними» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної документації» тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, про що учасником надається відповідний гарантійний лист із зазначенням кінцевої дати дійсності його тендерної пропозиції, права учасника на дії, пов’язані з продовженням строку дії тендерної пропозиції, регламентованого нормами чинного законодавства та умовами цієї тендерної документації.
У складі тендерної пропозиції ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" відсутній гарантійний лист, що вимагається, тобто учасник не гарантує строк дії його пропозиції та прав замовника щодо продовження строку дії тендерної пропозиції учасника.
Учасник не виконав вимоги тендерної документації, не надав гарантійний лист щодо строку дії тендерної пропозиції - тендерна пропозиція не відповідає встановленим вимогам та має бути відхилена на підставі підпункту 2 пункту 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції».
Визнавши переможцем процедури закупівлі ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" Замовник порушив вимоги статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою Замовник відхиляє тендерну пропозицію, у разі, якщо вона не відповідає умовам тендерної документації.
Враховуючи все вищевикладене, тендерна пропозиція ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" не відповідала умовам тендерної документації та мала бути відхилена Замовником на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону.
Не відхиливши пропозицію ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" Тендерний комітет порушив право інших учасників на об'єктивну та неупереджену оцінку тендерних пропозицій та недискримінацію учасників (стаття 3 Закону).
На підставі наведеного, керуючись статтею 18 Закону України «Про публічні закупівлі», вимагаємо:
1. Скасувати рішення про визнання переможцем ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД".
2. Визнати пропозицію ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" такою, що не відповідає вимогам тендерної документації.
3. Завершити процедуру закупівлі у встановленому порядку.
У разі ігнорування даної вимоги ми вимушені будемо звернутися за захистом своїх прав до Постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та інших органів що розглядають справи повязані з корупціїєю.
Генеральний директор ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» _________ Ширін В.Р.
Рішення замовника: Вимога не задоволена
07.09.2020 11:11
У відповідь на Вашу Вимогу UA-2020-07-23-001692-a.c5 повідомляємо наступне. Відповідно до частини 1 розділу 3, Тендерна пропозиція (далі – ТП) подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником) та завантаження файлів.
Відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично. На підставі ч. 9. Ст. 29 ЗУ пропозиція учасника ТОВ «ВІАЛОК БІЛД» на момент розгляду визнано як найбільш економічно вигідною.
1.Щодо відсутності у складі тендерної пропозиції Учасника пропозиція ТОВ «ВІАЛОК БІЛД» інформаційної моделі складеної у програмному комплексі АВК – 5 або у іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін, визначено як формальна помилка, оскільки, інформація, яка повинна знаходитися в даному документі розцінок, коефіцієнтів, розрахунок заробітної плати та інше. Учасником вказана та надана у складі інших кошторисних документів. Опис та приклад формальних не суттєвих помилок наведений у ТД (Розділ 3 п.10): «відсутність інформації в одних документах, однак наявність цієї інформації в інших документах у складі тендерної пропозиції».
2. У складі наданої ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" тендерної пропозиції наявний календарний план виконання робіт.
3. У складі наданої ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" тендерної пропозиції наявна довідка в довільній формі за про те, що до нього не застосовані персональні спеціальні економічні та обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та Указу Президента від 15.05.2017 №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних обмежувальних заходів (санкцій).
4. Учасником торгів ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" надано довідку про наявність в учасника працівників робітничих професій відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід виконання робіт визначених учасником у тендерній пропозиції. Зазначені дані підтверджені Учасником торгів (надано накази), які співпадають з посадами, що зазначені у довідці. Також, Учасником надано посвідчення з ОП на робітників. Вказані розбіжності спеціальностей робітників (згідно наказів та посвідчень) не можливо визнати як невідповідність та порушенням.
5. Під аналогічним договором розуміється договір підряду на виконання робіт з будівництва та/або реконструкції закладів соціальної сфери. Учасником надано договір субпідряду № 04/11/19 від 04.11.19 р. та акти виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3), а також Лист-відгук, які підтверджують факт виконання робіт у повному обсязі. Вищезазначений договір за своїм характером відповідає умовам ТД.
6. Згідно умов ТД Учасник мав надати довідку про наявність обладнання, машин і механізмів, що підтверджують можливість виконання робіт. Серед визначених Замовником переліком обладнання, машин та механізмів обов’язкова наявність 2-х кранів, а саме:
- Кран на автомобiльному ходу вантажопiдємнiстю не менше 10 т - 1 шт;
- Кран вантажопiдємнiстю не менше 15 т – 1 шт.
Учасником надано два договори оренди: на Кран МАЗ 5334 вантажопідйомністю 16 т, та Автокран Камаз 53213 вантажопідйомністю 16 т і надані необхідні підтверджуючі документи, що задовольняє умовам ТД. Зазначений в довідці №17/08-1 від 17.08.20р. за номером 2 в розділі про орендовану техніку автокран КС 55713-1К, 25т - визначено як формальна помилка, що пов’язана з оформленням тендерної пропозиції та не впливає на зміст тендерної пропозиції. оскільки, Учасником надана необхідна інформація у складі інших документів. Опис та приклад формальних не суттєвих помилок у визначена у ТД (Розділ 3 п.10): «-відсутність інформації в одних документах, однак наявність цієї інформації в інших документах у складі тендерної пропозиції».
7. Умовами ТД вимагалось надання учасником документального підтвердження терміну дії пропозиції Учасників. Учасник надав підписану «Цінову пропозицію» в п.10 якої зазначено, що «Ми погоджуємося дотримуватись умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дати розкриття тендерної пропозиції, встановленого Вами», чим підтвердив свою згоду з даною вимогою ТД. Таким чином, ми вважаємо це як формальну помилку відповідно до Розділу 3, п.10 ТД: «-відсутність інформації в одних документах, однак наявність цієї інформації в інших документах у складі тендерної пропозиції».
Враховуючи вище викладене, вважаємо, що тендерна пропозиція ТОВ «ВІАЛОК БІЛД» відповідає вимогам тендерної документації, а тому у Тендерного комітету «КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЕЯСЛАВ – ХМЕЛЬНИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ПЕРЕЯСЛАВ – ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, СІЛЬСЬКИХ РАД ПЕРЕЯСЛАВ – ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ТА ПЕРЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» відсутні підстави для скасування рішення про визнання переможцем відкритих торгів UA-2020-07-23-001692-a про закупівлю робіт з ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Реконструкція частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу КНП "Переяслав - Хмельницька ЦРЛ" під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 137 [за ДК 021: 2015 – 45454000-4 Реконструкція] (Протокол №37 засідання тендерного комітету від 31 серпня 2020 року).
Відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично. На підставі ч. 9. Ст. 29 ЗУ пропозиція учасника ТОВ «ВІАЛОК БІЛД» на момент розгляду визнано як найбільш економічно вигідною.
1.Щодо відсутності у складі тендерної пропозиції Учасника пропозиція ТОВ «ВІАЛОК БІЛД» інформаційної моделі складеної у програмному комплексі АВК – 5 або у іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін, визначено як формальна помилка, оскільки, інформація, яка повинна знаходитися в даному документі розцінок, коефіцієнтів, розрахунок заробітної плати та інше. Учасником вказана та надана у складі інших кошторисних документів. Опис та приклад формальних не суттєвих помилок наведений у ТД (Розділ 3 п.10): «відсутність інформації в одних документах, однак наявність цієї інформації в інших документах у складі тендерної пропозиції».
2. У складі наданої ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" тендерної пропозиції наявний календарний план виконання робіт.
3. У складі наданої ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" тендерної пропозиції наявна довідка в довільній формі за про те, що до нього не застосовані персональні спеціальні економічні та обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та Указу Президента від 15.05.2017 №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних обмежувальних заходів (санкцій).
4. Учасником торгів ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" надано довідку про наявність в учасника працівників робітничих професій відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід виконання робіт визначених учасником у тендерній пропозиції. Зазначені дані підтверджені Учасником торгів (надано накази), які співпадають з посадами, що зазначені у довідці. Також, Учасником надано посвідчення з ОП на робітників. Вказані розбіжності спеціальностей робітників (згідно наказів та посвідчень) не можливо визнати як невідповідність та порушенням.
5. Під аналогічним договором розуміється договір підряду на виконання робіт з будівництва та/або реконструкції закладів соціальної сфери. Учасником надано договір субпідряду № 04/11/19 від 04.11.19 р. та акти виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3), а також Лист-відгук, які підтверджують факт виконання робіт у повному обсязі. Вищезазначений договір за своїм характером відповідає умовам ТД.
6. Згідно умов ТД Учасник мав надати довідку про наявність обладнання, машин і механізмів, що підтверджують можливість виконання робіт. Серед визначених Замовником переліком обладнання, машин та механізмів обов’язкова наявність 2-х кранів, а саме:
- Кран на автомобiльному ходу вантажопiдємнiстю не менше 10 т - 1 шт;
- Кран вантажопiдємнiстю не менше 15 т – 1 шт.
Учасником надано два договори оренди: на Кран МАЗ 5334 вантажопідйомністю 16 т, та Автокран Камаз 53213 вантажопідйомністю 16 т і надані необхідні підтверджуючі документи, що задовольняє умовам ТД. Зазначений в довідці №17/08-1 від 17.08.20р. за номером 2 в розділі про орендовану техніку автокран КС 55713-1К, 25т - визначено як формальна помилка, що пов’язана з оформленням тендерної пропозиції та не впливає на зміст тендерної пропозиції. оскільки, Учасником надана необхідна інформація у складі інших документів. Опис та приклад формальних не суттєвих помилок у визначена у ТД (Розділ 3 п.10): «-відсутність інформації в одних документах, однак наявність цієї інформації в інших документах у складі тендерної пропозиції».
7. Умовами ТД вимагалось надання учасником документального підтвердження терміну дії пропозиції Учасників. Учасник надав підписану «Цінову пропозицію» в п.10 якої зазначено, що «Ми погоджуємося дотримуватись умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дати розкриття тендерної пропозиції, встановленого Вами», чим підтвердив свою згоду з даною вимогою ТД. Таким чином, ми вважаємо це як формальну помилку відповідно до Розділу 3, п.10 ТД: «-відсутність інформації в одних документах, однак наявність цієї інформації в інших документах у складі тендерної пропозиції».
Враховуючи вище викладене, вважаємо, що тендерна пропозиція ТОВ «ВІАЛОК БІЛД» відповідає вимогам тендерної документації, а тому у Тендерного комітету «КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЕЯСЛАВ – ХМЕЛЬНИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ПЕРЕЯСЛАВ – ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, СІЛЬСЬКИХ РАД ПЕРЕЯСЛАВ – ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ТА ПЕРЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» відсутні підстави для скасування рішення про визнання переможцем відкритих торгів UA-2020-07-23-001692-a про закупівлю робіт з ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Реконструкція частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу КНП "Переяслав - Хмельницька ЦРЛ" під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 137 [за ДК 021: 2015 – 45454000-4 Реконструкція] (Протокол №37 засідання тендерного комітету від 31 серпня 2020 року).
Скарги до процедури
Кількість скарг: UA-2020-07-23-001692-a.b6
Статус: Розглянута
Скаржник: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ", Код ЄДРПОУ:36972558
Пошук по цьому автору
Дата подання: 08.09.2020 12:41
Скарга на рішення замовники щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель
СКАРГА
про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
Комунальним некомерційним підприємством "Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня" Переяслав-Хмельницької районної ради, сільських рад Переяслав-Хмельницького району та Переяславської міської ради (далі – Замовник) було оголошено про проведення відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-23-001692-a) щодо предмету закупівлі ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Реконструкція частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу КНП "Переяслав - Хмельницька ЦРЛ" під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 137. [за ДК 021: 2015 – 45454000-4 Реконструкція] на очікувану вартість 39 889 823,00 (тридцять дев’ять мільйонів вісімсот вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот двадцять три гривні 00 копійок) з ПДВ із кінцевим строком подання тендерних пропозицій 17 серпня 2020 15:20 год.
18 серпня 2020 о 15:35 год. по даній закупівлі було розпочато та проведено аукціон, участь у якому взяли 9 учасників з наступними ціновими пропозиціями:
Назва учасника Остаточна пропозиція, грн
1 ТОВ Аркадстрой
32 230 400,00
2 ТОВ "СПЕЦПІДЗЕМІНЖБУД" 32 230 400,32
3 ТОВ "ВІАЛОК БІЛД" 36 792 332,33
4 ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" 37 557 981,53
5 ДП "СІТІБУД" ПРАТ "Будівельник-14 37 627 000,00
6 ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ " УКРБУДІНВЕСТ" 37 757 430,65
7 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ" 37 999 999,98
8 ТОВ "АВІС-ПРОМ" 38 000 000,00
9 ТОВ "БК АТЕНА"
39 800 000,00
В подальшому, за результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, Замовником було прийнято рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВ Аркадстрой (протокол тендерного комітету Замовника від 26 серпня 2020 року №34) та відхилення ТОВ "СПЕЦПІДЗЕМІНЖБУД" (протокол тендерного комітету Замовника від 27 серпня 2020 року №35), а також про визначення переможцем та прийняттям рішення про намір Замовника укласти договір з ТОВ "ВІАЛОК БІЛД" (протокол тендерного комітету Замовника від 31 серпня 2020 року №37).
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ" (далі – Скаржник) не погоджується з прийнятим Замовником рішенням про визначення переможцем та наміром укласти договір з Учасником ТОВ "ВІАЛОК БІЛД", оскільки дане рішення суперечить принципам здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників передбачених Статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII (далі – Закон).
Вважаємо, що Замовник повинен був відхилити тендерну пропозицію ТОВ "ВІАЛОК БІЛД" з наступних підстав:
1. Відповідно до вимог п.9 Технічного завдання (технічній специфікації) Додатку 2 до тендерної документації до ціни пропозиції учасника мають входити розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» з відповідними підтверджуючими документами, а саме:
• договірна ціна;
• пояснювальна записка до договірної ціни;
• локальні кошториси;
• підсумкова відомість ресурсів.
Розрахунок ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) додатково подається у вигляді інформаційної моделі складеної у програмному комплексі АВК-5 або у іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.
На виконання вищезазначеної вимоги тендерної документації Учасником ТОВ "ВІАЛОК БІЛД" не надано у складі тендерної пропозиції розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни), який додатково подається у вигляді інформаційної моделі складеної у програмному комплексі АВК-5 або у іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Разом з тим, не надання інформаційної моделі ціни тендерної пропозиції (договірної ціни), унеможливлює перевірку правильності застосування розцінок, коефіцієнтів, заробітної плати, нормативних трудовитрат та нормативної трудомісткості згідно Технічного завдання (технічної специфікації).
2. Відповідно до вимог встановлених Замовником у пп.6. п.2 розділу 5 «Оцінка тендерних пропозицій» Учасник, який подав тендерну пропозицію вважається таким, що згодний з проектом договору, викладеним в Додатку 3 до цієї тендерної документації та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку встановленого в п. 4 Розділу 3 до цієї тендерної документації.
Разом з тим, в п. 3.2 проекту договору Додаток 3 до тендерної документації зазначено наступне: «Договірна ціна за цим Договором визначається Сторонами як динамічна та може коригуватися в процесі виконання робіт (за умови, що зазначені зміни не призведуть до збільшення договірної ціни) у наступних випадках:
- зміни обсягів та складу робіт, а також зміни номенклатури та кількості, якщо такі зміни сталися не з вини Підрядника та погоджені Замовником;
- внесення змін в проектну документацію під час виконання робіт;
- виникнення обставин непереборної сили.»
Всупереч умовам зазначеним пунктом 3.2 проекту договору підряду Додатку 3 до тендерної документації, Учасник надав у складі тендерної пропозиції розрахунок Договірної ціни вид якої є тверда, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.
3. Пунктом 4 «Строк, протягом якого тендерної пропозиції є дійсними» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної документації» тендерної документації, чітко зазначено, що тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, про що учасником надається відповідний гарантійний лист із зазначенням кінцевої дати дійсності його тендерної пропозиції, права учасника на дії, пов’язані з продовженням строку дії тендерної пропозиції, регламентованого нормами чинного законодавства та умовами цієї тендерної документації.
Однак, на виконання даної вимоги, у складі тендерної пропозиції ТОВ "ВІАЛОК-БІЛД" відсутній гарантійний лист, який передбачений умовами тендерної документації, тобто учасник не гарантує строк дії його пропозиції та прав замовника щодо продовження строку дії тендерної пропозиції учасника.
4. Відповідно до вимог пункту 3 Додатку 1 до тендерної документації Учасник надає у складі тендерної пропозиції довідку, яка містить відомості про виконання аналогічного(их) договору(ів), який(і) виконано у повному обсязі в період з 2018 по 2020 рр складену за встановленою формою в якій повинно бути зазначено: «Строк дії договору,(відповідно до умов договору». У довідці №16/08-3 від 16.08.2020р ТОВ "ВІАЛОК БІЛД" зазначає Строк дії договору,(відповідно до умов договору – до 30.12.2020 р , що не відповідає Договору субпідряду №04/11/19 п.70 – « не пізніше 30 квітня 2020 року».
5. Відповідно до вимог п.п.1.3 п. 1 Додатку 1 до тендерної документації Учасник надає у складі тендерної пропозиції Довідка про наявність обладнання, машин і механізмів, що підтверджують можливість виконання робіт визначених учасником у пропозиції за встановленою формою:
№ з/п Найменування обладнання, машин і механізмів Кількість, шт.
1 2 3
1. Власні
2. Орендовані, лізинг, послуги тощо
3. Обладнання, машини і механізмів субпідрядника (у разі залучення)
Разом з тим, п.п.1.5 п.1 Додатку 1 до тендерної документації передбачено, що Учасник повинен підтвердити форму власності обладнання, машин та механізмів оригіналами чи копіями одного або декількох документів, зазначених у переліку: договір купівлі-продажу або свідоцтво про право власності, або договір оренди (у разі надання договору оренди з фізичною особою, договір повинен бути укладений у відповідності до норм ЦКУ), або договір про надання послуг, або лізинговий договір або бухгалтерський документ тощо). Договір, окрім лізингового, повинен бути чинний на дату подання пропозиції і термін його дії повинен бути не меншим строку виконання робіт, а у разі якщо менше, то Учасник додатково надає лист про те, що такий договір буде продовжено на строк не менше строку виконання робіт. Разом з тим, Учасник повинен надати копії документів про державну реєстрацію на усі машини, механізми, зазначені у довідці, якщо такі машини, механізми підлягають обов’язковій реєстрації
На виконання вимоги передбаченої п.п.1.3 п. 1 Додатку 1 до тендерної документації Учасником ТОВ "ВІАЛОК БІЛД» в складі тендерної пропозиції надана «Довідка про наявність Учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази (Офісні та складські приміщення), необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі №17/08-1 від 17.08.20р (далі – Довідка). Пунктом 2 Довідки (Оренда, лізинг, послуги, тощо) зазначений Автокран КС 55713-1К,25т. куз. №хтм53340000123196 у кількості 1 шт., однак у складі тендерної пропозиції відсутні документи, які підтверджують право на використання обладнання, машин та механізмів передбачені п.п. 1.5 п.1 Додатку 1 тендерної документації.
Враховуючи вищевикладене Учасник ТОВ "ВІАЛОК БІЛД» не надав в повному обсязі підтверджуючі документи на право користування технікою зазначеною в Довідці, що є невідповідністю умов тендерної документації.
6. Відповідно до п.п.1.5 п.1 Додатку 1 до тендерної документації у Довідці визначеною в п.п1.3 п.1 Додатку 1 про наявність обладнання, машин і механізмів, що підтверджують можливість виконання робіт визначених учасником у пропозиції має бути Учасником має бути зазначений обов’язковий перелік обладнання, машин та механізмів для виконання робіт згідно технічного завдання, а саме:
- Автомобіль бортовий не менше 3 т – 1 шт;
- Автомобіль бортовий не менше 5 т – 1 шт;
- Компресор продуктивністю не менше 2,2 м3/хв. – 1 шт;
- Екскаватор ємністю ковша не менше 0,25 м3 – 1шт;
- Кран на автомобiльному ходу вантажопiдємнiстю не менше 10 т -1 шт;
- Кран вантажопiдємнiстю не менше 25 т – 1 шт.;
- Молоток відбійний пневматичний – 1 шт.
- Каток дорожній не менше 13т – 1шт.;
- Асфальтоукладач – 1шт.
Однак, у складі Довідки про наявність Учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази (Офісні та складські приміщення), необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі №17/08-1 від 17.08.20р наданій Учасником у складі тендерної пропозиції відсутні два крани, які були передбачені, як обов’язкові, в п.п. 1.5 п.1 Додатку 1 тендерної документації, а саме:
- Кран на автомобiльному ходу вантажопiдємнiстю не менше 10 т - 1 шт;
- Кран вантажопiдємнiстю не менше 15 т – 1 шт.
Отже відсутність вищезазначених кранів є невідповідністю кваліфікаційним критеріям передбаченими умовами тендерної документації.
7. Відповідно до вимог пункту 2 Додатку 1 до тендерної документації Учасник надає у складі тендерної пропозиції довідку про наявність в учасника працівників робітничих професій відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід виконання робіт визначених учасником у тендерній пропозиції за наступною формою в якій повинно бути зазначено: « Інформація про підтвердження кваліфікації (свідоцтво/ посвідчення тощо, із вказанням № та дати видачі)».У довідці №16/08-4 від 16.08.2020р ТОВ "ВІАЛОК БІЛД" дана графа взагалі не заповнена, повністю відсутня інформація яка вимагалась тендерної документації Замовника.
Враховуючи вищевикладене, тендерна пропозиція ТОВ "ВІАЛОК БІЛД" не відповідає вимогам тендерної документації Замовника.
Визнавши переможцем процедури закупівлі ТОВ "ВІАЛОК БІЛД", Замовник порушив вимоги статті 31 Закону.
Не відхиливши пропозицію ТОВ "ВІАЛОК БІЛД", тендерний комітет Замовника порушив право ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ" на об'єктивну та неупереджену оцінку тендерних пропозицій та недискримінацію учасників відповідно до статті 5 Закону.
На підставі наведеного, керуючись статтею 18 Закону України «Про публічні закупівлі»
ПРОСИМО:
1. Прийняти цю скаргу до розгляду.
2. Зобов'язати тендерний комітет комунального некомерційного підприємства "Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня" Переяслав-Хмельницької районної ради, сільських рад Переяслав-Хмельницького району та Переяславської міської ради скасувати рішення про визначення переможця та намір укласти договір з ТОВ "ВІАЛОК БІЛД".
3. Зобов'язати тендерний комітет комунального некомерційного підприємства "Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня" Переяслав-Хмельницької районної ради, сільських рад Переяслав-Хмельницького району та Переяславської міської ради відхилити тендерну пропозицію ТОВ "ВІАЛОК БІЛД".
Розгорнути
Згорнути
Рішення Органу оскарження: Не задоволено
до розгляду: 11.09.2020 21:09
Дата рішення: 24.09.2020 22:21
11.09.2020 21:09
22.09.2020 17:17
24.09.2020 22:21
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 18.08.2020 16:38
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВ Аркадстрой
Пошук по цьому учаснику
|
37 002 022.32 UAH з ПДВ | 32 230 400 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "СПЕЦПІДЗЕМІНЖБУД"
Пошук по цьому учаснику
|
38 809 858.39 UAH з ПДВ | 32 230 400.32 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "ВІАЛОК БІЛД"
Пошук по цьому учаснику
|
36 991 781.46 UAH з ПДВ | 36 792 332.33 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"
Пошук по цьому учаснику
|
37 956 879.78 UAH з ПДВ | 37 557 981.53 UAH з ПДВ | Документи |
|
ДП "СІТІБУД" ПРАТ "Будівельник-14"
Пошук по цьому учаснику
|
38 025 975.40 UAH з ПДВ | 37 627 000 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ " УКРБУДІНВЕСТ"
Пошук по цьому учаснику
|
38 694 418.53 UAH з ПДВ | 37 757 430.65 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ"
Пошук по цьому учаснику
|
38 925 211.38 UAH з ПДВ | 37 999 999.98 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "АВІС-ПРОМ"
Пошук по цьому учаснику
|
38 889 006.31 UAH з ПДВ | 38 000 000 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "БК АТЕНА"
Пошук по цьому учаснику
|
39 800 000 UAH з ПДВ | 39 800 000 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ Аркадстрой #42104905
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 32 230 400 UAH з ПДВ | 26.08.2020 13:46 |
|
ТОВ "СПЕЦПІДЗЕМІНЖБУД" #39286780
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 32 230 400.32 UAH з ПДВ | 27.08.2020 09:58 |
|
ТОВ "ВІАЛОК БІЛД" #36214797
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 36 792 332.33 UAH з ПДВ | 31.08.2020 13:23 |
Переможець
Дата і час публікації: 31.08.2020 13:23
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "ВІАЛОК БІЛД"
Пошук по цьому переможцю
|
36 792 332.33 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 30.09.2020 00:00 - 31.12.2020 23:59
Номер 122
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 19.11.2020 13:22
| Опис змін: | На підставі п. 16.1., 16.2., 16.3. Договору Сторони домовились внести у текст Договору та його Додатків наступні зміни |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 09.12.2020 09:12
| Опис змін: | У зв’язку з отриманням Дозволу на виконання будівельних робіт № ІУ 012201111125 від 11.11.2020 р. пізніше запланованого терміну початку виконання робіт, відповідно п. 2.2., п.2.3, абз. 6 п. 2.5., п.16.1., п. 16.2., п.16.3. Договору Сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк дії Договору до 28 лютого 2021 року |
| Номер договору: | 2 |
| Контракт: |
Узгоджене зменшення ціни 30.12.2020 15:44
| Опис змін: | На підставі п.3.2., Договору у зв’язку з внесення змін в проектну документацію під час виконання робіт та зміни обсягів та складу робіт, що були внесені для покращення якості предмету закупівлі і не призводять до збільшення договірної ціни. Сторони домовились внести у текст Договору та його Додатків зміни |
| Номер договору: | 3 |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 26.02.2021 14:20
| Опис змін: | На підставі п. 2.2., 2.З., 2.5., 16.1., 16.2., 16.3. Договору та у зв'язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації, виникненням додаткових обсягів робіт: - внутрішні ремонтні роботи (улаштування гіпсокартонних листів по металевим профілям в два шари, зміна конструкцій підлоги, збільшення обсягів опоряджувальних робіт та інші супутні роботи); - фасадні роботи (додаткові обсяги робіт з утеплення, невідповідність кошториса проектним рішенням); - роботи з вентиляції та пожежної сигналізації (невідповідність кошториса проектним рішенням, додатковий обсяг робіт з управління системою пожежогасіння, зміна трасування вентиляційних повітроводів у зв'язку з несправністю існуючих вентиляційних каналів; водопостачання та каналізації(невідповідність кошториса проектним рішенням, виникнення додаткових обсягів робіт в зв'язку з аварійним станом існуючих мереж); - опалення (додаткові обсяги робіт з промивання та прочистки існуючої системи опалення, додаткові обсяги робіт в зв'язку з ремонтом аварійних ланок мережі) - Інші супутні додаткові обсяги робіт, що виникнуть в результаті зміни проектних рішень. Сторони домовились внести у текст Договору та його Додатків наступні зміни: 1.1.1. П. 2.1. Договору викласти у наступній редакції: «Строк виконання робіт, визначений цим Договором, наступний: Початок робіт - з моменту укладання Договору. Закінчення робіт - до 30.04.2021 року.» |
| Номер договору: | 4 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 04.03.2021 10:39
| Опис змін: | «Замовник» та «Виконавець» дійшли згоди внести зміни до Договору № 122 від «ЗО» вересня 2020 р. 2. Внести зміни до п.4.6 № 122 від «ЗО» вересня 2020 р, а саме: «3.1. Договірна ціна становить: 36 792 332 грн. 32 коп. (Тридцять шість мільйонів сімсот дев’яносто дві тисячі триста тридцять дві грн. 32 коп.), у тому числі ПДВ - 4 962 534 грн., 11 коп. (чотири мільйони дев’ятсот шістдесят дві тисячі п'ятсот тридцять чотири грн. 11 коп.), в т.ч.: - обсяги фінансування на 2020 рік - 20 995 581 грн. 62 коп.(Двадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот вісімдесят одна грн. 62 коп.) у тому числі ПДВ, що є в межах кошторисних призначень Замовника на 2020 рік; - обсяги фінансування на 2021 рік - 15 796 512 грн. 70 коп. (П’ятнадцять мільйонів сімсот дев’яносто шість тисяч п’ятсот дванадцять грн. 70 коп.), у тому числі ПДВ. Зобов'язання у 2021 році виникають з моменту затвердження бюджетних асигнувань на 2021 рік. |
| Номер договору: | 5 |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 30.04.2021 12:49
| Опис змін: | Керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 2.1 Договору № 122 від 30 вересня 2020 року склали цю Додаткову угоду №6 про те, що у зв’язку з коригуванням проектно-кошторисної документації та виникненням додаткових обсягів робіт, в тому числі невідповідність кошторису проектним рішенням, що потягло за собою коригування строків виконання робіт за Договором підряду № 122 від 30.09.2020 року. Спираючись на вищезазначене Сторони домовились внести у текст Договору та його Додаток«Календарний графік» наступні зміни: внести в п. 2.1 розділу 2 «Строки виконання робіт»та викластийого в наступній редакції: Початок робіт – з моменту укладання Договору. Закінчення робіт – до 30.07.2021 року. |
| Номер договору: | 6 |
| Контракт: |
Зменшення обсягів закупівлі 19.05.2021 15:19
| Опис змін: | На підставі п.1. ч.5. Ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та у зв’язку з коригуванням проекту (Експертний звіт (позитивний) № 33878 від 09.04.2021 року) «Замовник» та «Виконавець» дійшли згоди внести зміни до Договору № 122 від «ЗО» вересня 2020 р. та викласти його в наступній редакції, а саме: 3.1. Договірна ціна становить: 31 892 523 грн. 26 коп. з ПДВ (Тридцять один мільйон вісімсот дев’яносто дві тисячі п’ятсот двадцять три тисячі грн. 26 коп. з ПДВ), в т.ч.: - обсяги фінансування на 2020 рік - 20 995 581 грн. 62 коп. з ПДВ (Двадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот вісімдесят одна грн. 62 коп. з ПДВ) що є в межах кошторисних призначень Замовника на 2020 рік; - обсяги фінансування на 2021 рік - 10 896 941 грн. 64 коп. з ПДВ (Десять мільйонів вісімсот дев’яносто шість тисяч дев’ятсот сорок одна грн. 64 коп. з ПДВ). Зобов’язання у 2021 році виникають з моменту затвердження бюджетних асигнувань на 2021 рік. |
| Номер договору: | 7 |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 02.08.2021 14:31
| Опис змін: | Керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі" та з відсутністю фінансування Договору № 122 від 30.09.2020 року Сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк дії Договору до 31 серпня 2021 року та внести у текст Договору наступні зміни |
| Номер договору: | 8 |
| Контракт: |
Узгоджене зменшення ціни 30.08.2021 13:54
| Опис змін: | На підставі п.1. ч.5. Ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та у зв’язку з коригуванням проекту (Експертний звіт (позитивний) № 33878 від 09.04.2021 року) «Замовник» та «Виконавець» дійшли згоди внести зміни до Договору № 122 від «30» вересня 2020 р. та викласти його в наступній редакції |
| Номер договору: | 9 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 30.09.2020 — 31.08.2021 |
| Сума оплати за договором: |
31 892 229.55
UAH з ПДВ
|
Ризик-індикатор
|
Технічний учасник -
У тендері є пропозиція учасника, чиї результати роботи в системі виглядають екстраординарно низькими. Приймаються до уваги наступні ознаки: А) середня конверсія менше 1%, Б) Кількість відмов від перемоги складає не менше 40% від кількості перемог |
|
Звернення за роз'ясненнями - 2
Наявні звернення до Замовника за роз”ясненнями щодо рішення по визначенню переможця |
|
Затримка публікації договору - 30
В надпорогових закупівлях дата підписання договору більше ніж на 20 днів від дати визначення переможця |
