"Технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції Партизани, яка розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с.Рикове, вул.Заводська, буд.36 а" ( п.1.4.10 Інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на 2020 рік)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2020-08-06-001671-b
- 45310000-3 - Електромонтажні роботи
- Завершена
Найменування замовника:
Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ "Українська залізниця"
Код ЄДРПОУ:
40081237
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
Олійник Оксана Сергіївна,
(056) 793-35-46
, o.olijnyk@dp.uz.gov.ua
Адреса замовника
Україна, Дніпро, 49600, Дніпропетровська область, пр. К.Маркса 108
Дата укладення договору
2.10.20
Переможець
ТОВ "СЕТИНЖИС ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"
Очікувана вартість
73 302 000 UAH
з ПДВ
Сума договору
58 450 000 UAH
Оцінка умов закупівлі:
Ризики:
4
0
0
останні зміни 6.10.20
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 15.08.2020 20:00
Оскарження умов:
до 21.08.2020 00:00
Подання пропозицій:
25.08.2020 20:00
Початок аукціону:
26.08.2020 15:02
Очікувана вартість
73 302 000 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
366 510 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Категорія - Замовник, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 1 об'єкт
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг – Херсонська область, Генічеський район, с.Рикове, вул.Заводська, буд.36 а. Цінова пропозиція учасника не платника ПДВ не повинна перевищувати орієнтовну вартість закупівлі без урахування ПДВ. Джерело фінансування закупівлі – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).
Розгорнути
Згорнути
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг – Херсонська область, Генічеський район, с.Рикове, вул.Заводська, буд.36 а. Цінова пропозиція учасника не платника ПДВ не повинна перевищувати орієнтовну вартість закупівлі без урахування ПДВ. Джерело фінансування закупівлі – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 од.
"Технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції Партизани, яка розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с.Рикове, вул.Заводська, буд.36 а" ( п.1.4.10 Інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на 2020 рік)
ДК 021:2015: 45310000-3 — Електромонтажні роботи
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
06.08.2020 14:33
06.08.2020 14:33
06.08.2020 14:33
06.08.2020 14:33
06.08.2020 14:32
06.08.2020 14:32
06.08.2020 14:32
06.08.2020 14:32
06.08.2020 14:32
Запитання до процедури
Щодо устакування
Дата подання: 13.08.2020 15:59
Дата відповіді: 14.08.2020 14:42
В ході підготовки комерційної пропозиції було виявлено, що деякі позиції устаткування, що мають постачатись виконавцем робіт, як приклад "вимикач елегазовий 150 кВ триполюсний типу LTB 170 D1/B фірми АВВ" мають строк поставки від 3 до 4 місяців, що унеможливлює вчасне виконання робіт у строки, передбачені закупівлею. Просимо уточнити, чи можливе подовження строку надання послуг по закупівлі хоча б до лютого 2021року.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Відповідь.
Виконання робіт по реалізації проектного рішення: «Технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції Партизани, яка розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с.Рикове, вул.Заводська, буд.36 а» ( п.1.4.10 Інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на 2020 рік) (далі ІП). Вимоги діючих нормативних документів регламентуючих порядок, умови, строки виконання та подання звіту про виконання ІП зобов’язують: виконувати схвалену ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягах фінансування у вартісному вираженні в межах звітного періоду, тобто протягом 2020 року. В зв’язку з чим Замовник закупівлі не має права встановлювати інші терміни виконання робіт, ніж передбачені умовами документації конкурсних торгів.
Разом з цим умовами тендерної документації передбачено порядок та умови продовження строку дії договору та виконання зобов'язань, щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження.
Виконання робіт по реалізації проектного рішення: «Технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції Партизани, яка розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с.Рикове, вул.Заводська, буд.36 а» ( п.1.4.10 Інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на 2020 рік) (далі ІП). Вимоги діючих нормативних документів регламентуючих порядок, умови, строки виконання та подання звіту про виконання ІП зобов’язують: виконувати схвалену ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягах фінансування у вартісному вираженні в межах звітного періоду, тобто протягом 2020 року. В зв’язку з чим Замовник закупівлі не має права встановлювати інші терміни виконання робіт, ніж передбачені умовами документації конкурсних торгів.
Разом з цим умовами тендерної документації передбачено порядок та умови продовження строку дії договору та виконання зобов'язань, щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження.
термін виконання робіт
Дата подання: 14.08.2020 15:13
Дата відповіді: 19.08.2020 11:35
Добрый день!
Просимо Вас, будь ласка, переглянути строк виконання робіт зазначений в Тендерній пропозиції Додаток №1, а саме: «Підрядник зобов’язується розпочати виконання робіт, враховуючи роботи, пов’язані з комплектацією матеріально-технічними ресурсами, протягом 10 робочих днів з дня направлення Замовником рознарядки, яка надається за умови затвердженого у встановленому порядку річного фінансового плану на 2020 рік… Підрядник зобов`язується завершити виконання робіт не пізніше – 18.12.2020 з правом дострокового виконання». Таким чином враховуючи терміни поставки комплектації та виготовлення обладнанання(Вимикач елегазовий 150 кВ триполюсний типу LTB 170 виробництва ABB, термін поставки складає 60-80днів )закінчення виконання робіт у зазачені терміни може призвести до їх відтермінування.
Також, у зв'язку з великою кількістю обсягів робіт, зазначених у технічній документації, а також детальним опрацюванням і формуванням мінімальної вартості просимо перенести строки подачі тендерної пропозиції.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Відповідь.
Стосовно перегляду строків виконання робіт зазначених в Тендерній пропозиції Додаток №1. Виконання робіт по реалізації проектного рішення: «Технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції Партизани, яка розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Рикове, вул. Заводська, буд.36 а» ( п.1.4.10 Інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на 2020 рік) (далі ІП). Вимоги діючих нормативних документів регламентуючих порядок, умови, строки виконання та подання звіту про виконання ІП зобов’язують: виконувати схвалену ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягах фінансування у вартісному вираженні в межах звітного періоду, тобто протягом 2020 року. В зв’язку з чим Замовник закупівлі не має права встановлювати інші терміни виконання робіт, ніж передбачені умовами документації конкурсних торгів.
Стосовно перенесення строків подачі тендерної пропозиції.
Умови тендерної документації складені з урахуванням вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» №114-ІХ в редакції від 19.04.2020, в тому числі строків подання тендерних пропозицій.
Враховуючи стислі строки виконання робіт та з метою створення принципів відкритості та прозорості на всіх стадіях проведення вищевказаної закупівлі внесення змін до умов тендерної документації недоцільне.
Стосовно перегляду строків виконання робіт зазначених в Тендерній пропозиції Додаток №1. Виконання робіт по реалізації проектного рішення: «Технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції Партизани, яка розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Рикове, вул. Заводська, буд.36 а» ( п.1.4.10 Інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на 2020 рік) (далі ІП). Вимоги діючих нормативних документів регламентуючих порядок, умови, строки виконання та подання звіту про виконання ІП зобов’язують: виконувати схвалену ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягах фінансування у вартісному вираженні в межах звітного періоду, тобто протягом 2020 року. В зв’язку з чим Замовник закупівлі не має права встановлювати інші терміни виконання робіт, ніж передбачені умовами документації конкурсних торгів.
Стосовно перенесення строків подачі тендерної пропозиції.
Умови тендерної документації складені з урахуванням вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» №114-ІХ в редакції від 19.04.2020, в тому числі строків подання тендерних пропозицій.
Враховуючи стислі строки виконання робіт та з метою створення принципів відкритості та прозорості на всіх стадіях проведення вищевказаної закупівлі внесення змін до умов тендерної документації недоцільне.
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 26.08.2020 15:35
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "СЕТИНЖИС ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"
Пошук по цьому учаснику
|
64 505 760 UAH з ПДВ | 58 450 000 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ"
Пошук по цьому учаснику
|
65 000 000 UAH з ПДВ | 58 500 000 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСПЕЙС"
Пошук по цьому учаснику
|
71 280 412.22 UAH з ПДВ | 60 000 000 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРА ЕНЕРГО"
Пошук по цьому учаснику
|
73 250 000 UAH з ПДВ | 73 250 000 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "СЕТИНЖИС ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ" #39284474
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 58 450 000 UAH з ПДВ | 17.09.2020 10:45 |
Переможець
Дата і час публікації: 17.09.2020 10:45
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "СЕТИНЖИС ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"
Пошук по цьому переможцю
|
58 450 000 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 02.10.2020 00:00 - 31.12.2020 00:00
Номер №ПР/Е-20552/НЮ
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 02.10.2020 — 31.12.2020 |
| Сума оплати за договором: |
0.02
UAH з ПДВ
|
Ризик-індикатор
|
Контрольні слова у Q&A - Так
У питаннях/відповідях зустрічаються @|адрес|пошт що може бути ознакою неповної тендерної документації, яка вимагає коммунікації поза межами системи |
