ДК 021:2015 "31430000-9 Електричні акумулятори (Електричні акумулятори)"
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2020-11-20-013080-c
- 31430000-9 - Електричні акумулятори
- Завершена
Найменування замовника:
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ:
19477064
Тип закупівлі
Допорогові закупівлі
Спрощена процедура
Контактна особа замовника
Олена Ткаченко,
+380443515419
, tkachenko_om@uksatse.aero
Адреса замовника
Україна, м. Бориспіль, 08300, Київська область, Аеропорт
Дата укладення договору
29.12.20
Переможець
ТОВ "СЕЛКОМ ЕЛЕКТРОНІК"
Очікувана вартість
191 000 UAH
з ПДВ
Сума договору
188 898 UAH
Оцінка умов закупівлі:
3
1
0
останні зміни 30.12.20
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 26.11.2020 17:00
Подання пропозицій:
03.12.2020 10:00
Початок аукціону:
04.12.2020 14:10
Очікувана вартість
191 000 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
955 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
8 штуки
Акумуляторна батарея HOPPECKE net.power 12V 150 (або еквівалент)
ДК 021:2015: 31430000-9 — Електричні акумулятори
4 штуки
Акумуляторна батарея HOPPECKE net.power 12V 100 (або еквівалент)
ДК 021:2015: 31430000-9 — Електричні акумулятори
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
20.11.2020 16:00
20.11.2020 15:59
Запитання до процедури
ЗмІни ДКТ щодо термінів постачання
Дата подання: 25.11.2020 17:02
Дата відповіді: 26.11.2020 12:24
В зв’язку з відсутністю прив’язки до зміни курсу валют та 100% імпортну складову продукції, що являтися предметом закупівлі, просимо Вас розглянути можливість внесення змін до ДКТ, а саме:
1. Попередня оплата у розмірі 30 % ціни Товару здійснюється протягом 20 (двадцяти) банківських днів після отримання Покупцем рахунку-фактури, оформленого належним чином з дати підписання Договору постачання.
2. Поставка Товару здійснюється протягом 120 (ста двадцяти) днів з дати здійснення Покупцем попередньої оплати.
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Шановний учасник! Внесення запропонованих Вами змін не є можливим.
Вимоги про усунення порушення
Номер вимоги: UA-2020-11-20-013080-c.b1
Статус: Відхилена
Учасник: ТОВ "СЕЛКОМ ЕЛЕКТРОНІК", Код ЄДРПОУ:38679759
Дата подання: 26.11.2020 11:12
Шановний замовнику!
Згідно п. 8.1 Додатку № 3 до документації спрощеної закупівлі «Проект договору», «За порушення строків, передбачених у п. 5.1 розділу 5 та п. 7.4 розділу 7 цього Договору, з Постачальника стягується пеня у розмірі 1 (одного) відсотка від ціни Товару, який не був поставлений/замінений у строк, за кожний день прострочення».
Згідно ч. 3 ст. 549 Цивільного кодексу України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання.
Одночасне застосування пені та штрафу за порушення строків виконання зобов'язання могло б бути за правилами ч.2 ст. 231 Господарського кодексу України за умови, «якщо інше не передбачено законом». Це положення Господарського кодексу України відсилає нас до ч. 2 ст. 549 Цивільного кодексу України, яка однозначно встановлює правило, що у разі невиконання або неналежно виконаного зобов'язання застосовується тільки штраф. Альтернатива тут відсутня.
Просимо внести зміни в п. 8.1 «Проект договору» та виключити пеню за порушення строків постачання або заміни Товару.
Розгорнути
Згорнути
Згідно п. 8.1 Додатку № 3 до документації спрощеної закупівлі «Проект договору», «За порушення строків, передбачених у п. 5.1 розділу 5 та п. 7.4 розділу 7 цього Договору, з Постачальника стягується пеня у розмірі 1 (одного) відсотка від ціни Товару, який не був поставлений/замінений у строк, за кожний день прострочення».
Згідно ч. 3 ст. 549 Цивільного кодексу України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання.
Одночасне застосування пені та штрафу за порушення строків виконання зобов'язання могло б бути за правилами ч.2 ст. 231 Господарського кодексу України за умови, «якщо інше не передбачено законом». Це положення Господарського кодексу України відсилає нас до ч. 2 ст. 549 Цивільного кодексу України, яка однозначно встановлює правило, що у разі невиконання або неналежно виконаного зобов'язання застосовується тільки штраф. Альтернатива тут відсутня.
Просимо внести зміни в п. 8.1 «Проект договору» та виключити пеню за порушення строків постачання або заміни Товару.
Рішення замовника: Вимога не задоволена
26.11.2020 16:39
«Шановний учасник! Враховуючи, що Замовник відноситься до державного сектору економіки, Пункт 8.1 «Проєкту договору» Додатку № 3 до документації спрощеної закупівлі «За порушення строків, передбачених у п. 5.1 розділу 5 та п. 7.4 розділу 7 цього Договору, з Постачальника стягується пеня у розмірі 1 (одного) відсотка від ціни Товару, який не був поставлений/замінений у строк, за кожний день прострочення» викладений за вимогами п. 2 ст. 231 Господарського кодексу України, а тому виключення пені за порушення строків постачання або заміни Товару не є можливим.»
Номер вимоги: UA-2020-11-20-013080-c.a2
Статус: Відхилена
Учасник: Товариство з обмеженою відповідальністю “Пауер-Експерт”, Код ЄДРПОУ:38005513
Дата подання: 26.11.2020 16:02
Шановний Замовнику!
1.)Згідно з формулюваннями п.5. на стр1 ДКТ, п.6 на стр.9 ДКТ та п 5.1.(Проект Договору) на стр. 12 ДКТ (« Поставка Товару здійснюється на підставі заявки Покупця протягом 120 (ста двадцяти) днів після здійснення Покупцем попередньої оплати……») не зрозуміло з якого моменту відраховуються 120 днів на постачання Товару: з дати отримання заявки чи з дати здійснення Покупцем попередньої оплати.
Приймаючи до уваги відсутність пені за порушення термінів оплати авансового платежу в Проекті Договору ДКТ просимо Вас внести зміни до формулювань ДКТ та однозначно зазначити, що «Поставка Товару здійснюється протягом 120 (ста двадцяти) днів за дати здійснення Покупцем попередньої оплати…»
2.) Просимо Вас привести п.8.1 Проекту Договору на стр.13 ДКТ у відповідність чинному Законодавству( п2. Статті 231 Господарського кодексу України), а саме:
«За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.».
З повагою,
ТОВ «Пауер-Експерт»
Розгорнути
Згорнути
1.)Згідно з формулюваннями п.5. на стр1 ДКТ, п.6 на стр.9 ДКТ та п 5.1.(Проект Договору) на стр. 12 ДКТ (« Поставка Товару здійснюється на підставі заявки Покупця протягом 120 (ста двадцяти) днів після здійснення Покупцем попередньої оплати……») не зрозуміло з якого моменту відраховуються 120 днів на постачання Товару: з дати отримання заявки чи з дати здійснення Покупцем попередньої оплати.
Приймаючи до уваги відсутність пені за порушення термінів оплати авансового платежу в Проекті Договору ДКТ просимо Вас внести зміни до формулювань ДКТ та однозначно зазначити, що «Поставка Товару здійснюється протягом 120 (ста двадцяти) днів за дати здійснення Покупцем попередньої оплати…»
2.) Просимо Вас привести п.8.1 Проекту Договору на стр.13 ДКТ у відповідність чинному Законодавству( п2. Статті 231 Господарського кодексу України), а саме:
«За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.».
З повагою,
ТОВ «Пауер-Експерт»
Рішення замовника: Вимога не задоволена
26.11.2020 16:29
Шановний учасник! в оголошенні, в тому числі і в проекті договору прописані чіткі та зрозумілі речі. внесення змін у Вашій редакції не є можливим.
Номер вимоги: UA-2020-11-20-013080-c.c3
Статус: Відхилена
Учасник: Товариство з обмеженою відповідальністю “Пауер-Експерт”, Код ЄДРПОУ:38005513
Дата подання: 10.12.2020 13:55
Шановний Замовнику!
Відповідно до ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі від участника вимогалось, згідно пп.3.3. Перелік документів та даних, що вимагаються від учасника у складі його пропозиції:
1. технічна пропозиція із обов’язковим зазначенням назв та опису характеристик товарів, що запропоновані учасником, та підтвердженням відповідності товару вимогам до предмета закупівлі відповідно до Додатку № 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі.
ТОВ «Пауер-Експерт» надав свою Технічну пропозицію з зазначенням назв та опису характеристик товарів, тим самим підтвердив відповідність постачання товару зазначеного Замовником в оголошенні про проведення срощеної закупівлі.
Просимо відмінити дискваліфікацію та визнати переможцем ТОВ «Пауер-Експерт».
Розгорнути
Згорнути
Відповідно до ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі від участника вимогалось, згідно пп.3.3. Перелік документів та даних, що вимагаються від учасника у складі його пропозиції:
1. технічна пропозиція із обов’язковим зазначенням назв та опису характеристик товарів, що запропоновані учасником, та підтвердженням відповідності товару вимогам до предмета закупівлі відповідно до Додатку № 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі.
ТОВ «Пауер-Експерт» надав свою Технічну пропозицію з зазначенням назв та опису характеристик товарів, тим самим підтвердив відповідність постачання товару зазначеного Замовником в оголошенні про проведення срощеної закупівлі.
Просимо відмінити дискваліфікацію та визнати переможцем ТОВ «Пауер-Експерт».
Рішення замовника: Вимога не задоволена
11.12.2020 13:24
Шановний учасник! У своїй вимозі Ви вірно зауважили, що у складі пропозиції надано Технічну пропозицію (вихідний номер листа №3793-20 від 02.12.2020р.), в якій зазначено, що вона складена «згідно з вимогами замовника, зазначеними в оголошені про проведення спрощеної закупівлі», чим підтвердили вимогу замовника про надання технічної пропозиції із обов’язковим зазначенням назв та опису характеристик товарів, що запропоновані учасником.
Проте на вимогу замовника надати «підтвердженням відповідності товару вимогам до предмета закупівлі відповідно до Додатку № 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі», Вами не було надано підтвердження (листа, довідки, каталогу на відповідний товар тощо). Більш того вказана підстава для відхилення була і в минулій закупівлі (ідентифікатор UA-2020-10-13-003701-c), де були прописані абсолютно однакові вимоги до учасників, проте з незрозумілих для нас причин Вами підготовлено пропозицію з аналогічними невідповідностями.
Проте на вимогу замовника надати «підтвердженням відповідності товару вимогам до предмета закупівлі відповідно до Додатку № 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі», Вами не було надано підтвердження (листа, довідки, каталогу на відповідний товар тощо). Більш того вказана підстава для відхилення була і в минулій закупівлі (ідентифікатор UA-2020-10-13-003701-c), де були прописані абсолютно однакові вимоги до учасників, проте з незрозумілих для нас причин Вами підготовлено пропозицію з аналогічними невідповідностями.
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 04.12.2020 14:37
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю “Пауер-Експерт”
Пошук по цьому учаснику
|
189 000 UAH з ПДВ | 188 045 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "СЕЛКОМ ЕЛЕКТРОНІК"
Пошук по цьому учаснику
|
190 100 UAH з ПДВ | 188 898 UAH з ПДВ | Документи |
|
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ІВАНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Пошук по цьому учаснику
|
190 196 UAH з ПДВ | 188 899 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю “Пауер-Експерт” #38005513
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 188 045 UAH з ПДВ | 09.12.2020 14:52 |
|
ТОВ "СЕЛКОМ ЕЛЕКТРОНІК" #38679759
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 188 898 UAH з ПДВ | 11.12.2020 13:48 |
Переможець
Дата і час публікації: 11.12.2020 13:48
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "СЕЛКОМ ЕЛЕКТРОНІК"
Пошук по цьому переможцю
|
188 898 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 29.12.2020 00:00 - 29.06.2022 00:00
Номер 4-739/2020
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договір № 4-739_2020 ТОВ СЕЛКОМ ЕЛЕКТРОНІК.pdf | Укладений |
188 898
|
30.12.2020 11:44
|
29.12.2020
|
| sign.p7s | Укладений |
30.12.2020 11:47
|
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 29.12.2020 — 29.06.2022 |
| Сума оплати за договором: |
188 898
UAH з ПДВ
|
