Емаль алкідна в асортименті, фарба водоемульсійна

  • Ідентифікатор тендеру UA-2024-04-05-008568-a
  • 44812100-6 - Емалі та глазурі
  • Не відбулася
Найменування замовника:
КУ Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради
Тип закупівлі
aboveThreshold
Контактна особа замовника
Самуник Олег Васильович, +380971599786 , oleg_samunik@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Дунаївці, 32400, Хмельницька область, вул.Мистецька, 16
Очікувана вартість
314 686 UAH з ПДВ
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 22.05.24
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Інформація про процедуру

Роз’яснення:

до 10.04.2024 00:00

Оскарження умов:

до 10.04.2024 00:00

Подання пропозицій:

13.04.2024 18:00

Початок аукціону:

15.04.2024 11:35

Очікувана вартість
314 686 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
1 574 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

164 штуки
Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова (2,8 кг)
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
74 штуки
Емаль алкідна ПФ-115П блакитна (2,8 кг)
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
55 штуки
Емаль алкідна ПФ-115П жовта (2,8 кг)
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
89 штуки
Емаль алкідна ПФ-115П світло-зелена (2,8 кг)
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
177 штуки
Емаль алкідна ПФ-115П світло-сіра (2,8 кг)
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
50 штуки
Емаль алкідна ПФ-115П синя (2,8 кг)
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
60 штуки
Емаль алкідна ПФ-115П червона (2,8 кг)
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
247 штуки
Емаль алкідна ПФ-266П червоно-коричнева (2,8 кг)
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
34 штуки
Фарба інтер'єрна для стін та стель ВДА, біла матова (12,6 кг)
ДК 021:2015: 44812220-3 — Водні фарби

Критерії вибору переможця

Очікувана вартість:
100%

Запитання до процедури

Щодо умов проєкту договору

Дата подання: 08.04.2024 11:58
Дата відповіді: 10.04.2024 10:00
У п.2.2. зазначено, що Якщо товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити дефектний товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.), несе Постачальник. Термін протягом якого постачальник повинен замінити товар – не пізніше ніж протягом 2 днів з моменту письмового звернення Замовника. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» заміна неякісного товару відбувається протягом чотирнадцяти календарних днів. Просимо збільшити строк для заміни поставленого неякісного Товару в п.2.2.: 2.2. Якщо товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити дефектний товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.), несе Постачальник. Термін протягом якого постачальник повинен замінити товар – не пізніше ніж протягом 14 днів з моменту письмового звернення Замовника.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Доброго дня. На Ваше звернення повідомляємо наступне.
Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію (ч.1 ст. 6), при пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк (ч. 9 ст.8). Тобто термін заміни неякісного товару не є фіксованим, а визначається та погоджується договірними відносинами, та викладається в договорі.
Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей, а також умов тендерної документації.
Замовником сформовано проект договору (Додаток 3 до тендерної документації) враховуючи вимоги Цивільного і Господарського кодексів України, статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Особливостей та визначено термін заміни неякісного товару не пізніше ніж протягом 2 днів з моменту письмового звернення Замовника, що не суперечить жодному нормативному документу, в тому числі Закону України «Про захист прав споживачів». Крім того збільшення терміну заміни неякісного товару може негативно вплинути на виконання запланованого об’єму робіт з використанням товару, що є предметом закупівлі. Тому Замовником не будуть вноситися зміни до проєкту договору.
Дякуємо за розуміння!

Щодо умов проєкту договору

Дата подання: 08.04.2024 11:58
Дата відповіді: 10.04.2024 10:07
У п.7.2. зазначено, що У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки, а за затримку понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання прийнятих на себе зобов’язань згідно Договору про закупівлю. Шановний Замовник, умови договору повинні базуватися на засадах рівності та справедливості його умов для сторін. Санкції, що передбачені для Постачальника пунктом 7.2 є надмірно великими, що може значно перевищувати розміри заподіяної шкоди Замовнику. Натомість Замовник у разі несвоєчасної оплати поставленого товару відповідальності для себе не передбачає. Умови договору є такими, що звужує коло прав Постачальника та ставить у нерівне правове положення із Замовником. Замовник здійснює оплату за рахунок бюджетних коштів, відповідно санкції мають обраховуватись відповідно до ст. 231 Господарського кодексу. Згідно зі ст.233 ГКУ у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. Якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій. Відповідно до частини третьої ст. 551 ЦКУ розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення. До прикладу, відповідно до ч.2 ст.231 ГК України зазначено, що: - за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Просимо внести зміни до п.7.2 проєкту договору: 7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику пеню у 0,1 відсотка від суми непоставленого товару за кожний день затримки, а за затримку понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання прийнятих на себе зобов’язань згідно Договору про закупівлю.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Доброго дня. На Ваше звернення повідомляємо наступне.
Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей, а також умов тендерної документації.
Замовником сформовано проект договору (Додаток 3 до тендерної документації) враховуючи вимоги Цивільного і Господарського кодексів України, статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Особливостей та не суперечить нормативним документам. Окрім того, дані умови не відносяться до істотних умов договору та можуть узгоджуватися при укладенні договору. Тому Замовником прийнято рішення, залишити проєкт договору без змін.
Дякуємо за розуміння!

Щодо умов проєкту договору

Дата подання: 08.04.2024 11:59
Дата відповіді: 10.04.2024 10:08
Шановний Замовник! Триває військова агресія рф проти України. Крім активних бойових дій у ряді областей України, країна-агресорка здійснює регулярні масовані ракетні обстріли всієї території нашої держави. Місце влучання чергової російської ракети чи снаряду є непередбачуваним, як і території активних бойових дій, що можуть такими стати після укладання договору. Пропонуємо додати новий пункт договору або надати запевнення, що під час укладання договору із Переможцем будуть внесені зміни: Сторони погоджуються, що військова агресія рф проти України та (або) її наслідки, а саме: ведення активних бойових дій за місцезнаходженням Сторін, на шляху слідування товару, сировини при інших обставинах: ракетні, артилерійські, інші обстріли; тощо вважається обставиною непереборної сили (форс-мажором) для цілей виконання цього Договору якщо вони: не залежать від волі Сторін та безпосередньо впливають на можливість Сторони виконувати зобов'язання за договором; настали після укладання цього Договору; підтверджені відповідними доказами.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Доброго дня. На Ваше звернення повідомляємо наступне.
Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей, а також умов тендерної документації.
Замовником сформовано проект договору (Додаток 3 до тендерної документації) враховуючи вимоги Цивільного і Господарського кодексів України, статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей. В розділі VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ визначено випадки виникнення обставин непереборної сили, коли Сторони договору звільняються від відповідальності на невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором за умови надання підтверджуючих документів. Тому Замовником не будуть вноситися зміни до проєкту договору.
Дякуємо за розуміння!

Щодо умов проєкту договору

Дата подання: 08.04.2024 11:59
Дата відповіді: 10.04.2024 10:08
Шановний Замовник! В Україні діє Постанова КМ України №187 від 03.03.2022 року "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" (далі - Постанова). Недотримання Постанови КМ України №187 від 03.03.2022 року "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" (далі - Постанова) будь-якою із Сторін має наслідок: нікчемність договору. Просимо доповнити проєкт договору пунктом: Сторони підтверджують та гарантують, що на них не розповсюджується дія мораторію, визначеного Постановою КМ України №187 від 03.03.2022 року "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації", а у випадку змін наведених гарантій, зобов'язані невідкладно, але не пізніше 3 днів інформувати письмово іншу сторону про такі зміни, що дає право для розірвання договору іншою стороною в односторонньому порядку без застосування будь-яких санкцій за це
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Доброго дня. На Ваше звернення повідомляємо наступне.
Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей, а також умов тендерної документації.
Замовником сформовано проект договору (Додаток 3 до тендерної документації) враховуючи вимоги Цивільного і Господарського кодексів України, статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей, що не суперечить жодному нормативному документу. Окрім того, дані умови можуть узгоджуватися при укладенні договору. Тому Замовником прийнято рішення, залишити проєкт договору без змін.
Дякуємо за розуміння!
Розгорнути: 4 Згорнути

Вимоги про усунення порушення

Номер вимоги: UA-2024-04-05-008568-a.b1

Статус:
Відповідь надана

Учасник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН", Код ЄДРПОУ:32318370
Дата подання: 17.04.2024 18:07
За результатами аналізу документів, що надані у складі тендерній пропозиції ТОВ "МІРАЙ ГРУП" виявлено, що документи, які підтверджують технічні характеристики запропонованої продукції відрізняються від тих, що він надавав в межах участі у інших процедурах, зокрема UA-2024-01-04-002893-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-04-002893-a) та UA-2024-03-27-003195-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-27-003195-a)
Відтак надана ТОВ "МІРАЙГРУП" інформація містить ознаки недостовірної.
Більш детально у вкладенні.
Враховуючи зазначене просимо:
1. На підставі пункту 42 Особливостей звернутись до виробника запропонованої продукції ТОВ "НВП "ДНІПРО-СПЕЦЕМАЛЬ" задля підтвердження достовірності інформації та документів стосовно технічних характеристик предмету закупівлі.
2. У разі підтвердження факту зазначення ТОВ "МІРАЙГРУП" у складі тендерної пропозиції недостовірної інформації відхилити його пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 3 пункту 44 Особливостей.
3. У разі підтвердження факту надання недостовірної інформації звернутись до правоохоронних органів задля встановлення джерела походження такої інформації, наявності ознак кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності та недопущення в подальшому подібних ситуацій.
Розгорнути Згорнути

Рішення замовника: Вимога відхилена

19.04.2024 13:17
Доброго дня.
На Вашу вимогу повідомляємо наступне.
В Додатку 2 до тендерної документації визначено інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та перелік документів, які повинен надати учасник у складі пропозиції на підтвердження відповідності запропонованої продукції вимогам щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі.
Запропонований ТОВ "МІРАЙГРУП" товар Емаль ПФ-115, Емаль ПФ-266, Фарба Interior Mattlatex за своїми технічними характеристиками відповідає вимогам Замовника, та у складі тендерної пропозиції ТОВ "МІРАЙГРУП" наявні всі документи, які вимагалися Замовником на підтвердження відповідності запропонованої продукції вимогам щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, в тому числі витяги ТУ У 20.3-2628800418-001:2017 та ТУ У 20.3-41922158-003:2020, згідно яких виготовлені фарби Емаль ПФ-115, Емаль ПФ-266 та Фарба Interior Mattlatex відповідно та сертифікати якості на кожне найменування продукції в яких міститься інформація стосовно ТУ У відповідно яких виготовлена запропонована продукція.

Крім того, розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.
Слід зазначити, що Замовник розглядає тендерну пропозицію/пропозиції в межах власної процедури закупівлі. Тому за результатами розгляду пропозиції ТОВ "МІРАЙГРУП", яка визнана найбільш економічно вигідною встановлено, що тендерна пропозиція учасника відповідає тендерній документації, учасник відповідає технічному завданню викладеному у ТД.
Дякуємо за розуміння!

Документи подані скаржником

Скарги до процедури

Кількість скарг: UA-2024-04-05-008568-a.b2

Статус:
Виконано Замовником

Скаржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН", Код ЄДРПОУ:32318370
Пошук по цьому автору
Дата подання: 22.04.2024 20:42

СКАРГА на рішення Замовника про визначення переможця

Скарга містить таблиці та скріншоти у зв'язку з чим просимо розглянути скаргу, що міститься додатку
Документи

Рішення Органу оскарження: Задоволено

до розгляду: 24.04.2024 17:04

Документи подані скаржником

22.04.2024 20:37
Статут 2023.pdf
22.04.2024 20:40
sign.p7s
01.05.2024 18:35
sign.p7s

Аукціон

Початок:
15.04.2024 11:35
Завершення:
15.04.2024 11:58

Реєстр пропозицій

Дата і час розкриття: 15.04.2024 11:58

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи
266 202 UAH з ПДВ 266 202 UAH з ПДВ Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН"
Пошук по цьому учаснику
286 546.80 UAH з ПДВ 286 546.80 UAH з ПДВ Документи

Публічні документи

17.04.2024 09:41
sign.p7s
11.04.2024 18:22
sign.p7s
11.04.2024 18:22
sign.p7s
11.04.2024 18:21
5. Додаток 3.pdf
11.04.2024 18:21
5. Додаток 3.pdf.p7s

Публічні документи

12.04.2024 11:32
sign.p7s
12.04.2024 11:29
sign.p7s
12.04.2024 08:28
5 Довідка п 47.pdf

Конфіденційні документи

12.04.2024 08:28
1 Довідка про бенефіціара.pdf

Обгрунтування конфіденційності

Документ містить персональні дані

Отримані пропозиції

Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ТОВ "МІРАЙГРУП"
#44679167
Пошук по цьому переможцю
Рішення скасоване 266 202 UAH з ПДВ 14.05.2024 17:14
ТОВ "МІРАЙГРУП"
#44679167
Пошук по цьому переможцю
Відхилено 266 202 UAH з ПДВ 15.05.2024 17:41
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН"
#32318370
Пошук по цьому переможцю
Відхилено 286 546.80 UAH з ПДВ 16.05.2024 16:18

Документи

15.04.2024 11:58
edr_identification.yaml
17.04.2024 08:18
Протокол
17.04.2024 08:20
sign.p7s
17.04.2024 08:20
napc

Документи

14.05.2024 17:14
edr_identification.yaml
15.05.2024 17:39
Протокол
15.05.2024 17:41
sign.p7s

Документи

15.05.2024 17:41
edr_identification.yaml
15.05.2024 17:41
edr_identification.yaml
16.05.2024 16:15
Протокол
16.05.2024 16:18
sign.p7s

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання