Персональні комп’ютери вчителя, персональні комп’ютери учня, акустична система зовнішня (колонки комп’ютерні) за кодом ДК 021:2015 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)»

Шановний учаснику! У зв’язку з тим, що заклад загальної середньої освіти міста не має власної бухгалтерії відповідно до рішення Маріупольської міської ради 7/16-1205 від 03.03.2017 р., комунальний заклад департаменту освіти Маріупольської міської ради «Централізована бухгалтерія департаменту освіти» виступає платником за фінансовими зобов’язаннями закладів освіти міста Маріуполь.У зв’язку з цим, заклад освіти виступає як покупець (замовник), а після отримання товарів (робіт, послуг) передає фінансові документи (видаткові накладні, акти виконаних послуг) на оплату до централізованої бухгалтерії департаменту освіти.
Згідно ч. 1 ст. 231 Господарського кодексу України, законом щодо окремих видів зобов'язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається. Згідно ч. 2 ст. 231 Господарського кодексу України, у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:
- за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);
- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
Тобто ст. 231 Господарського кодексу України встановлює розміри штрафних санкцій у тому випадку, якщо інший розмір не встановлено іншим (спеціальним) законом чи договором. Жодним іншим законом не встановлено розміри штрафних санкцій за прострочення поставки товару за відповідним договором.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 3 Цивільного кодексу України, однією з загальних засад цивільного законодавства є свобода договору. Згідно ч. 1, 2, 4 ст. 202 Цивільного кодексу України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про публічні закупівлі», договір про закупівлю - господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.
Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про публічні закупівлі», проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов зазначається у тендерній документації.
Відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про публічні закупівлі», тендерна документація - документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель.
Таким чином, вважаємо що проект договору про закупівлю відповідає вимогам чинного законодавства України.

Шановний учаснику! Зазначений пункт договору має забезпечити доставку товарів у повній цілості (якщо доставка здійснюється компанією, яка надає послуги з доставки вантажів, компанії пропонують замовити послугу страхування вантажу у період доставки).
У разі постачання неякісного або пошкодженого товару – такий товар не приймається замовником і підлягає заміні постачальником.