Роботи по реконструкції будівлі на проспекті Правди, 4 для розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Подільському районі (будівельні роботи) (коригування) (ДК 021:2015 “45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт”)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2023-06-08-012503-a
- 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт
- Завершена
Найменування замовника:
Управління будівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Код ЄДРПОУ:
37570711
Тип закупівлі
aboveThreshold
Контактна особа замовника
Руслан Писарук,
+380444251304
, vkb_podilrda@kmda.gov.ua
Адреса замовника
Україна, Київ, 04070, м. Київ, вул.Борисоглібська 14
Дата укладення договору
6.07.23
Переможець
ТОВ "Ж.О.К."
Очікувана вартість
107 177 300 UAH
з ПДВ
Сума договору
95 785 243.43 UAH
Оцінка умов закупівлі:
2
0
0
останні зміни 6.07.23
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 13.06.2023 00:00
Оскарження умов:
до 13.06.2023 00:00
Подання пропозицій:
16.06.2023 00:00
Початок аукціону:
16.06.2023 12:13
Очікувана вартість
107 177 300 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
535 887 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 лот
Роботи по реконструкції будівлі на проспекті Правди, 4 для розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Подільському районі (будівельні роботи) (коригування) (ДК 021:2015 “45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт”)
ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
09.06.2023 17:12
09.06.2023 17:10
08.06.2023 15:40
08.06.2023 15:40
08.06.2023 15:40
08.06.2023 15:40
08.06.2023 15:40
08.06.2023 15:40
08.06.2023 15:40
08.06.2023 15:40
08.06.2023 15:40
08.06.2023 15:40
08.06.2023 15:40
08.06.2023 15:40
08.06.2023 15:40
08.06.2023 15:40
08.06.2023 15:40
Запитання до процедури
Дозвільні документи
Дата подання: 09.06.2023 19:08
Дата відповіді: 12.06.2023 11:07
Під час дії воєнного стану діють особливості отримання ліцензій на провадження господарської діяльності, дозволів та декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та регулюються такими нормативно-правовими актами:
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
Закон України "Про охорону праці";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки";
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 "Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 № 357 "Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану";
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 року №314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану».
Будь ласка внесить зміни
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Шановний учасник, тендерна документація із закупівлі робіт по реконструкції будівлі на проспекті Правди, 4 для розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Подільському районі (будівельні роботи) (коригування) (ДК 021:2015 “45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт”) складена відповідно до чинного законодавства України на теперішній час та враховує вимоги сьогодення. Замовник від учасника вимагає документацію в рамках діючого на сьогодні законодавства в цілому, що не потребує повного переліку існуючої нормативно-правової бази на теперішній час та внесення даної інформації у тендерну документацію.
Фінанасова спроможність
Дата подання: 12.06.2023 09:32
Дата відповіді: 12.06.2023 11:32
Шановний Замовнику закупівлі, відповідно до вимог тендерної документації, учасники мають підтвердити фінансову спроможність: "Фінансова спроможність учасника визначається відповідно до поданої фінансової звітності за рядком 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі не меншому, ніж 100% від очікуваної вартості закупівлі (без ПДВ)", просимо вказати конкретно, яку суму (цифорамии чи словами) мають підтвердити учасники для відповідності вказаному критерію?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Шановний учасник, відповідно до розміщеної тендерної документації у пункті 4 «Наявність фінансової спроможності» розділі кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі на ст. 28 зазначається, що на підтвердження наявності фінансової спроможності учасника необхідно надати:
4.1. На підтвердження обсягу річного доходу (виручки) учасник надає Фінансову звітність у складі Балансу (звіту про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) та звіту про рух грошових коштів, або Фінансову звітність малого підприємства в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) (для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб та юридичних осіб), або Фінансову звітність мікропідприємства в складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) (для суб'єктів малого підприємництва - юpидичних осіб, які відповідають критеріям мікропідприємництва).
Фінансова звітність повинна бути надана за останній звітний період (рік) – 2022 р. із відміткою органу статистики або сканованою квитанцію про прийняття звітності вищезазначеним органом.
Фінансова спроможність учасника визначається відповідно до поданої фінансової звітності за рядком 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі не меншому, ніж 100% від очікуваної вартості закупівлі (без ПДВ).
4.1. На підтвердження обсягу річного доходу (виручки) учасник надає Фінансову звітність у складі Балансу (звіту про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) та звіту про рух грошових коштів, або Фінансову звітність малого підприємства в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) (для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб та юридичних осіб), або Фінансову звітність мікропідприємства в складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) (для суб'єктів малого підприємництва - юpидичних осіб, які відповідають критеріям мікропідприємництва).
Фінансова звітність повинна бути надана за останній звітний період (рік) – 2022 р. із відміткою органу статистики або сканованою квитанцію про прийняття звітності вищезазначеним органом.
Фінансова спроможність учасника визначається відповідно до поданої фінансової звітності за рядком 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі не меншому, ніж 100% від очікуваної вартості закупівлі (без ПДВ).
Наявність кваліфікованих працівників
Дата подання: 12.06.2023 10:11
Дата відповіді: 12.06.2023 14:51
Учасники процедури закупівлі повинні підтвердити наявність сертифікованого інженера-проектувальника в частині кошторисної документації, що перебуває у штаті працівників учасника. Відповідно до чинного Законодавства України, форма працевлаштування може бути різною та погоджується між працівником та роботодавцем у відповідності до КЗоТ. Чи буде достатнім підтвердження наявності сертифікованого інженера-проектувальника працевлаштованого по договору ЦПХ?
Розгорнути
Згорнути
відповідь:
Шановний учасник, відповідно до розміщеної тендерної документації у пункті 2 «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» у розділі кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі на ст. 27 зазначається, що на підтвердження наявності в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідно надати:
2.1. Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, із інформацією про працівників учасника, зокрема ПІБ інженерно-технічних працівників та робітників основних будівельних професій, їх посаду із розрядом (у випадках, коли професія передбачає розряди) та здобуту освіту із спеціальністю, підставу залучення (трудовий договір/контракт/договір цивільно–правового характеру або працівник субпідрядника).
Довідка повинна підтверджувати наявність в учасника наступних працівників:
ІТП:
• Головного інженера, який повинен мати вищу освіту в сфері будівництва за спеціалізацією промислове і цивільне будівництво та бути працевлаштованим в учасника за основним місцем роботи.
• Начальника дільниці, який повинен мати вищу освіту.
• Інженера з проектно-кошторисної роботи або відповідного цій посаді фахівця.
• Інженера з охорони праці.
2.2. На підтвердження наявності зазначених у Довідці працівників та їх кваліфікації надати:
2.2.1. Трудові книжки (перша сторінка із ПІБ працівника та сторінка із записом про прийом на роботу до учасника) або накази про прийняття на роботу та переведення на займану посаду чи витяги із них, або копії договорів цивільно-правового характеру або копії трудових договорів чи контрактів.
У разі надання договорів цивільно-правового характеру у них повинно бути вказано строк їх дії (вказано конкретні строки виконання робіт та дії договору), що повинен бути не меншим від строку виконання робіт, що є предметом цієї закупівлі;
2.2.2. Дипломи про освіту ІТП, зазначених у довідці (без додатків).
2.1. Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, із інформацією про працівників учасника, зокрема ПІБ інженерно-технічних працівників та робітників основних будівельних професій, їх посаду із розрядом (у випадках, коли професія передбачає розряди) та здобуту освіту із спеціальністю, підставу залучення (трудовий договір/контракт/договір цивільно–правового характеру або працівник субпідрядника).
Довідка повинна підтверджувати наявність в учасника наступних працівників:
ІТП:
• Головного інженера, який повинен мати вищу освіту в сфері будівництва за спеціалізацією промислове і цивільне будівництво та бути працевлаштованим в учасника за основним місцем роботи.
• Начальника дільниці, який повинен мати вищу освіту.
• Інженера з проектно-кошторисної роботи або відповідного цій посаді фахівця.
• Інженера з охорони праці.
2.2. На підтвердження наявності зазначених у Довідці працівників та їх кваліфікації надати:
2.2.1. Трудові книжки (перша сторінка із ПІБ працівника та сторінка із записом про прийом на роботу до учасника) або накази про прийняття на роботу та переведення на займану посаду чи витяги із них, або копії договорів цивільно-правового характеру або копії трудових договорів чи контрактів.
У разі надання договорів цивільно-правового характеру у них повинно бути вказано строк їх дії (вказано конкретні строки виконання робіт та дії договору), що повинен бути не меншим від строку виконання робіт, що є предметом цієї закупівлі;
2.2.2. Дипломи про освіту ІТП, зазначених у довідці (без додатків).
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 16.06.2023 12:36
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "Ж.О.К."
Пошук по цьому учаснику
|
104 637 835.43 UAH з ПДВ | 104 637 835.43 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "КОНСАЛТ-ВМ"
Пошук по цьому учаснику
|
107 177 300 UAH з ПДВ | 107 177 300 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "Ж.О.К." #41821647
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 104 637 835.43 UAH з ПДВ | 23.06.2023 10:32 |
Переможець
Дата і час публікації: 23.06.2023 10:32
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "Ж.О.К."
Пошук по цьому переможцю
|
104 637 835.43 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 06.07.2023 00:00 - 30.12.2023 00:00
Номер 97
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Додаток № 4.pdf | Укладений |
95 785 243.43
|
06.07.2023 14:05
|
06.07.2023
|
| Договір №97.pdf | Укладений |
95 785 243.43
|
06.07.2023 14:05
|
06.07.2023
|
| sign.p7s | Укладений |
06.07.2023 14:08
|
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 11.10.2023 06:10
| Опис змін: | Додаткова угода |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 27.12.2023 14:13
| Опис змін: | Додаткова угода |
| Номер договору: | 2 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 18.03.2024 10:36
| Опис змін: | Додаткова угода № 3 |
| Номер договору: | 3 |
| Контракт: |
