Технічний нагляд за будівництвом об’єкта: «Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Ковель – Ізов – Держкордон регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» у Волинській області» І черга» *
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2020-10-23-011667-a
- 71520000-9 - Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
- Завершена
Найменування замовника:
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Код ЄДРПОУ:
40081195
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
Миронова Ж. П.,
(032)-226-39-16
, tender@railway.lviv.ua
Адреса замовника
Україна, Львів, 79007, Львівська область, Галицький р-н, вул. Гоголя, буд. 1
Дата укладення договору
7.12.20
Переможець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВ-ЕНЕРГО"
Очікувана вартість
6 200 000 UAH
без ПДВ
Сума договору
5 399 460 UAH
Оцінка умов закупівлі:
2
0
0
останні зміни 8.12.20
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 31.10.2020 00:00
Оскарження умов:
до 06.11.2020 00:00
Подання пропозицій:
10.11.2020 18:00
Початок аукціону:
11.11.2020 13:03
Очікувана вартість
6 200 000 UAH без ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
31 000 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: роботи - визначено відповідно до п.27 ч.1 ст.1 Закону України "Про публічні закупівлі".
Всі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, складаються українською або російською мовою. Документи тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, подаються разом з виконаним перекладом на українську мову. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.
Джерело фінансування закупівлі: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).
Інша інформація зазначена у тендерній документації.
Розгорнути
Згорнути
Всі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, складаються українською або російською мовою. Документи тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, подаються разом з виконаним перекладом на українську мову. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.
Джерело фінансування закупівлі: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).
Інша інформація зазначена у тендерній документації.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роб.
Технічний нагляд за будівництвом об’єкта: «Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Ковель – Ізов – Держкордон регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» у Волинській області» І черга» * (Предмет закупівлі визначено за об’єктом будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва")
Розгорнути
Згорнути
ДК 021:2015: 71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
23.10.2020 17:07
23.10.2020 17:06
23.10.2020 17:06
23.10.2020 17:06
Запитання до процедури
аналогічні договори
Дата подання: 28.10.2020 16:41
Дата відповіді: 30.10.2020 10:51
просимо надати уточнення щодо наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). Під аналогічним мається на увазі договір на здійснення технічного нагляду за реконструкцією обєктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3, чи технічний нагляд за реконструкцією безпосередньо споруд залізниці?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Відповідно до тендерної документації Учасник повинен надати:
Лист – відгук (позитивний) від замовника, для якого Учасник виконав у повному обсязі аналогічний договір, предметом якого є здійснення технічного нагляду на об'єктах будівництва, реконструкції, капітального ремонту з класом наслідків СС3.
Лист – відгук (позитивний) від замовника, для якого Учасник виконав у повному обсязі аналогічний договір, предметом якого є здійснення технічного нагляду на об'єктах будівництва, реконструкції, капітального ремонту з класом наслідків СС3.
Щодо окремих пунтів проєкту договору
Дата подання: 30.10.2020 09:30
Дата відповіді: 03.11.2020 16:29
1. Щодо пункту 6.1 проекту договору.
За загальним правилом, що визначене частиною 7 статті 193 Господарського кодексу України не допускається одностороння відмова від виконання зобов’язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов’язання другої сторони за іншим договором не було виконано.
Отже, лише закон встановлює підстави для односторонньої правомірної відмови сторони від виконання зобов’язань.
Так, відповідно до частини 6 статті 193 ГК зобов’язана сторона має право відмовитися від виконання зобов’язання у разі неналежного виконання другою стороною обов’язків, що є необхідною умовою виконання.
Відповідно до статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Тому, пункт 6.1 пропонуємо виключити.
2. Щодо пункту 7.4.
Стаття 20 Господарського кодексу України визначає право кожного суб'єкта господарювання та споживача на захист прав і законних інтересів, а також способи захисту прав та законних інтересів зазначеного суб'єкта. Таке право може бути використане суб’єктом господарювання незалежно від того, чи передбачено спеціальним нормативно-правовим актом, яким врегульовано відносини, що виникають у зв'язку з реалізацією такого права чи законного інтересу.
Враховуючи викладене пропонуємо у пункті 7.4 слова «…., Виконавець обов’язується у безспірному порядку відшкодувати їх Замовнику.» замінити словами «…., Виконавець несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.»
3. Включити пункт 7.8. – Відповідно до вимог Господарського кодексу України Виконавець несе відповідальність за неналежне та несвоєчасне виконання господарського зобов’язання, що є предметом договору. Зміна юридичної чи фактичної адреси, податкового номеру не є предметом договору на здійснення технічного нагляду.
4. Щодо пункту 4.2 пропонуємо виключити, оскільки:
Відповідно до положень статті 854 Цивільного кодексу України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи (послуги) за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.
Приймання наданих послуг відбувається шляхом підписання Сторонами акту здачі-приймання наданих послуг в повному обсязі.
Акт є підтверджуючим документом на підставі якого Замовник здійснює платіж за надані послуги.
Податковий кодекс України містить достатню кількість різноманітних штрафних санкцій для порушників вимог податкового законодавства, в тому числі встановлені штрафні санкції за порушення строків реєстрації податкової та/або накладної (стаття 1201 Податкового кодексу України). В тому числі, Податковий кодекс України містить чіткі і зрозумілі інструкції щодо порядку дій особи у разі порушення контрагентом встановлених вимог по оформленню податкових накладних (зокрема, у статті 201 Податкового кодексу України).
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Замовник визначає умови, на яких укладається договір. Зазначені вимоги в договорі не суперечать чинному законодавству.
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 11.11.2020 13:24
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВ-ЕНЕРГО"
Пошук по цьому учаснику
|
4 499 550 UAH | 4 499 550 UAH | Документи |
|
ФОП "ХОМИН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ"
Пошук по цьому учаснику
|
5 600 000 UAH | 5 480 000 UAH | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВ-ЕНЕРГО" #41699068
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 4 499 550 UAH | 26.11.2020 16:32 |
Переможець
Дата і час публікації: 26.11.2020 16:32
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВ-ЕНЕРГО"
Пошук по цьому переможцю
|
4 499 550 UAH | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 07.12.2020 00:00 - 31.12.2021 00:00
Номер Л/Е-20560/НЮ
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| ЛЕ-20560_07.12.2020_Т.нагляд_Ковель-Ізов-Держкордон_ЛІВ-ЕНЕРГО.pdf | Укладений |
5 399 460
|
08.12.2020 09:13
|
07.12.2020
|
| sign.p7s | Укладений |
08.12.2020 09:15
|
Зміни до договору
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 30.12.2021 11:49
| Опис змін: | 1. На підставі отриманого Замовником дозволу на виконання будівельних робіт від 13.07.2021 № ІУ013210701118, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, та керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Замовник і Виконавець дійшли згоди про необхідність продовження строку дії договору від 07.12.2020 року № Л/Е-20560/НЮ (далі - Договір), у зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють виконання зобов’язань в строки, передбачені Договором. |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 07.12.2020 — 31.12.2022 |
| Сума оплати за договором: |
3 297 415.74
UAH з ПДВ
|
