Код ДК 021:2015 – 09130000-9 – Нафта і дистиляти (бензин автомобільний А-95)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2021-10-29-006396-a
- 09132000-3 - Бензин
- Завершена
Найменування замовника:
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ЛІКАРНЯ ЕКСТРЕНОЇ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ:
05498677
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
Надія Шевцова,
+380612805714
, tender_shmd@ukr.net
Адреса замовника
Україна, м. Запоріжжя, 69005, Запорізька область, вул. Перемоги, буд. 80
Дата укладення договору
29.11.21
Переможець
ТОВ "ЗОГ- РІТЕЙЛ"
Очікувана вартість
120 001 UAH
з ПДВ
Сума договору
116 604 UAH
Оцінка умов закупівлі:
2
0
0
останні зміни 30.11.21
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 05.11.2021 00:00
Оскарження умов:
до 11.11.2021 00:00
Подання пропозицій:
15.11.2021 15:00
Початок аукціону:
16.11.2021 14:38
Очікувана вартість
120 001 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
600 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
3950 літр
бензин автомобільний А-95
ДК 021:2015: 09132000-3 — Бензин
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
29.10.2021 13:52
29.10.2021 13:51
29.10.2021 13:51
29.10.2021 13:51
29.10.2021 13:51
29.10.2021 13:51
Вимоги про усунення порушення
Номер вимоги: UA-2021-10-29-006396-a.a1
Статус: Відхилена
Учасник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Вест Кард", Код ЄДРПОУ:43603592
Дата подання: 04.11.2021 13:51
Шановний Замовнику.
Проектом договору до процедури спрощеної закупівлі UA-2021-10-29-006396-a
п. VII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН зазначено що:
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
7.2. У разі порушення строків поставки товару, визначених п. 6.3.1. цього Договору, Постачальник сплачує штраф у розмірі 10% від суми Договору.
7.3. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених Договором, крім зобов’язань, передбачених у п.6.3.1., Постачальник сплачує Замовнику неустойку (штраф) у розмірі 5% від суми Договору.
Ураховуючи що згідно умовам чинного законодавства, ст. 231 Господарського Кодексу України встановлено умови по максимальним штрафним санкціям до постачальника, а саме:
У разі порушення строків поставки товару при закупівлі товару за бюджетні кошти, Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1% від суми непоставленого ( несвоєчасно поставленого) товару, за кожний день затримки, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості не поставленого товару.
У випадку поставки неякісного товару Постачальник сплачує на користь Покупця штраф у розмірі 20% вартості не якісного товару,
Враховуюче зазначене просимо внести зміни до проекту договору закупівлі:UA-2021-10-29-006396-a тендерної документації згідно діючого чинного законодавства України в частині розмірів штрафних санкцій.
Розгорнути
Згорнути
Проектом договору до процедури спрощеної закупівлі UA-2021-10-29-006396-a
п. VII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН зазначено що:
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
7.2. У разі порушення строків поставки товару, визначених п. 6.3.1. цього Договору, Постачальник сплачує штраф у розмірі 10% від суми Договору.
7.3. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених Договором, крім зобов’язань, передбачених у п.6.3.1., Постачальник сплачує Замовнику неустойку (штраф) у розмірі 5% від суми Договору.
Ураховуючи що згідно умовам чинного законодавства, ст. 231 Господарського Кодексу України встановлено умови по максимальним штрафним санкціям до постачальника, а саме:
У разі порушення строків поставки товару при закупівлі товару за бюджетні кошти, Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1% від суми непоставленого ( несвоєчасно поставленого) товару, за кожний день затримки, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості не поставленого товару.
У випадку поставки неякісного товару Постачальник сплачує на користь Покупця штраф у розмірі 20% вартості не якісного товару,
Враховуюче зазначене просимо внести зміни до проекту договору закупівлі:UA-2021-10-29-006396-a тендерної документації згідно діючого чинного законодавства України в частині розмірів штрафних санкцій.
Рішення замовника: Вимога не задоволена
08.11.2021 16:30
Замовником не будуть вноситись зміни до проекту договору. Оскільки розмір штрафних санкцій, які передбачені частиною 2 статті 231 ГК України застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором. А також, відповідно до пункту 1 частини 3 статті 6 ЦК сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавтсва і врегулювати свої відносини на власний розсуд.
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 16.11.2021 15:01
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "ЗОГ- РІТЕЙЛ"
Пошук по цьому учаснику
|
116 604 UAH з ПДВ | 116 604 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "ГЛУСКО-КАРТ УКРАЇНА"
Пошук по цьому учаснику
|
119 685 UAH з ПДВ | 119 685 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "ЗОГ- РІТЕЙЛ" #41224168
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 116 604 UAH з ПДВ | 18.11.2021 16:17 |
Переможець
Дата і час публікації: 18.11.2021 16:17
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "ЗОГ- РІТЕЙЛ"
Пошук по цьому переможцю
|
116 604 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 29.11.2021 00:00 - 31.12.2021 00:00
Номер 88/10
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договір 88-10_.pdf | Укладений |
116 604
|
30.11.2021 16:09
|
29.11.2021
|
| sign.p7s | Укладений |
30.11.2021 16:18
|
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 08.12.2021 15:11
| Опис змін: | зміна реквізитів |
| Номер договору: | ДУ1 |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору на наступний рік 30.12.2021 11:42
| Опис змін: | дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку |
| Номер договору: | ДУ 2 |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору на наступний рік 27.01.2022 10:08
| Опис змін: | дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку |
| Номер договору: | ДУ 3 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 29.11.2021 — 31.03.2022 |
| Сума оплати за договором: |
139 924.80
UAH з ПДВ
|
