Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/, Вінницька область, км 124+050 – км 191+503 (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації) Current average repair road of the public use of state importance R-33 Vinnytsia - Turbiv - Gaisin - Balta - Velika Mikhaylovka - / М-16 /, Vinnytsya region, km 124 + 050 - km 191 + 503 (separate sites) (with development of project documentation)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2020-11-19-014805-c
- 45233142-6 - Ремонт доріг
- Завершена
Найменування замовника:
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ:
25845655
Тип закупівлі
Відкриті торги з публікацією англ.мовою
Контактна особа замовника
Стрембіцький Віталій,
+380432671305
, tendersadvin@gmail.com
Адреса замовника
Україна, Вінниця, 21036, Вінницька область, ВУЛИЦЯ ЄРМАКА, будинок 2 А
Дата укладення договору
28.01.21
Переможець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА»
Очікувана вартість
1 539 480 000 UAH
з ПДВ
Сума договору
1 454 808 624 UAH
Оцінка умов закупівлі:
2
0
0
останні зміни 28.01.21
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 12.12.2020 00:00
Оскарження умов:
до 18.12.2020 00:00
Подання пропозицій:
22.12.2020 09:00
Початок аукціону:
13.01.2021 13:07
Очікувана вартість
1 539 480 000 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
46 184 400 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
7 697 400 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Згідно з документацією. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися пропозиці – українська. Юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак: юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів. Джерело фінансування - державний бюджет України.
Розгорнути
Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 посл.
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/, Вінницька область, км 124+050 – км 191+503 (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації)
ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
14.12.2020 13:24
14.12.2020 13:22
14.12.2020 13:22
24.11.2020 09:34
24.11.2020 09:34
19.11.2020 16:50
19.11.2020 16:50
19.11.2020 16:50
19.11.2020 16:50
19.11.2020 16:50
19.11.2020 16:50
19.11.2020 16:50
14.12.2020 13:24
24.11.2020 09:35
19.11.2020 16:51
Запитання до процедури
Щодо дозвільних документів
Дата подання: 26.11.2020 11:11
Дата відповіді: 30.11.2020 12:56
Шановний замовник!
Постановою Кабінету Міністрів України № 219 від 13.03.2020 р. «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» скасовано Постанову Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками».
У зв’язку із скасування Постанови КМУ від 30 березня 2016 р. № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками» втратив чинність перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню.
Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягає будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Відповідно до ч. 1 ст. 37-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (СС3), підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Отже, з урахуванням вищевикладеного, можна дійти висновку, що у зв’язку із скасуванням Постанови КМУ від 30 березня 2016 р. № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками», якою був затверджений перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, відсутня законодавча вимога щодо наявності ліцензії на здійснення господарської діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (СС3) у зв’язку з відсутністю переліку видів робіт підлягаючих ліцензуванню, що визначаються Кабінетом Міністрів України, відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та ч. 1 ст. 37-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Враховуючи вищевикладене, прошу надати відповідь, чи необхідна наявність/отримання ліцензії на здійснення господарської діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (СС3) для участі у тендері на закупівлю робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/, Вінницька область, км 124+050 – км 191+503 (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації) та на подальше підписання договору і на виконання робіт з вказаного напрямку?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Пунктом 2.4 Додатку №1.9 тендерної документації передбачено, що відповідно до пп. 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 та ч. 3 ст. 22, з метою виконання вимог Закону, Замовник у складі тендерної пропозиції встановлює для учасника надання (оригінал, завірена копія) наступних документів - Чинний дозвіл та/або ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності або виконання робіт/надання послуг (згідно предмету закупівлі), якщо отримання такого дозволу та/або ліцензії на провадження такого виду діяльності або виконання робіт/надання послуг передбачено законодавством.
Згідно п. 9 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягає будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Відповідно до ч. 1 ст. 37-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (СС3), підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Так, дійсно Постановою Кабінету Міністрів України № 219 від 13.03.2020 р. «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» скасовано Постанову Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками». У зв’язку із скасування Постанови КМУ від 30 березня 2016 р. № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками» втратив чинність перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню.
У порядку статті 24 ЗУ «Про публічні закупівлі» Замовник торгів повідомляє:
1. Учасник, який зареєстрований, як суб’єкт господарювання до втрати чинності постанови КМУ № 256 від 30 березня 2016 р., або який виконував роботи у сфері будівництва на об’єктах класу наслідків СС2 або СС3 до втрати чинності вищезгаданої Постанови (згідно поданої інформації на підтвердження кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)», зобов’язаний надати у складі пропозиції чинну ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності щодо виконання робіт/надання послуг (згідно предмету закупівлі)
2. Учасник, які зареєстрований, як суб’єкт господарювання після втрати чинності постанови КМУ № 256, або який виконував усі роботи у сфері будівництва на об’єктах класу наслідків СС2 або СС3 після втрати чинності вищезгаданої Постанови (згідно поданої інформації на підтвердження кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)», зобов’язаний надати у складі пропозиції інформацію, у довільній формі із посиланням на норми чинного законодавства, у якій необхідно зазначити обґрунтовані пояснення відсутності у нього чинної ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності щодо виконання робіт/надання послуг (згідно предмету закупівлі)
3. У разі участі об'єднання учасників, то такий Учасник зобов’язаний надати чинну ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності щодо виконання робіт/надання послуг (згідно предмету закупівлі) одного із учасників такого об’єднання, а у разі якщо усі учасники об’єднання зареєстровані, як суб’єкти господарювання після втрати чинності постанови КМУ № 256, або які виконували усі роботи у сфері будівництва на об’єктах класу наслідків СС2 або СС3 після втрати чинності вищезгаданої Постанови (згідно поданої інформації на підтвердження кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)», то в такому випадку необхідно надати у складі пропозиції інформацію, у довільній формі із посиланням на норми чинного законодавства, у якій необхідно зазначити обґрунтовані пояснення відсутності в учасників такого об’єднання чинної ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності щодо виконання робіт/надання послуг (згідно предмету закупівлі)
Згідно п. 9 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягає будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Відповідно до ч. 1 ст. 37-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (СС3), підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Так, дійсно Постановою Кабінету Міністрів України № 219 від 13.03.2020 р. «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» скасовано Постанову Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками». У зв’язку із скасування Постанови КМУ від 30 березня 2016 р. № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками» втратив чинність перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню.
У порядку статті 24 ЗУ «Про публічні закупівлі» Замовник торгів повідомляє:
1. Учасник, який зареєстрований, як суб’єкт господарювання до втрати чинності постанови КМУ № 256 від 30 березня 2016 р., або який виконував роботи у сфері будівництва на об’єктах класу наслідків СС2 або СС3 до втрати чинності вищезгаданої Постанови (згідно поданої інформації на підтвердження кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)», зобов’язаний надати у складі пропозиції чинну ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності щодо виконання робіт/надання послуг (згідно предмету закупівлі)
2. Учасник, які зареєстрований, як суб’єкт господарювання після втрати чинності постанови КМУ № 256, або який виконував усі роботи у сфері будівництва на об’єктах класу наслідків СС2 або СС3 після втрати чинності вищезгаданої Постанови (згідно поданої інформації на підтвердження кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)», зобов’язаний надати у складі пропозиції інформацію, у довільній формі із посиланням на норми чинного законодавства, у якій необхідно зазначити обґрунтовані пояснення відсутності у нього чинної ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності щодо виконання робіт/надання послуг (згідно предмету закупівлі)
3. У разі участі об'єднання учасників, то такий Учасник зобов’язаний надати чинну ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності щодо виконання робіт/надання послуг (згідно предмету закупівлі) одного із учасників такого об’єднання, а у разі якщо усі учасники об’єднання зареєстровані, як суб’єкти господарювання після втрати чинності постанови КМУ № 256, або які виконували усі роботи у сфері будівництва на об’єктах класу наслідків СС2 або СС3 після втрати чинності вищезгаданої Постанови (згідно поданої інформації на підтвердження кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)», то в такому випадку необхідно надати у складі пропозиції інформацію, у довільній формі із посиланням на норми чинного законодавства, у якій необхідно зазначити обґрунтовані пояснення відсутності в учасників такого об’єднання чинної ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності щодо виконання робіт/надання послуг (згідно предмету закупівлі)
Щодо дозвільних документів 2
Дата подання: 30.11.2020 15:09
Дата відповіді: 03.12.2020 13:13
Шановний Замовник!
Замовником, 30.11.2020 о 12.56, на запитання одного із Учасників щодо наявності ліцензії було надане наступне роз’яснення:
«1. Учасник, який зареєстрований, як суб’єкт господарювання до втрати чинності постанови КМУ № 256 від 30 березня 2016 р., або який виконував роботи у сфері будівництва на об’єктах класу наслідків СС2 або СС3 до втрати чинності вищезгаданої Постанови (згідно поданої інформації на підтвердження кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)», зобов’язаний надати у складі пропозиції чинну ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності щодо виконання робіт/надання послуг (згідно предмету закупівлі)
2. Учасник, які зареєстрований, як суб’єкт господарювання після втрати чинності постанови КМУ № 256, або який виконував усі роботи у сфері будівництва на об’єктах класу наслідків СС2 або СС3 після втрати чинності вищезгаданої Постанови (згідно поданої інформації на підтвердження кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)», зобов’язаний надати у складі пропозиції інформацію, у довільній формі із посиланням на норми чинного законодавства, у якій необхідно зазначити обґрунтовані пояснення відсутності у нього чинної ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності щодо виконання робіт/надання послуг (згідно предмету закупівлі)
3. У разі участі об'єднання учасників, то такий Учасник зобов’язаний надати чинну ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності щодо виконання робіт/надання послуг (згідно предмету закупівлі) одного із учасників такого об’єднання, а у разі якщо усі учасники об’єднання зареєстровані, як суб’єкти господарювання після втрати чинності постанови КМУ № 256, або які виконували усі роботи у сфері будівництва на об’єктах класу наслідків СС2 або СС3 після втрати чинності вищезгаданої Постанови (згідно поданої інформації на підтвердження кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)», то в такому випадку необхідно надати у складі пропозиції інформацію, у довільній формі із посиланням на норми чинного законодавства, у якій необхідно зазначити обґрунтовані пояснення відсутності в учасників такого об’єднання чинної ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності щодо виконання робіт/надання послуг (згідно предмету закупівлі)».
Враховуючи вищевикладене, просимо уточнити, якщо учасником закупівлі є нерезидент (юридична особа з іноземною реєстрацією), який здійснює свою діяльність за межами України та має відповідних досвід з ремонту/реконструкції/будівництва дорожньої інфраструктури, але у нерезидента відсутня діюча ліцензія СС2/СС3 на території України, з причин неможливості її отримання, у зв’язку з прийнятим КМУ рішень про скасування процедур щодо отримання ліцензії СС2/СС3, чи буде достатньо для участі у процедурі закупівель надавання нерезидентом у складі пропозиції інформацію, у довільній формі із посиланням на норми чинного законодавства України, у якій буде зазначено обґрунтовані пояснення відсутності в учасника-нерезидента чинної ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності щодо виконання робіт/надання послуг (згідно предмету закупівлі)?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Пунктом 2.4 Додатку №1.9 тендерної документації передбачено, що відповідно до пп. 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 та ч. 3 ст. 22, з метою виконання вимог Закону, Замовник у складі тендерної пропозиції встановлює для учасника надання (оригінал, завірена копія) наступних документів - Чинний дозвіл та/або ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності або виконання робіт/надання послуг (згідно предмету закупівлі), якщо отримання такого дозволу та/або ліцензії на провадження такого виду діяльності або виконання робіт/надання послуг передбачено законодавством.
У порядку статті 24 ЗУ «Про публічні закупівлі» Замовник торгів повідомляє:
Учасник нерезидент повинен надати документ з урахуванням особливостей законодавства його країни походження, тобто аналог документа.
До аналогу документа має бути надано інформацію, у довільній формі, на заміну якого документу він наданий Учасником нерезидентом.
У разі відсутності у такого Учасника аналога документу, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо його відсутності у нього, згідно законодавства країни у якій зареєстрований такий Учасник
У порядку статті 24 ЗУ «Про публічні закупівлі» Замовник торгів повідомляє:
Учасник нерезидент повинен надати документ з урахуванням особливостей законодавства його країни походження, тобто аналог документа.
До аналогу документа має бути надано інформацію, у довільній формі, на заміну якого документу він наданий Учасником нерезидентом.
У разі відсутності у такого Учасника аналога документу, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо його відсутності у нього, згідно законодавства країни у якій зареєстрований такий Учасник
Протокол розгляду
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 13.01.2021 13:28
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА»
Пошук по цьому учаснику
|
1 462 506 024.28 UAH з ПДВ | 1 454 808 624 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"
Пошук по цьому учаснику
|
1 480 979 834.68 UAH з ПДВ | 1 455 000 000 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА» #40148165
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 1 454 808 624 UAH з ПДВ | 15.01.2021 15:21 |
Переможець
Дата і час публікації: 15.01.2021 15:21
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА»
Пошук по цьому переможцю
|
1 454 808 624 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 28.01.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00
Номер 15/21-П
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| 90) Договір 15 21-П.pdf | Укладений |
1 454 808 624
|
28.01.2021 15:29
|
28.01.2021
|
| sign.p7s | Укладений |
28.01.2021 15:29
|
Зміни до договору
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 30.12.2022 13:31
| Опис змін: | 1. Пункт 3.1. Статті 3 Договору викласти в наступній редакції: «3.1. Ціна цього Договору становить: 1 454 808 624,00 грн. (Один мільярд чотириста п'ятдесят чотири мільйона вісімсот вісім тисяч шістсот двадцять чотири гривні 00 копійок), в т.ч. ПДВ складає 242 468 104,00 грн., за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та/або інших джерел фінансування: з них на 2021 рік за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету – 195 999 385,86 грн. (Сто дев'яносто п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч триста вісімдесят п'ять, 86 копійок); на 2021 рік за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету – 74 624 190,86 грн. (Сімдесят чотири мільйона шістсот двадцять чотири тисячі сто дев'яносто, 86 копійок); на 2021 рік за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії, відповідно до Постанови КМУ від 28 квітня 2021р. № 442 – 244 995 999,25 грн. (двісті сорок чотири мільйони дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять, 25 копійок), на 2021 рік за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії, відповідно до Постанови КМУ від 02 квітня 2021р. № 327 – 89 002 399,07 грн. (вісімдесят дев’ять мільйонів дві тисячі триста дев’яносто дев’ять, 07 копійок); на 2022 рік за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 15.07.2022р. №803 - 10 165 692,78 грн. (Десять мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч шістсот дев'яносто дві гривні 78 копійок); на 2023 рік за рахунок коштів фонду Державного бюджету України та інших джерел фінансування – 840 020 956,18 грн. (Вісімсот сорок мільйонів двадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість гривень 18 копійок). Вказані суми можуть коригуватися в межах ціни Договору при зміні напрямків використання коштів Державного та місцевого бюджетів відповідно до планів фінансування, затверджених Укравтодором (розпоряджень Кабінету Міністрів України, облдержадміністрацій), що буде визначатися додатковими угодами.». 2. Пункт 6.1.. Статті 6 Договору викласти в наступній редакції: «6.1. Термін надання послуг (строки виконання робіт) – по 31.12.2023р.» 3. Пункт 14.1. Статті 14 Договору викласти в наступній редакції: «14.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і скріплення печатками Сторонами і діє до 31.12.2023 р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Строк дії договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.». |
| Номер договору: | 17 |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 02.01.2024 13:51
| Опис змін: | З. ~т 3 .1. Статті 3 Договору викласти в наступній редакції: «3.1. Ціна цього Договору становить: 1454 808 624,00 грн. (Один мільярд чотириста п'ятдесят чотири мільйона вісімсот вісім тисяч шістсот двадцять чотири гривні ОО копійок), в т.ч. ПДВ складає 242 468 104,00 грн., за рахунок кошт1в державного, місцевого бюджетів та/або інших джерел фінансування: з них на 2021 рік за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету - 195 999 385,86 грн. (Сто дев'яносто п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч триста вісімдесят п'ять, 86 копійок); на 2021 рік за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету - 74 624 190,86 грн. (Сімдесят чотири мільйона шістсот двадцять чотири тисячі сто дев'яносто, 86 копійок); на 2021 рік за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії", відповідно до Постанови КМУ від 28 квітня 2021р. № 442 - 244 995 999,25 грн. (двісті сорок чотири мільйони дев'ятсот дев.,-яносто п.,-ять тисяч дев'ятсот дев.,-яносто дев'ять, 25 копійок), на 2021 рік за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії, відповідно до Постанови КМУ від 02 квітня 2021р. № 327 - 89 002 399,07 грн. (вісімдесят дев'ять мільйонів дві тисячі триста дев'яносто дев'ять, 07 копійок); на 2022 рік за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету враховуючи постанову Кабінету- Міністрів У-крати -від і5.07.2022р. No803 - 10165 692,78 грн. (Десять -мільйо-нів сто шістдесят п'ять тисяч шістсот дев'яносто дві гривні 78 копійок); на 2024 рік за - 840 020 956,18 грн. (Вісімсот сорок мільйонів двадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість гривень 18 копійок). Вказані суми можуть коригуватися в межах ціни Договору при зміні напрямків використання -к.оппів держави.ого та місцевогG ·бюджетів відпGвіднО' до- планів фінансування, за'l'верджених Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури У країни (розпоряджень Кабінету Міністрів України, облдержадміністрацій), що буде визначатися додатковими угодами.». 4. Пункт 6.1" Статті 6 Договору викласти в наступній редакції: «6.1. Термін надання послуг .(строки виконання робіт) - no 31.12.2024р.». 5. Пункт 14.1 . ·статті 14 Договору викласти в наступній редакції: «14.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і скріплення печатками Сторонами і діє до 31.12.2024 р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Строк дії договору може продовж-уватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричини.,ти таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договор~.». |
| Номер договору: | 18 |
| Контракт: |
