Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Миколаївської області

  • Ідентифікатор тендеру UA-2023-03-24-010191-a
  • 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
  • Завершена
Найменування замовника:
ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області"
Тип закупівлі
aboveThreshold
Контактна особа замовника
Крамар Наталя Анатоліївна, +380633197586 , kramar.n.a.1966@gmail.com
Адреса замовника
Україна, місто Миколаїв, 54034, Миколаївська область, проспект Миру, 34
Дата укладення договору
28.04.23
Переможець
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВМА­ГІСТРАЛЬ»
Очікувана вартість
658 126 825 UAH з ПДВ
Сума договору
617 120 800 UAH
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 1.05.23
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Інформація про процедуру

Роз’яснення:

до 08.04.2023 00:00

Оскарження умов:

до 08.04.2023 00:00

Подання пропозицій:

11.04.2023 19:53

Очікувана вартість
658 126 825 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
1 316 253.65 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
3 356 447 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.51 %

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі
Мова тендерної пропозиції – українська. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, випадки коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. В разі наявності в тендерній пропозиції документів, складених іншою мовою, обов’язково повинен бути переклад на українську мову. Переклад має бути підписаний або завірений особою, уповноваженою на підписання тендерної пропозиції та засвідчений печаткою Учасника, в разі її використання, або може бути засвідчений нотаріально, або легалізований у встановленому порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Допускається наявність в пропозиції учасника копій документів російською мовою, складених учасником в минулих періодах, або наданих сторонніми підприємствами чи установами, таких як: накази про призначення, протоколи зборів, договори, накладні, акти, виписки, листи-відгуки, технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості, трудові книжки тощо. Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї здійснюється Замовником відповідно до пункту 51 Особливостей. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 3 дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до Замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до Замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до Замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів із дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання Замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів Замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель із одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше як на чотири дні. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується Замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться Замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до пункту 51 Особливостей. У разі продовження замовником строків подання тендерної пропозиції учасник повинен подавати пропозиції з урахуванням змінених строків, зокрема з урахуванням вимог тендерної документації щодо термінів дії документів тендерної пропозиції. У разі, якщо учасник до внесення змін до строку подання пропозицій вже подав свою тендерну пропозицію, він має до закінчення нового строку подання пропозицій поновити файли з копіями необхідних документів (до завантажити зміни або оновлені документи), у т.ч. електронної гарантії (у разі потреби)Тендерна пропозиція повинна містити підтвердження надання учасником процедури закупівлі забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення конкурентної процедури, яке має бути надане у формі електронної гарантії (банківська гарантія) (далі – гарантія) з накладенням кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі – банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства, електронна гарантія обов’язково повинна містити реквізити щодо назви закупівлі та її номеру на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження КЕП банківської гарантії, подана Учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Банківська гарантія надана банком-нерезидентом та долучена Учасником до своєї тендерної пропозиції, має бути оформлена відповідно до уніфікованих правил, які регулюють використання відповідного інструмента та офіційно видані Міжнародною Торгівельною Палатою (Uniform Rulesfor Demand Guarantees, ICC Publication 758 — URDG758 або International Standby Practices, ICC Publication 590 — ISP98). Банківська гарантія, надана банком-нерезидентом, повинна бути авізована через авізуючий банк, що є резидентом України. Учасник у складі тендерної пропозиції подає документ, що підтверджує авізування банківської гарантії, наданої банком-нерезидентом, проведене авізуючим банком-резидентом в електронній формі, з обов’язковим накладанням КЕП авізуючого банку. Гарантія повинна бути оформлена відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року №5) та обов’язковим дотриманням вимог наказу Мінекономіки від 14 грудня 2020 року №2628 «Про затвердження форм і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.03.2021 за №275/35897. Розмір забезпечення тендерної пропозиції визначається Замовником відповідно до частини першої статті 25 Закону та становить 1316253, 65 гривень (Один мільйон триста шістнадцять тисяч двісті п'ятдесят три гривні 65 копійок). Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) — не менше 120 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошені про проведення відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності повного грошового покриття на весь строк дії гарантії надається довідка з Банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття, видані Банком-гарантом, завірені печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого Банку-гаранта із наданням підтвердження повноважень такої уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника (Принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Усі витрати, пов'язані з оформленням та поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів учасника. Реквізити Замовника для оформлення гарантії: Державне підприємство «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» Код ЄДРПОУ 43960127 проспект Миру, будинок № 34, місто Миколаїв, 54034, Миколаївська область, Україна +38(097) 718-00-60 р/р UA118201720344351001107051443 Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172 Подання інформації під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель Замовникам забороняється вимагати від Учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (частина восьма стаття 12 цього Закону). Тендерна пропозиція в складі якої буде гарантія, що не відповідає умовам цієї тендерної документації буде відхилена Замовником на підставі пункту 41 Особливостей..
Розгорнути Згорнути

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 послуга
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Миколаївської області
ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Критерії вибору переможця

Очікувана вартість:
100%

Тендерна документація

Запитання до процедури

щодо терміну (строку) надання послуг (робіт)

Дата подання: 02.04.2023 21:52
Дата відповіді: 05.04.2023 14:07
Шановний Замовник! Відповідно до п. 1.4.1 Розділу 1 тендерної документації строк надання послуг (виконання робіт): ДО 30 КВІТНЯ 2024 РОКУ. В той же час в п. 2.1. Розділу 2 проекту договору, викладеному в Додатку № 9 до тендерної документації, зазначено: «ТЕРМІН (СТРОК) НАДАННЯ ПОСЛУГ (РОБІТ): З ДАТИ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ ДО ДНЯ ПРИПИНЕННЯ ЧИ СКАСУВАННЯ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ (АБО В ОКРЕМИХ ЇЇ МІСЦЕВОСТЯХ)». Просимо Вас уточнити (узгодити) зазначені пункти та, у разі необхідності, внести відповідні зміни до тендерної документації.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Замовник розглянув Ваше звернення та відповідає наступне. Замовником будуть внесені зміни до тендерної документації.

Реєстр пропозицій

Дата і час розкриття: 11.04.2023 19:53

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВМА­ГІСТРАЛЬ»
Пошук по цьому учаснику
617 120 800 UAH з ПДВ 617 120 800 UAH з ПДВ Документи

Публічні документи

17.04.2023 12:50
sign.p7s
13.04.2023 09:12
sign.p7s
11.04.2023 16:18
sign.p7s
11.04.2023 08:41
sign.p7s
11.04.2023 07:41
sign.p7s
11.04.2023 07:40
Довідка МТБ.pdf
11.04.2023 07:40
ГНЕЙС-С.rar
11.04.2023 07:40
Статут+опис.pdf
11.04.2023 07:40
Витяг ЄДРПОУ.pdf
11.04.2023 07:40
Довідка АБЗ.pdf
11.04.2023 07:40
Техпаспорти.rar
11.04.2023 07:40
ДИПЛОМИ.rar
11.04.2023 07:40
ТРАНСПІВДЕНЬ.rar

Отримані пропозиції

Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВМА­ГІСТРАЛЬ»
#44423181
Пошук по цьому переможцю
Переможець 617 120 800 UAH з ПДВ 14.04.2023 20:10

Документи

11.04.2023 19:54
edr_identification.yaml
14.04.2023 20:10
sign.p7s

Переможець

Дата і час публікації: 14.04.2023 20:10

Учасник Пропозиція Документи
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВМА­ГІСТРАЛЬ»
Пошук по цьому переможцю
#44423181
617 120 800 UAH з ПДВ Документи

Документи

11.04.2023 19:54
edr_identification.yaml
14.04.2023 20:10
sign.p7s

Укладений договір


Строк дії 28.04.2023 00:00 - 30.04.2024 23:59
Номер 1/ЕУ
Контракт Статус Сума Опубліковано Укладений
Договір Укладений
617 120 800
01.05.2023 12:18
28.04.2023
sign.p7s Укладений
01.05.2023 12:21

Зміни до договору

Покращення якості предмета закупівлі 01.05.2023 12:47
Опис змін: 1. Сторони погодили внести зміни та доповнення до Договору № 1/ЕУ від «28 » квітня 2023 року та викласти у наступній редакції: 2. Внести зміни до Розділу 1. Договору доповнивши пунктами 1.5.-1.12. та викласти в наступній редакції: «1.5. Послуги виконуються Виконавцем згідно планів-завдань, актів дефектів, наданих та затверджених Замовником. 1.6. Виконавець приймає від Замовника право на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Миколаївської області, технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній рух» та Додатку 1 до цього Договору. 1.7. На період дії Договору та протягом гарантійного строку експлуатації, Виконавець відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання доріг, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного експлуатаційного утримання, допущеного з вини Виконавця, а також забезпечує повне майнове відшкодування Замовнику у разі заподіяння збитків користувачами доріг, якщо такі збитки завдані з вини Виконавця. Передбачена відповідальність Виконавця настає виключно під час надання послуг та протягом гарантійного строку експлуатації. 1.8. При виникненні причин, що заважають Виконавцю надати послуги у встановлені терміни (стихійні лиха, повені та ін.), він вносить пропозиції Замовнику про коригування термінів їх надання. 1.9. У разі виявлення Виконавцем надзвичайних або аварійних ситуацій, на дорогах загального користування місцевого значення Миколаївської області, він зобов'язаний негайно поставити до відома Замовника і при його згоді приступити до виконання аварійних робіт (послуг).У всіх випадках, у разі виявлення на вищевказаних автомобільних дорогах будь-яких відхилень від вимог стандартів, норм і правил, які діють у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Виконавець негайно встановлює необхідні технічні засоби організації дорожнього руху, відповідно до діючих нормативів та за письмовим рішенням Замовника вводить необхідні обмеження у русі. Виконавець інформує Замовника про факти несанкціонованого проведення будь-яких послуг в смузі відведення автомобільних доріг та надає Замовнику за визначеним ним порядком і формою інформацію про стан проїзду на автодорогах. 1.10. Виконавець, за завданням Замовника, зобов’язаний брати участь в обстеженні дорожніх умов (роботі комісії), в місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах, які обслуговуються. 1.11. Виконавець, за завданням Замовника, виконує у встановлені ним терміни заходи з підготовки та проходження осінньо-зимового періоду, керованого пропуску льодоходу, весняних паводків, виконання вимог цивільного захисту. 1.12. У випадку зміни протяжності автомобільних доріг, зазначених в Додатку 1, (в результаті реконструкції, капітального або поточного ремонту тощо) з ініціативи Замовника, умови Договору підлягають зміні шляхом укладення Сторонами додаткової угоди. Також у випадку зміни нормативно-правових актів, що стосуються переліку автомобільних доріг, зазначених в Додатку 1, договір приводиться у відповідність до вимог чинного нормативно-правового акту шляхом укладення Сторонами додаткової угоди». 3. Внести зміни до Розділу 4. Договору доповнивши пунктами 4.2.8., 4.2.9. та викласти в наступній редакції: «4.2.8. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк до 10 календарних днів. 4.2.9. У випадку ДТП, що спричинене неналежним утриманням автомобільної дороги на місце події, запрошується представник Замовника». 4. Внести зміни та доповнення до Розділу 7. Договору, а саме в пункт 7.1. та доповнити пунктами 7.3, 7.4. та викласти в наступній редакції: «7.1. Виконавець має право залучати до виконання робіт Субпідрядників/субвиконавців, які передбачалися за письмовим погодженням із Замовником у порядку, встановленому чинним законодавством і цим Договором. Замовник в термін до 5 (п’яти) робочих днів після одержання запиту Виконавця повідомляє його про прийняте рішення. Укладання субпідрядних договорів/договорів з субвиконавцями не створює будь-яких правових відносин (зобов’язань) між Замовником і Субвиконавцем. При залученні Субпідрядників/субвиконавців, Виконавець контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. Виконавець координує виконання робіт субпідрядниками/субвиконавцями на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань. Субпідрядники/субвиконавці, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: - наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договору підряду; - наявність ліцензії (дозволу) на надання послуг, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством; Документи, що підтверджують відповідність Субвиконавця вищезазначеним вимогам подаються Замовнику Виконавцем одночасно із зверненням стосовно погодження залучення Субвиконавця, а саме: - копія ліцензії (дозволу) Субвиконавця на надання послуг, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством; - копія інформаційної довідки Субвиконавця про наявність необхідного обладнання для надання послуг відповідно до технології надання послуг, а також з дотриманням діючих норм і правил надання послуг; - копія інформаційної довідки Субвиконавця про наявність кваліфікованих працівників для надання послуг; - лист-погодження від Субвиконавця, про те, що він ознайомлений із основними умовами цього договору, ці умови є для нього зрозумілими, прийнятними та він зобов’язується виконати всі умови договору між ним та Виконавцем. У зверненні стосовно погодження Субпідрядника/субвиконавця Виконавець обов’язково зазначає інформацію щодо виду робіт, які доручаються Субпідряднику/субвиконавцю. Замовник має право відмовити у залученні запропонованого субпідрядника/субвиконавця з обґрунтуванням причин такої відмови і протягом 5 (п’яти) робочих днів письмово повідомити Виконавця про мотивовану відмову. Виконавець може укладати договори з субпідрядними організаціями для виконання робіт за цим Договором тільки після погодження з Замовником. При цьому Виконавець зобов’язується при укладенні таких Договорів із Субпідрядниками/субвиконавцями визначити їх істотною умовою зобов’язання Субпідрядника/субвиконавця утриматись від пред’явлення будь-яких вимог до Замовника пов’язаних із виконанням такого Договору Субпідряду. За якість робіт наданих Субпідрядником/субвиконавцем несе відповідальність Виконавець. Приймання робіт, наданих Субпідрядниками/субвиконавцями, здійснює Виконавець. У разі відсутності погодження Замовника на залучення Виконавцем Субпідрядника/субвиконавця або наявної відмови у залученні останнього, Замовник має право відмовити Виконавцю та/або Субпідряднику/субвиконавцю у прийнятті виконаних Субпідрядником/субвиконавцем робіт. 7.3. Виконавець при укладенні договорів із субвиконавчими організаціями покладає на залучені Субвиконавчі організації зобов’язання щодо дотримання ними при виконанні робіт чинних в Україні нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних, протипожежних правил, інших вимог законодавства, а також відповідальність за порушення Субвиконавчими організаціями вимог цих нормативно-правових актів, правил тощо. При виконанні робіт Субвиконавці не можуть використовуватися матеріальні ресурси, та виконуватися роботи, які виконуються Субвиконавцями у способи, що загрожують життю та здоров’ю людей, чи призводять до порушення екологічних, протипожежних, санітарних правил, правил щодо охорони праці та інших, встановлених законодавством України вимог. 7.4. Відповідальність за залучення для надання послуг робітників та ІТП в достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Виконавець. Виконавець повинен дотримуватись трудового законодавства України, створювати необхідні умови для праці та відпочинку на місцях виконання послуг. Виконавець відповідає за дії своїх працівників на будівельному майданчику (місці надання послуг), вживає необхідні заходи для недопущення ними порушень технологічної та виробничої дисципліни, правил охорони праці при наданні послуг, громадського порядку, інших порушень чинного законодавства». 5. Внести зміни та доповнення до Розділу 9. Договору, а саме доповнити пунктами 9.7., 9.8. та викласти в наступній редакції: «9.7. Місце надання послуг - автомобільні дороги загального користування місцевого значення Миколаївської області. 9.8. Замовник надає дозвільні документи Виконавцю у яких є необхідність їх оформлення або у порядку встановленому законодавством делегує йому право на оформлення (отримання) таких документів». 6. Внести зміни та доповнення до Розділу 10. Договору, а саме доповнити пунктами 10.10-10.16. та викласти в наступній редакції: «10.10. Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта наданих послуг (виконаних робіт) з наступними гарантійними строками експлуатації: – роботи, виконані на покритті (крім тимчасових аварійних робіт та зимового утримання) - не менше ніж 1 рік з моменту прийняття наданих послуг; – дорожні знаки – 7 років (згідно ДСТУ 4100:2014); – дорожня розмітка фарбою – 6 місяців (згідно ДСТУ 2587:2010); – бар’єрне огородження – 10 років (згідно ДСТУ Б В.2.3-12-2004). 10.11. Виконавець відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку експлуатації. Перебіг гарантійного строку експлуатації об’єктів на яких надані послуги розпочинається з дати підписання «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) Сторонами договору і продовжується на строк, впродовж якого покриття не могло експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Виконавець. 10.12. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку експлуатації, визначеного пунктом 10.10. цього Договору експлуатації на об’єкті наданих послуг недоліків, відповідальність за які несе Виконавець, зобов’язаний письмо повідомити про це Виконавця і запросити його для складання протягом 5 робочих днів відповідного Акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених недоліків. 10.13. У випадку відмови Виконавця взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Виконавцю для усунення ним недоліків. Якщо Виконавець не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого підрядника із компенсацією витрат на виконання цієї послуги за рахунок Виконавця. 10.14. Виконавець не нестиме відповідальності за недоліки об’єкта, що сталися внаслідок не залежних від нього обставин, а також за недоліки, відомі на момент початку надання послуг. 10.15. Якість предмета закупівлі може бути покращена за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі. 10.16. Виконавець гарантує можливість експлуатації об’єкта, на якому надавалися послуги, відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня прийняття наданих послуг Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений Договором або нормативними актами». 7. Внести зміни та доповнення до Розділу 13. Договору, а саме доповнити пунктом 13.5. та викласти в наступній редакції: «13.5. Послуги, надані Субвиконавцем можуть оплачуватися напряму з розрахункового рахунку Замовника на розрахунковий рахунок Субвиконавця. Замовник проводить оплату за фактично надані послуги протягом 3 (трьох) банківських днів після надання Субвиконавцем відповідних документів на оплату, при наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника на ці цілі. При цьому, від Субвиконавця повинні надійти наступні документи: - лист-звернення Субвиконавця про необхідність оплати виконаних послуг на рахунок Субвиконавця напряму із зазначенням необхідних для такої оплати реквізитів; - рахунок Субвиконавця на оплату наданих послуг; - форми №КБ-2в та №КБ-3, підписані Виконавцем та Субвиконавцем. Про оплату послуг напряму Субвиконавцю Замовник повідомляє Виконавця наступного робочого дня після отримання вищезазначених документів. Питання подальших розрахунків між Виконавцем та Субвиконавцем вирішуються без участі Замовника». 8. Внести зміни та доповнення до Розділу 14. Договору, а саме в пункт 14.2. та доповнити пунктами 14.3-14.5. та викласти в наступній редакції: «14.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: 14.2.1. Виконавець несе відповідальність в тому числі за невиконання, несвоєчасне або неналежне/неякісне виконання робіт (послуг) відповідно до ст. 231 Господарського кодексу України. 14.2.2. У випадку неможливості досягнення взаємної згоди мирним шляхом, Сторони передають спір на розгляд до суду для вирішення справи по суті в порядку, встановленому діючим законодавством України. 14.2.3. Виконавець несе відповідальність за дотримання всіх необхідних правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час виконання послуг та організацію безпечного проїзду транспорту під час надання ним послуг. 14.2.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб (форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови. 14.2.5. Виконавець також несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов’язань за Договором: - за порушення строків надання послуг, передбачених Договором, стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка їх вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості; - у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів) спричинених винними діями Виконавця, виявлених Замовником чи контролюючими органами, протягом гарантійного строку експлуатації сплачує штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісно виконаних послуг. Крім сплати штрафних санкцій Виконавець компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором. За несвоєчасне або неналежне виконання сторонами інших своїх зобов’язань за Договором винна сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення. - за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісних послуг; 14.2.6. Сплата за відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі. 14.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження результату наданих послуг до його прийняття Замовником несе Виконавець, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. 14.4. Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником. Якщо Виконавець у процесі надання послуг виявляє прорахунки і недоліки у наданих Замовником документах, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки надання послуг, він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі. Якщо після цього Замовник у письмовій формі наполягає на продовженні надання послуг, Виконавець приймає це рішення до виконання, але він не відповідає за можливі наслідки того, про що він зробив попередження. З моменту підписання цього договору Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження переданих йому на утримання складових елементів автомобільних доріг. У разі випадкового пошкодження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги до передачі його Замовнику Виконавець зобов'язаний терміново повідомити про це Замовника, та негайно власними силами усунути пошкодження. На вимогу Замовника Виконавець подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Виконавцем може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб. 14.5. Виконавець зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню результату наданих послуг з експлуатаційного утримання. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин». 9. Внести зміни та доповнення до Розділу 15. Договору, а саме доповнити пунктами 15.2.-15.5. та викласти в наступній редакції: «15.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 15.3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 15.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) днів з дня розірвання цього Договору. 15.5. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України». 10. Внести зміни та доповнення до Розділу 19. Договору, а саме доповнити пунктами 19.3.,19.4. та викласти в наступній редакції: «19.3. Договір може бути розірваний з ініціативи Замовника у разі неодноразового невиконання Виконавцем взятих ним зобов’язань. 19.4. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін з причин, що є суттєвими для виконання цього договору». 11. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками. 12. У всьому іншому, що не передбачено цією угодою, обов’язковими будуть умови вищезазначеного Договору. 13. Дана додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін та є невід’ємною частиною Договору.
Номер договору: 1
Контракт:
Покращення якості предмета закупівлі 20.11.2023 14:39
Опис змін: 1. Сторони дійшли згоди внести зміни та доповнення до Договору № 1/ЕУ від 28 квітня 2023 року та викласти у наступній редакції: 1.1. Додаток 3 – План фінансування до Договору викласти в редакції, що додається. 2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, обов’язковими будуть умови вищезазначеного Договору. 3. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками. 4. Дана Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони та є невід’ємною частиною Договору № 1/ЕУ від 28 квітня 2023 року
Номер договору: 2
Контракт:
Покращення якості предмета закупівлі 23.12.2023 11:56
Опис змін: 1. Сторони дійшли згоди внести зміни та доповнення до Договору № 1/ЕУ від 28 квітня 2023 року та та викласти п. 3.1. Договору в наступній редакції: 1.1. «п. 3.1. Ціна Договору визначається на підставі договірної ціни (Додаток 2 до Договору) і становить 617 120 800,00 грн. (шістсот сімнадцять мільйонів сто двадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) з ПДВ. Ціна Договору розподіляється по роках наступним чином: 2023 рік – 290 104 136,72 грн. (двісті дев'яносто мільйонів сто чотири тисячі сто тридцять шість гривень 72 копійки) з ПДВ; 2024 рік – 327 016 663,28 грн. (триста двадцять сім мільйонів шістнадцять тисяч шістсот шістдесят три гривні 28 копійок) з ПДВ. Договірна ціна є твердою. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань на ці цілі, передбачених планом(ами) використання бюджетних коштів». 2. Сторони дійшли згоди внести зміни та доповнення до Договору № 1/ЕУ від 28 квітня 2023 року та викласти п. 11.1. Договору у наступній редакції: 2.1. «п.11.1. Фінансування послуг здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, що не суперечать діючому законодавству. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам становить 596 765 451,00 грн. (п'ятсот дев'яносто шість мільйонів сімсот шістдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят одна гривня 00 копійок). За рахунок коштів з обласного бюджету становить 20 355 349,00 грн. (двадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч триста сорок дев'ять гривень 00 копійок).
Номер договору: 3
Контракт:
Покращення якості предмета закупівлі 23.12.2023 12:02
Опис змін: 1. Сторони дійшли згоди внести зміни та доповнення до Договору № 1/ЕУ від 28 квітня 2023 року та викласти абзац 1 пункту 13.2. у наступній редакції: 1.1. «п.13.2. За письмовим зверненням Виконавця останньому протягом 5 (п’яти) банківських днів може бути наданий аванс на строк не більше 3 місяців у розмірі, що не перевищує 30% вартості послуг за Договором, надання яких здійснюється протягом поточного чи наступного бюджетного періоду згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641) та відповідно до Положення про здійснення в поточному бюджетному періоду попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». 2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, обов’язковими будуть умови вищезазначеного Договору. 3. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками. 4. Дана Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони та є невід’ємною частиною Договору № 1/ЕУ від 28 квітня 2023 року.
Номер договору: 4
Контракт:
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини)
priceReductionWithoutQuantity 01.04.2024 12:29
Опис змін: 1. Сторони за взаємною згодою, вирішили продовжити строк дії договору на підставі п.п. 18.2., 2.2., Договору та внести зміни виклавши п. 18.1. та п. 2.1. Договору у наступній редакції: 1.1. «п. 18.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє по 01.07.2024, а в частині виконання грошових зобов’язань - до повного їх виконання». 1.2. «п. 2.1. Термін (строк) надання послуг (робіт) – до 01.07.2024. Термін (строк) виконання конкретних видів та обсягів робіт (послуг), що доручаються до виконання Виконавцю та визначаються завданнями, узгодженими Замовником, та/або листами за підписом уповноваженого на це представника Замовника, визначається Замовником в межах терміну (строку), зазначеного у п.2.1. Договору. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про призупинення робіт або прискорення, а Виконавець зобов’язаний виконати такі рішення Замовника. 2. На підставі підпункту 1 пункту 3.2. Договору Сторони домовились узгодити зміну ціни та викласти п. 3.1. Договору в наступній редакції: 2.1. «п. 3.1. Ціна Договору визначається на підставі договірної ціни (Додаток 2 до Договору) і становить 313 698 982,68 грн (триста тринадцять мільйонів шістсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят дві гривні 68 копійок) з ПДВ. Ціна Договору розподіляється по роках наступним чином: 2023 рік – 290 104 136,72 грн (двісті дев'яносто мільйонів сто чотири тисячі сто тридцять шість гривень 72 копійки) з ПДВ; 2024 рік – 23 594 845,96 грн (двадцять три мільйони п'ятсот дев'яносто чотири тисячі вісімсот сорок п'ять гривень 96 копійок) з ПДВ. Договірна ціна є твердою. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань на ці цілі, передбачених планом(ами) використання бюджетних коштів». 3. Сторони дійшли згоди внести зміни та доповнення до Договору № 1/ЕУ від 28 квітня 2023 року та викласти п. 11.1. Договору у наступній редакції: 3.1. «п.11.1. Фінансування послуг здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, що не суперечать діючому законодавству. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам становить 293 343 633,68 грн (двісті дев'яносто три мільйони триста сорок три тисячі шістсот тридцять три гривні 68 копійок). За рахунок коштів з обласного бюджету становить 20 355 349,00 грн (двадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч триста сорок дев'ять гривень 00 копійок). 4. Додаток 2 – Договірна ціна до Договору викласти в редакції, що додається. 5. Додаток 3 – План фінансування до Договору викласти в редакції, що додається. 6. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, обов’язковими будуть умови вищезазначеного Договору. 7. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками. 8. Дана Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони та є невід’ємною частиною Договору № 1/ЕУ від 28 квітня 2023 року. 9. Додаток до Додаткової угоди № 5 до Договору № 1/ЕУ від 28 квітня 2023 року:
Номер договору: 5
Контракт:
Зменшення обсягів закупівлі
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 01.04.2024 16:04
Опис змін: 1. Сторони за взаємною згодою, вирішили продовжити строк дії договору на підставі п.п. 18.2., 2.2., Договору та внести зміни виклавши п. 18.1. та п. 2.1. Договору у наступній редакції: 1.1. «п. 18.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє по 01.07.2024, а в частині виконання грошових зобов’язань - до повного їх виконання». 1.2. «п. 2.1. Термін (строк) надання послуг (робіт) – до 01.07.2024. Термін (строк) виконання конкретних видів та обсягів робіт (послуг), що доручаються до виконання Виконавцю та визначаються завданнями, узгодженими Замовником, та/або листами за підписом уповноваженого на це представника Замовника, визначається Замовником в межах терміну (строку), зазначеного у п.2.1. Договору. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про призупинення робіт або прискорення, а Виконавець зобов’язаний виконати такі рішення Замовника. 2. На підставі підпункту 1 пункту 3.2. Договору Сторони домовились узгодити зміну ціни та викласти п. 3.1. Договору в наступній редакції: 2.1. «п. 3.1. Ціна Договору визначається на підставі договірної ціни (Додаток 2 до Договору) і становить 313 698 982,68 грн (триста тринадцять мільйонів шістсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят дві гривні 68 копійок) з ПДВ. Ціна Договору розподіляється по роках наступним чином: 2023 рік – 290 104 136,72 грн (двісті дев'яносто мільйонів сто чотири тисячі сто тридцять шість гривень 72 копійки) з ПДВ; 2024 рік – 23 594 845,96 грн (двадцять три мільйони п'ятсот дев'яносто чотири тисячі вісімсот сорок п'ять гривень 96 копійок) з ПДВ. Договірна ціна є твердою. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань на ці цілі, передбачених планом(ами) використання бюджетних коштів». 3. Сторони дійшли згоди внести зміни та доповнення до Договору № 1/ЕУ від 28 квітня 2023 року та викласти п. 11.1. Договору у наступній редакції: 3.1. «п.11.1. Фінансування послуг здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, що не суперечать діючому законодавству. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам становить 293 343 633,68 грн (двісті дев'яносто три мільйони триста сорок три тисячі шістсот тридцять три гривні 68 копійок). За рахунок коштів з обласного бюджету становить 20 355 349,00 грн (двадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч триста сорок дев'ять гривень 00 копійок).
Номер договору: 5
Контракт:

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання